有關勞務承包合同三篇
隨著法律觀念的深入人心,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的勞務承包合同3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

勞務承包合同 篇1
(1)承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
(2)雇傭關系,是指根據當事人的約定,雇員按照雇主的指示,在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務,雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。
承攬合同與雇傭合同的主要區別有:
①承攬的目的是通過完成工作成果獲取報酬,工作的風險不應由定作人負擔,而是由承攬人負擔。
②雇傭合同是以直接提供勞務為目的,承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。
③雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配,在完成工作中須聽從雇傭人的安排、指揮,當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性;承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系,承攬人在完成工作中具有獨立性,當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現場指揮。
(3)勞務合同,是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。
勞務合同的特征有:
①勞務合同具有臨時性,具體包括:
a.對象的臨時性,是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的`協議。
b.合同訂立的臨時性,是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。
c.合同履行的短期性,是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的,而非定期或長期的。
雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務,雙方之間的關系相對穩定、長期。
②標的物的特定性。
a.勞務合同的標的,僅是一方提供的勞務。
b.雇傭合同中,雇工有完成工作量及工作成果的要求。
c.承攬合同中,承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容,而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的,一般情況下,這種工作成果可能包含技術性要求。
③勞務活動具有獨立性。
a.勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時,其行為不受雇主的意志左右,無須服從雇主的監督、管理,雙方表現為地位平等的兩個主體。
b.雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束,雙方之間存在監督、被監督,管理、被管理的關系,雙方的地位具有一定的不平等性。
c.承攬合同中,承攬人雖也是獨立完成工作,但卻是按照定作人的要求從事承攬工作,勞務合同沒有這些內容。
④在報酬支付方式上:)
a.提供勞務人完成勞務后,雙方即進行結算,體現的是一種即時清結的債的關系。
b.雇傭關系較為固定,一般以一周、一月等周期性的領取。c.承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。
篇三:勞務承攬合同
甲方(發包單位): 乙方(承包單位):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致,簽訂本勞務作業承攬合同,雙方共同遵照執行。
一、 工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容、性質及數量:酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿,具體位置見附圖。
四、工程工期:15個日歷天
五、工程質量要求:在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時,需做好成品保護,不能對其他位置的安全性造成影響,做好土頭的清理運輸工作
六、工程造價:30000元(大寫:人民幣叁萬元)。
七、工程承包方式及取費標準:由乙方承攬甲方該項目的工程,取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下:
八、工程價款的撥付及結算方式:工程完工并經甲方驗收合格,雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。
九、考核驗收:本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算:
1、安全生產:乙方應加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全。
2、工程質量:堅持工程質量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關要求精心組織施工,確保工程質量達到約定的要求。
3、工程工期:按合同約定按時完成。
4、文明施工:加強施工現場管理,嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工。
十、甲方責任:
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
4、按照合同約定,按時足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任:
1、按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。
3、嚴格落實施工現場安全生產措施,做好各項基礎工作。
4、乙方應加強對勞務作業人員的管理,自覺遵守各項管理規定。
十二、違約責任:
1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時,每逾期一天,應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金,甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失,并順延延誤的乙方工作時間。
2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一天,應向甲方支付100元的違約金;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議,可自行協商解決。如協商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同自簽定后即生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十五、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
簽訂日期:簽訂日期: 年月日 年月日
勞務承包合同 篇2
甲方:
乙方(工頭):
甲方代表:
身份證號碼:
聯系電話:
聯系電話:
乙方經營承接勞務派遣,承包甲方部分技術工人的人工項目,經過甲乙雙方友好協商,達成如下協議:
一、協議內容 甲方向乙方提供技術工人的作業場地、工具,乙方組織派遣員工負責勞務工作(乙方員工須持有有效身份證,年齡18周歲以上),乙方所派遣的員工歸屬乙方,不是甲方的員工。在勞務派遣中乙方承擔派遣員工的所有相關法律責任事宜,包括辦理(社保、保險、工傷、醫療、勞動合同等等)。甲方可以提供購買社保醫療,費用由乙方承擔。
二、協議有效時間 自________年____月____日至________年____月____日止,共計 個月;其他: 。
三、雙方的權利和義務
1、甲方給予乙方員工提供樣品。
2、甲方為乙方派遣員工提供食宿條件,8人一間宿舍,乙方人員務必配合服從甲方的安排。
3、甲方不得隨意解雇乙方員工,如乙方人員有不服從安排,不遵守甲方管理規章制度,有嚴重違規違法行為的,甲方有權根據廠紀廠規處罰,處罰金額乙方需現金交納。對于屢教不改的乙方員工,甲方有權要求乙方在限定時間內辭退或調離本廠區。乙方員工如有給甲方造成損失的,乙方負全部賠償責任。
4、甲方支付本協議所商定的.人員的工資費用于乙方,前提條件是甲方監督乙方按規定支付發放。
5、乙方有義務做好員工的思想和穩定工作。
6、乙方員工在甲方服務期間,務必服從甲方的生活、住宿、上下班作息時間等規章制度,如有違反甲方的各項管理規章制度的,甲方有權依據甲方相關管理規章制度進行處罰,在最后結算工資時將處罰單據知會乙方管理代表。
7、乙方在把人員帶到甲方廠所之前,需提前購買好相關保險。
8、乙方人員在甲方廠所期間,發生傷亡的,甲方不承擔任何責任,乙方全權承擔。
1、乙方有義務保證所組織員工身體健康。
3、乙方員工工資直接支付予乙方,不直接支付給乙方員工。
四、費用結算及薪資支付方式
1、工程承包單價:甲方支付以計件工資_____________件工資予乙方。
2、結算工資依據計件報表記錄核算。
3、為保證雙方的權益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以現金或者轉賬方式結算上月的薪資給乙方,甲方有權利監督乙方當日在工廠內發放所有員工所有工資。
4、合同期滿,甲方在一個星期內一次性結清所有承包費用給乙方(甲方如不續約需提前一個星期告知乙方)。
五、違約責任 甲乙雙方應嚴格履行本協議規定的權利義務,出現違約,應協商處理,如協商達不成一致,由相關仲裁機構裁定或者提出法院判定。
六、本協議一式兩份,雙方各執一份,以雙方簽字(蓋章)生效,并具法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
身份證號:
身份證號:
日期:________年____月____日____
日期:________年____月____日
勞務承包合同 篇3
簽訂合同雙方:
建設單位: (以下簡稱甲方)
施工單位: (以下簡稱乙方)
為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時、按質、按建筑工程項目完成任務,經甲、乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:總則
一、 工程名稱:昭通鳳禧祥瑞大酒店建設工程昭通鳳禧祥瑞大酒店勞務分包。
二、工程地點:昭陽區海樓路下段水文站旁。
三、工程范圍:模板安裝、拆除,泥工(砌筑墻體、抹灰),鋼筋加工安裝。
四、工程造價:模板安裝每平方米53.00元(所需支撐材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,鋼筋加工安裝每平米32.00元(所有焊接材料、機械由甲方提供)預算造價,建筑面積21600平方米,合計單價160.00元/平方米。合計工程總價3456000.00元對該工程勞務包干。工程管理人員由甲方按月支付工資,乙方只負責完成該工程主體結構勞務施工。所有建筑所需材料由甲方自行采購。
第二條:工程期限
本合同全部工程自20xx年 5月18 日開工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根據施工現場情況及施工工藝調整 )。在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,并通過書面形式確定順延期限:
一、 因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出更變計劃或更變施工圖而不能繼續施工者;
第三條:物資供應
一、 本合同全部所需材料按下列供應方式辦理:
1、所用材料由加方自行采購。
2、所采購材料必須按照國家有關標準、規范驗收合格,方可使用。
二、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得甲乙雙方的同意,在辦理有關手續后實行,由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應的甲方負擔。
三、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時,必須驗證。如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應甲方負擔。
第四條:工程款結算
一、 本合同全部工程造價的結算方式,按下列規定辦理:
模板安裝每平方米53.00元(所需支撐材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,鋼筋加工安裝每平米32.00元(所有焊接材料、機械由甲方提供)預算造價,建筑面積21600平方米,合計單價160.00元/平方米。合計工程總價3456000.00元包干。
二、本合同自簽訂生效之日后,甲方應每完成三層主體撥付一次勞務費,撥付比例為完成建筑面積的.75%。
第五條:施工與設計變更
一、甲方管理人員及時有效的組織乙方勞務人員嚴格按照百年大計、質量第一的方針。要求全部工序達到合格標準。
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工,返工和材料,構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔。
1、施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應及時通知甲方,由甲方與原設計單位商定提出修改或更變設計文件,經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工;
2、施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時,須經原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更未批準前,任何一方不得強行施工;
3、在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
4、所需材料的垂直運輸機械由甲方負責,不得影響乙方施工。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料倒運等損失。均由乙方自行負擔。
第六條:竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工15日內,應將驗收日期通知甲方,屆時驗收,甲方無理推遲驗收,期間所發生的各項損失,應由甲方負擔。
二、工程驗收合格,從驗收之日起10 天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發生損失,應由甲方負擔。
三、在進行竣工工程驗收中,如發現不合格需返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,乙方在規定期限內完成,完成后經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔。
四、竣工工程驗收以后,乙方對施工的泥工(抹灰)工程質量保修一年。
第七條:獎勵、懲罰
一、無
第八條:工程負責人和工傷事故
一、甲方派黃忠明同志為駐現場負責人、乙方派劉天貴同志為現場施工負責人。
二、甲方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善,造成的其他損失,均由乙方負責,并不得因此影響工程進度。
第九條:本合同自雙方簽訂之日生效。在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本合同一式 四 份,其中正本兩份、副本兩份,甲乙雙方各執兩份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【勞務承包合同】相關文章:
勞務承包合同(精選)07-10
勞務承包合同09-03
勞務承包合同08-22
雇傭勞務承包合同12-11
施工勞務承包合同10-07
勞務承包合同模板12-03
建筑勞務承包合同12-16
個人勞務承包合同08-16
保潔勞務承包合同10-01
勞務服務承包合同12-16