樁基礎施工合同范本
在人民愈發重視法律的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的樁基礎施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
樁基礎施工合同1
甲方：
乙方：
甲方位于私人房屋，由乙方承包建設施工，為使甲乙雙方利益得到保障，同時如約履行義務，甲乙雙方經過協商，達成如下協議:
一、建設范圍
除基礎以外，乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設，（包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾），房屋內部建設至毛墻毛地板。
二、建設方式
包工不包料，甲方負責提供建設所需材料，乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。
三、承包價
按照房屋建筑面積 元/平方米，總價以乙方承建的房屋實際建筑建筑面積確定。
四、付款方式
采用階段性付款，乙方完成一樓建設，經甲方驗收合格后支付壹萬元，二樓至三樓采用同樣方式，全部完工后經甲方驗收合格后一次性付清余款。
五、權利和義務
（一）義務
1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料。因材料不到位造成窩工，甲方承擔損失。
2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款。
3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務。因乙方原因導致返工，損失由乙方全部承擔。
4、對建筑材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準備。
5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損失和浪費。
（二）權利
1、甲方有權對工程質量進行檢驗，對質量不合格的.有權要求返工。
2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。
六、安全約定
合同約定單價已包含安全施工費，乙方必須做好施工現場安全措施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業，施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。
七、違約責任
甲乙雙方任何一方違約，需承擔乙方建設總費用10％的違約責任，若任何一方嚴重違約，造成重大損失，必須按價賠償。
八、發生合同糾紛，甲乙雙方友好協商解決，不能達成共識的，甲乙雙方均可向沾益縣人民法院起訴。
九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件，該附件與此合同同效。
十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設驗收合格，完全支付工程款后自動失效。
十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
20xx年x月x日
樁基礎施工合同2
發包方 (以下簡稱甲方）
承包方 （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱
2、工程地點
3、工程內容
4、工程造價
二、雙方責任
甲 方：
1、工程開工前，交給乙方施工圖紙1份，地質勘察報告1份，組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，提供會審紀要和修改施工圖。
2、開工前，做好施工區域內“三通一平”且滿足施工用水用電，地下管道、電纜及地下其它障礙物的清理遷移工作，須具備開工條件。
3、以書面形式向乙方提交規劃紅線和坐標控制點位置，并現場交驗。
4、協調施工現場周圍居民環境。
甲方因以上約定未能如期完成，造成工作上的延誤或施工中的損失，應承擔由此而造成的損失及經濟責任等。
乙 方：
1、做好施工準備工作，根據設計圖紙，按規范組織施工。
2、確保工程質量，出現質量問題負責處理并承擔其費用。
3、乙方施工現場的內外安全責任由自己承擔，發生費用由乙方自理，做到文明施工。
4、按合同規定的時間，如期完工和交付收驗。
5、工程完工后向甲方提交工程量清單或確定工程造價的決算書2份。
乙方如不能履行以上各項義務，造成工期延誤或質量損失，應承擔其經濟責任。
三、合同工期
有以下原因影響施工，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：
（1）人力不可抗拒。
（2）設計變更。
（3）甲方計劃調整。
（4）按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工。
（5）凡甲方負責供應的材料未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要退換而影響進度。
（6）在施工中如因停電、停水影響正常施工。
（7）非乙方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工。
（8）未按合同規定撥付預付款、工程進度款而影響施工。
四、工程質量
1、質量要求：
2、乙方必按照施工圖紙、會議紀要和國家頒布的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
3、隱蔽工程必須經甲方派駐代表的檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序。
五、工程價款支付與結算
六、違約責任
乙 方：
1、因施工造成工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付，償付逾期違約金。
2、工程不能按合同規定的工期交付使用的，償付逾期違約金，造成損失的，還要賠償損失。
甲 方：
1、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。
2、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的`返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
3、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
4、不按合同規定撥付工程款，超時限付款另需支付銀行同期貸款利息，并承擔由此造成的一切損失。
七、其它
1、乙方食宿問題自行解決。
2、雙方在履行合同時發生爭議應立足于協商解決，不能協商解決的，可向當地人民法院起訴。
3、本合同未盡事宜雙方協商解決，或簽訂補充協議作為本合同的附件，享有同等法律效力。
4、本合同自雙方代表簽字蓋章生效，工程竣工驗收符合要求、結清工程款后終止。
5、本合同壹式 份，甲乙方各執 份。
發包方（蓋章） 承包方（蓋章）
法人代表（簽字）法人代表（簽字）
聯系電話：聯系電話：
【樁基礎施工合同】相關文章：
旋挖樁施工合同10-05
精品施工合同模板土建基礎施工合同模板12-25
灌注樁施工的合同范本（通用8篇）10-16
廣場挖孔樁項目施工承包合同02-19
建筑施工基礎承包合同12-18
旋挖樁的合同12-15
鋼板樁租賃合同03-22
樁機租賃合同09-19
基礎施工方案11-06