加工定作合同
在人民愈發重視法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的加工定作合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
加工定作合同1
合同編號：
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內容
1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為：
款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的'服裝。
第三條、服裝的加工質量要求及包裝
3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的相關標準。
3.2、包裝的材料及人工費用，均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。
4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后，定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方
6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。
7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%范圍之內，若交貨數少于本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：__________________________乙方：__________________________
法定地址：______________________法定地址：______________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________
聯系電話：______________________聯系電話：______________________
銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________
簽約日期：______________________簽約日期：______________________
簽約地點：______________________簽約地點：______________________
加工定作合同2
承攬方(全稱)： _________________ 定作方(全稱)：_________________
合同編號: ______________ 簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算)，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的'，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;
(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
_____________________________________________________________________。
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章)：______________ 定作方 (蓋章)：_____________
法定代表人：_______________ 法定代表人：_____________
電話：________________ 電話：_______________
地址：________________ 地址：_______________
開戶銀行：______________ 開戶銀行：_____________
帳號：________________ 帳號：_______________
加工定作合同3
承攬方（全稱）： _______
定作方（全稱）：______
合同編號: _____
簽訂地點: _____
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期： 品_ 名 規格 單位 數量 單價 金額 分期交（收）貨數量 備注____月____月____月____月____月 總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法： 定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的`，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。 委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同
第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動，在交付時間上有177;＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）： __________定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：________年____月____日
加工定作合同4
加工定作合同
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的`質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
【加工定作合同】相關文章：
定作的合同11-23
定作的合同08-09
模型定作合同12-12
櫥柜定作合同10-02
模型定作合同10-03
定作合同3篇09-11
定作的合同6篇12-02
定作的合同(6篇)10-01
定作合同九篇12-14
- 相關推薦