關于承包合同集錦五篇
隨著法律知識的普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的承包合同5篇，歡迎大家分享。
承包合同 篇1
甲方(發包方)：____________
乙方(承包方)：
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就甘南工貿大廈水暖分項工程勞務作業合作事項協商一致，簽訂本勞務作業分包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程名稱：甘南工貿大廈
二、工程地點： ________合作市盤旋路
三、工程承包內容及范圍：
1 、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、開工日期：20xx年10月5日;竣工日期：20xx年11月5日
工程總日歷天數：30天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規范要求。如不按要求發現一點罰款50 元。
2、對現場監理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題，須返工的罰款3000 元。
4、若返工造成延誤工期的除按上述第4 條罰款外，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。
六、工程價款：伍佰伍拾元/平方米;(￥：550元/m2 ) (按實際面積進行結算)
七、工程價款的撥付及結算方式：
1、工程款的支付：1)、乙方施工人員及型材全部進場后由業主付三萬元工程款2)、全部工程安裝完成驗收合格后由業主付至全款的95%，留5%作為工程質保金。
2、在工程施工過程中除本合同約定的工程款外乙方不得再產生其他任何費用;如因工程設計變更造成工程量增減，按相關規定進行相應增減。分項分部工程人工費小于1000元的不予增加工程款，人工費大于1000元的由現場管理人員確認簽字后按預算定額直接費進行結算，不計取任何其他費用。
八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經甲方、監理認可，否則不得使用。
5、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。
九、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的.安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿等問題，并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。
5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
十、乙方責任：
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規格、數量，并按材料的規格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關工序開始前和結束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續
8、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資，乙方必須按月將工人工資發放，如乙方遲延支付工人工資甲方有權直接扣除乙方工程款支付給工人。
9、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規定。
十一、違約責任：
1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付合同總價款2%的違約金，如給甲方還造成其他損失也應予以賠償。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、本工程甲方委派 同志為現場負責人，乙方委派
同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
工程負責人
現場負責人： 工程負責人：
地址： 地址：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承包合同 篇2
甲方：
乙方：
甲方為擁有煤礦開采經營權的礦產企業，乙方為擁有三級資質礦山工程建筑企業，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國礦產資源管理法》的相關規定，經甲乙雙方協商，就煤礦開采承包事宜，達成以下協議：
一、自本協議簽訂之日，乙方對所承包的享有獨立的采煤、經營及收益權，甲方不得干涉乙方的開采經營及收益權。
二、甲方為乙方提供良好的經產和經營環境，協調好當地干群關系，保證乙方的正常生產經營，并保證乙方所需的水、電、路三通。
三、乙方在生產經營過程中，接銷售的原煤產量甲方向乙方每噸交納27元。
四、乙方生產過程中所需的爆破物資由甲方負責。
五、乙方所承包該煤礦的期間與甲方的`采礦權證期間相同，即甲方的采礦權證存在，乙方的承包期間持續存在，甲方如需轉讓乙方所承包的煤礦，乙方有優先受讓權，并賠償乙方的所有投資。
六、本協議生效前的民事、經濟糾紛及所有債務由甲方負責，與乙方無關，本協議生效后的民事、工傷事故、經濟糾紛及所發生的債務由甲方負責，與乙方無關。
七、違約責任：甲乙雙方應嚴格按本協議履行，如有違約，責任方應賠償對方一切經濟損失，并承擔總款額的20%的違約金。
八、在履行合同中，如發生糾紛，甲乙雙方協商解決，雙方均可向企業所在地的人民法院提起訴訟。
九、本協議一式肆份，甲乙雙方各執一份，本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
年 月 日
承包合同 篇3
訂立合同雙方：
_________縣_________鄉_________村_________組，以下簡稱甲方;
_________縣_________鄉_________村_________村民_________，以下簡稱乙方。
為了發展畜牧業，為城鄉人民提供更多更好的食用畜，為發展農業生產提供生產畜，充分調動農民養好牲畜的積極性，增加集體和個人的收入，根據中央(83)、(84)1號文件的精神，經村民大會充分討論和甲乙雙方認真協商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。
第一條 承包期限
承包期共_________年，從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第二條 承包牲畜數量
甲方將_________(牲畜)發包給乙方飼養，共_________頭(只)。其中，種母畜_________頭(只)，種公畜_________頭(只)，肉畜_________頭(只)_________。
第三條 承包任務量與獲益分配
1.乙方必須在承包期內的第_________年_________月以前，向國家交售肉畜_________頭，規格是_________;向甲方上交肉畜_________頭，規格是_________;向甲方提供生產用畜_________頭，規格是_________;在承包期內的第 _________年_________月以前。_________。到承包期滿時，乙方必須保證有存欄數_________頭，其中，種母畜 _________頭，種公畜_________頭，幼肉畜_________頭。
2.乙方按合同規定的品種、數量、規格交售給國家的 _________(牲畜)的價金，甲乙雙方按_________：_________分成，甲方得_________成，乙方得_________成。乙方超額完成國家交售任務和上交甲方任務以外的部分，歸乙方所有。
第四條 甲方的義務
1.甲方在_________年_________月_________日以前向乙方提供欄圈_________間，牧場_________畝(如果有)，提供給乙方飼料地_________畝_________分以及如下工具：_________。
2.甲方在承包期內，每年向乙方提供草料_________公斤，其中_________公斤，_________公斤_________，時間是 _________;甲方每年向乙方提供平價商品糧_________公斤，其中，_________公斤，_________公斤，_________ 時間是_________。
3.甲方必須合理分配國家扶持畜牧業的物資和貸款指標，不得截留國家獎勵乙方完成派購牲畜任務的`糧食、化肥等指標。
第五條 乙方的義務
1.乙方必須保持欄圈的清潔衛生，防止疾病傳染。牲畜染病的醫療費用由乙方承擔。
2.乙方飼養、牧放的牲畜不得損害山林、樹木、莊稼。
3.乙方必須愛護欄圈。合同期滿時，必須將甲方提供的欄圈、飼料地、牧場(如果有)、工具等如數交還甲方。欄圈內的糞肥_________%歸甲方，_________%歸乙方。
4.乙方飼養的生產用畜，不得擅自出借、出租給他人使用。未經甲方同意，乙方不得將牲畜轉包給他人飼養。
第六條 甲方的違約責任
1.甲方如不按時、按量向乙方提供欄圈、牧場(如果有)、飼料地、工具，應向乙方償付違約金_________元，以致乙方不能進行正常飼養的，乙方可以提出解除合同。
2.甲方如不按合同規定的品種、數量、時間向乙方提供草料和商品糧，應向乙方償付所欠草料、商品糧價值_________%的違約金。如果因此造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失。
3.甲方如不及時向乙方分配國家發放的貸款和物資，應按其價值的_________%向乙方償付違約金;甲方如果截留國家獎勵乙方的糧食、化肥等指標，應按其價值的_________%，向乙方償付違約金。
第七條 乙方的違約責任
1.乙方如不按合同規定的時間、規格、數量，完成對國家、集體的任務，每逾期一天，應按其價值的_________‰，向甲方償付違約金。超過_________天仍未履行承包任務的，甲方除可以要求有關部門處理外，還可以提出解除合同，收回牲畜重新發包給他人。
2.自合同期滿，甲方提供的欄圈、工具等如有損壞或丟失，乙方應修復或賠償;乙方飼養、牧養的牲畜如損壞國家、集體的山林、樹木或集體、個人的莊稼等，應由乙方負責賠償。
3.乙方如將所承包飼養的生產用畜擅自出借、出租給他人使用，每出借或出租一頭生產用畜一天，應向甲方償付違約金_________元。
第八條 不可抗力
如遇不可抗力的自然災害造成乙方承包飼養的牲畜損失，應根據損失的實際情況，減少或免除乙方對國家、集體承擔的義務。
第九條 其它
本合同自承包開始之日起生效，合同期滿自行失效。合同期滿后，甲乙雙方如愿意繼續承包，應重新訂立合同。合同執行中如乙方去世，其家庭成員有承包繼承權。
合同執行中，甲乙雙方不得隨意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的變更而變更。合同中如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份，交村委會、(如經公證或鑒證，則應送公證或鑒證機關)_________各留存一份。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________
代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承包合同 篇4
甲方（車主）： 電話：乙方（司機）： 電話：
經甲乙雙方充分協商，就出租車（車號：吉E3T 營運證號： ）承包一事達成如下協議：
一、甲方將自有出租車及營運證承包給乙方，租期為從 年 月 日起至 年 月 日止。如甲方第二年繼續承包此車，同等條件下乙方有優先權。
二、甲方負責支付此出租車的保險費、租賃營運證費用，剩余費用由乙方負責。
三、乙方上打租一個月交給甲方元包車費用。乙方交給甲方車輛押金 元，待租賃合同到期后，甲方檢查完車輛無違章及違法行為且不需要 維修返還押金。
四、在乙方承包期間此車所發生的一切交通違章、罰款、事故全部由乙方自行負責。車輛所有物品丟失由乙方按價賠償補辦（計價器頂燈、輪胎等）。
五、乙方必須尊章守法行車，如因乙方原因（喝酒、疲勞駕駛、沒帶上崗、駕駛證等），造成出租車事故的，保險公司不給予理賠的，責任全部由乙方自行承擔。
六、如因乙方非法行車，超載、異地營運被交警扣車處罰的，全部由乙方自行承擔。
七、甲方為乙方提供出租車強制險、第三者責任險（30萬）及司乘（5萬/座），如乙方出現交通事故，不在保險公司理賠范圍內的事故，全部由乙方自行承擔；在保險公司理賠范圍內的交通事故。保險公司理賠不夠的`由乙方自行承擔，與甲方無關。
八、在乙方承包期間的出租車燃油補助及一切車輛補貼全部歸甲方所有。
九、乙方在承包期間必須愛護車輛、及時更換機油。
十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇5
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的.變更
本
合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
【承包合同】相關文章：
實用承包合同 承包合同范文07-05
工程承包合同 工程承包合同 內容11-03
經典承包合同10-19
承包合同12-22
經典承包合同12-15
承包合同12-17
承包合同06-13
模板施工承包合同關于施工承包合同模板11-24
施工承包合同范文片石勞務施工承包合同11-30
廚房承包合同09-26