分期付款合同20篇
在人們愈發重視契約的社會中,合同對我們的幫助越來越大,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編精心整理的分期付款合同20篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

分期付款合同1
出賣人:達州市匯金融資擔保有限公司(以下簡稱甲方)
買受人:何東奇 (以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就汽車分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條
本合同的標的物為福特蒙迪歐車牌號:
分期付款總額定為人民幣80000.00元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方,乙方每月向甲方支付分期款3333.00元,
第二條
乙方自20xx年10月30日至20xx年10月30日止。每月30日前各支付。
第三條
乙方連續兩次未支付價款,并且未支付到期價款的'金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第四條
合同爭議的解決方式:凡因履行本協議書所發生的或與本協議書有關的爭議,各方首先應通過友好協商解決。如協商不成的,可通過法院提起訴訟。
本合同一式貳份,雙方各執一份,簽字蓋章生效。
分期付款合同2
賣方(以下簡稱甲方):_________ 身份證:
買方(以下簡稱乙方):_________ 身份證:
甲方作為手機轉讓者,為解決部分乙方購機一次性付款難的問題,本著自愿、平等原則,特簽定本協議:
第一條 標的物及數量
本合同的標定物為蘋果____________型號手機,數量臺。 手機序列號為:
第二條 價款及付款方式
項予甲方:
乙方于收到上述手機并驗貨后首付_________元予甲方,余款 ______元。自_________年_________月_________日至
_________年_________月_________日期間付清,每月一到三日前各支付_________元。
第三條 違約責任條款
乙方若未能支付第二條所列分期付款相應到期金額,須自應支付日始以手機價款的1%每日支付甲方作為延遲履行金。
第四條 所有權保留條款
本合同標定物于乙方在上述分期付款期間未全部支付價款及第三條約定的延履行金遲時所有權仍屬于甲方,待乙方付清全部價款及第三條約定的相應遲延履行金之時,手機所有權轉移至乙方。
第五條 關于乙方身份信息核實
為降低甲方風險及保證該合同優惠政策惠及范圍,乙方簽訂本合同前應將本人有效身份證、學生證交甲方核對其真實性,并提供乙方簽字的復印件各一份于甲方保留。乙方對上述證件附有保證有效性 價款總額為人民幣________元整。乙方應依照下列規定支付款與真實性的義務,如果乙方提供虛假信息則應向甲方承擔締約過失責任。
第六條 交貨及驗貨
(1)甲方應于本合同簽訂之時將第一條約定的.手機交付于乙方;
(2)乙方收到手機應先行調試并檢查外觀、附件及包裝的完好性。
(3)手機一旦轉讓,乙方是無法退換貨給甲方。
第七條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。如協
商不成,可向有關管轄區的人民法院提起訴訟。
第八條 其他約定
1、本協議一式兩份,雙方各保留一份,具有同等法律效力。本
協議經甲乙雙方簽字后生效。對本協議未盡事宜,雙方協商解決。
2、因乙方違約甲方起訴所產生的訴訟費、律師費、差旅費由乙方一并承擔。
賣方(甲方)(簽章):_______ ______年____月____日
買方(乙方)(簽章):_______ 年____月____日
本合同簽訂地點:_________
分期付款合同3
賣方(甲方):
買方(乙方):
乙方采取分期付款的形式向甲方購車,為此,甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》以及相關的法律、法規,訂立本合同,合同內容如下:
第一條車輛情況和證件
1、車輛情況
車類型號:_______,車身顏色:_______
車牌號碼:_______,行駛公里:_______
發動機號:_______,燃料:_______
車架號碼:_______,初次入戶時間:_______
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“J”為示):
□行駛證正、副本□購置稅(費)證□路費收據□車船使用稅標志(發票)□機動車輛登記證書□定編證(使用證)□營運證□備胎□千斤頂□鑰匙
3、確認所購車輛的目前實際狀況,不得以車況為由中途退車。
4、車主保證該車的來源合法,手續齊全、真實有效,并承擔因該車和手續不合法引起的法律責任。
第二條汽車價格和付款方式
1、汽車價格:
汽車總價款為人民幣(大寫)______________元整(小寫¥:_____________元),以上價格僅為提貨的裸購車款,并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。
2、付款方式:應乙方的要求,甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車,具體如下:
①首期付款:乙方于本合同簽訂之日,向甲方足額支付汽車總價的_______%的首付款,即人民幣(大寫)______________元整(小寫¥:______________元),另支付______________元整(小寫¥:______________元)保險費及相關手續費,還款保證金______________元整(小寫¥:______________元)(還款保證金于全部還清剩余購車款后返還)。
②后續付款:乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫)______________元整(小寫¥:______________元),分_______個月支付,自_________年____月____日起每月支付金額________元(含剩余購車款每月平攤利息)直至乙方將尚余購車款付清為止,每月____日前交至甲方。
第三條乙方在下列程序完成后提車
1、甲乙雙方方簽訂合同等有關法律文書。
2、乙方付清首期車款、分期付款期間的保險費用、手續費等應付稅費。
3、汽車所有的移動,包括提車途中、裝修等工作均應由乙方負責,在此期間的風險責任(含交通事故),由乙方承擔。
第四條汽車的質量、驗收和交付方式
1、乙方所購買的汽車,其質量和其他技術指標以實物為準。
2、汽車交付乙方后,不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議,也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務,汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
3、汽車的售后服務,按生產廠家的規定執行,甲方不承擔管后服務的任何費用。
第五條汽車所有權歸屬和所有權的轉移
1、分期付款期間,乙方未全部付清購車款和其他稅費前,甲方保留汽車的所有權,本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下,乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭,也與該財產無關。
2、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用后,汽車的所有權歸乙方,甲方應當在次月(也可協商時間)將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個人,所需費用由乙方承擔。
第六條保險及責任
1、分期付款期間,為減少意外所造成的損失,乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險,并必須積極與保險公司溝通,使第三者商業險的投保金額最大化,甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理,保險費用由乙方承擔。
2、該車在_________年____月____日____時____分以前發生一切交通事故、經濟糾紛、法律責任均由原車主或轉讓人負責,該車在_________年____月____日____時____分以后發生一切交通事故、經濟糾紛、法律責任均由承買人負責。
3、在合同正常履行期間,如甲方在乙方未出現任何造約情況下收回車輛,需全額支付乙方購車所產生的所有費用,費用包括首付款、手續費、還款保證金、分期付款總額及剩余保險金(保險總額/365天*剩余天數),車價不做折舊評估按查拾貳萬伍仟元整計算。
4、在合同正常履行期間,牌照甲方無償提供給乙方使用,所有權依舊歸甲方,乙方無權干涉,乙方在還清所有購車款項后,無條件歸還甲方。
第七條汽車轉籍或轉讓
乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前,要將本合同項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的,甲方有權提前收回部分或全部購車款及利息。
第八條特別約定
有下列情況之一的,乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方,甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過法院等方式收回汽車,并授權甲方可將汽車進行任何的`處置,處置汽車的價格均由甲方決定,乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費(含收國汽車后發生的稅費)和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用,全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。
如有剩余,退還給乙方,不足部分,仍由乙方承擔。
1、利用汽車從事造法活動的;
2、逾期支付分期購車款達60天的;
3、未經甲方同意,擅自將汽車轉讓、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;
4、乙方發生重大交故,致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的;
5、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前,若造成汽車毀損責任事故,影響正常營運的。
第九條其他約定
1、在本合同履行過程中若發生糾紛,甲乙雙方應本著有利于實現合同目的的方式協商解決,協商不成的,由甲方所在地人民法院管轄。
2、本合同未盡事宜,雙方可另行協商解決,達成一致意見的,應另行簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。
4、本合同自簽訂之日生效。
第十條其他補充條款
__________________________________________
甲方(簽章):
身份證號碼:
乙方(簽章):
身份證號碼:
簽訂時間:
分期付款合同4
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
今甲方與乙方就淮河廣場_____層_________號房首付分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條:分期付款總額為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方:
(1)首次付款共計:_________元整(小寫: ),于簽訂商品房買賣合同時支付。
(2)二次付款共計:_________元整(小寫: ),于20xx年12月31日前支付。
(3)尾 款共計:_________元整(小寫: ),于辦理房產證時支付。
第二條:逾期付款違約責任:
乙方如未按照本協議規定時間付款按下列方式處理:
1.逾期在7日之內,自本協議規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款總額的萬分之3的違約金,商品房買賣合同繼續履行。
2.逾期超過7日后,甲方有權解除商品房買賣合同。甲方解除商品房買賣合同的',之前所交款項不予乙方退還。
第三條:因協議發生爭議由當事人雙方協商解決。協商不成的依法向人民法院起訴。
第四條: 本協議經當事人雙方簽字蓋章即生效,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份ゾ哂型等法律效力。
分期付款合同5
甲方:乙方: 身份證號碼:_____________ 聯系電話: _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車,為此,甲、乙雙方遵循法律、法規,訂立本合同。
一、甲方根據乙方的指定,提供牌, 車型,發動機號為:,底盤號為: 的汽車壹輛。
二、汽車總價為人民幣(大寫)元,(小寫)¥: 元。
1.首期付款:乙方提車之前,一次性向甲方支付汽車總價的%,即人民幣(大寫) 元整,(小寫)¥: 元。
2.后續付款:余款自20 年 月 日至20 年 月 日止,分 個月分期支付,即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占資金,系借貸而來,按照等價有償的原則,余款乙方應向甲方支付銀行利息。
三、車輛的保險
分期付款期間,為減少意外所造成的損失,車輛必須按照國家規定投保機動車強制險,50萬元第三者商業險,其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車輛保險入戶時統一辦理,保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
四、車輛營運手續
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下,由于現行的車輛管理體制和車輛營運體制,各種營運手續只能以甲方的名義辦理,在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續,均由乙方委托甲方辦理。
五、甲方的權利和義務
乙方有下列情況之一的,甲方有權無須通知乙方,直接有權終止本合同,收回汽車及有關證件,并要求乙方結清所有欠款,賠償損失。在收回車輛滿十五 1
天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時,甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車,所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費(含收回車輛后發生的稅費)和由此支出的所有費用(含律師代理費)。如有剩余,退還給乙方,不足部分,仍由乙方承擔。
(1)利用車輛從事違法活動;
(2)拖欠款項(含車款和其他應付稅費)累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的;
(3)未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業險的;
(4)敗壞甲方聲譽,情節嚴重的;
(5)未經甲方許可,擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的;
(6)未經甲方許可,變更手機卡號或停止使用手機卡號,致使甲方無法正常聯系的;
(7)未經甲方同意,擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為;
(8)乙方發生重大變故,致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
(9)車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格;
六、乙方的權利和義務
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。
2、乙方依法及按本合同規定經營、使用汽車、不受甲方的干預。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間,車輛的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車期間,因乙方使用汽車發生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的,由乙方承擔法律和經濟的'責任,與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方,甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故 2
確需甲方派員處理,甲方可以予必要的配合,所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。
6、乙方使用汽車在營運中出現的糾紛、損失等問題,由乙方承擔有關法律和經濟的責任,與甲方無關。
7、車輛交付乙方后,車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務,甲方應當派員積極辦理,如因甲方延遲代辦,而給乙方造成的損失,由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任:
乙方在分期付款期間,未按合同約定支付車款的,除應及時補交外,還應向甲方償付延期付款違約金,同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用,如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。
八、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時,應本著平等、友好、誠信的原則協商解決,協商不成,雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
九、其它
1、本同壹式二份,甲、乙雙方各執壹份。
2、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙 方:
法定代表人: 身份證號:
委托代理人: 住 所:
電話: 手 機:
簽訂時間:二○ 年 月 日
分期付款合同6
合同效力問題是合同法中的一個重要問題,它是指已經成立的合同在當事人之間產生一定的法律約束力,即合同的法律效力。隨著我國市場經濟體制的不斷變革,合同作為維系經濟運行紐帶的作用更為突出。正確認定合同的效力,對于保障社會主義經濟秩序具有非常重要的意義,是當前審判實踐中急需解決的突出問題。只有從中國改革開放和社會主義市場經濟的實際出發,廣泛借鑒和吸收國外在合同效力方面的先進經驗,對合同效力問題作出全面并且切合中國實際的判斷,才可以既保護買受人和出賣人的合法權益,又維護正常的交易秩序。
【案例索引】
一審案號:西安鐵路運輸法院(XX)西鐵民初字第30號(XX年10月14日)
【案情】
XX年10月,原告西安市鐵路中心醫院(簡稱西安鐵路醫院)與被告上海拓能醫療器械有限公司(簡稱上海拓能公司)簽訂了《放療設備租售協議書》。約定由被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供醫用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動多葉光柵一套。原告西安鐵路醫院收到逆向適形調強放療系統后向被告上海拓能公司支付140萬元定金,其余款項以租金形式支付;租售期限XX年,第1年至第2年,原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的80%、第3年至第4年,原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的70%、第5年至第XX年,原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的50%,被告上海拓能公司年收入租金保底金額為95.6萬元;因資質文件而引起的法律及經濟問題,責任由被告上海拓能公司承擔。 協議簽訂后,原告西安鐵路醫院積極準備履行合同的前期工作,并于XX年至XX年間向被告上海拓能公司支付了全部定金140萬元。XX年3月,設備安裝后,原告西安鐵路醫院才得知該設備的放療系統主要醫用電子直線加速器未取得醫療器械產品生產注冊證書,不得投入使用。XX年12月,醫用電子直線加速器的生產廠商向原告西安鐵路醫院承諾XX年下半年可獲得該產品的生產許可證,但截止原告西安鐵路醫院起訴時,被告上海拓能公司和生產廠商仍未提供該產品的資質文件。
原告西安鐵路醫院認為:被告上海拓能公司在設備安裝后不能及時提供該設備的生產注冊證書,向原告西安鐵路醫院承諾的延緩期限內仍無法提供該產品的資質文件,從而導致成套設備至今無法使用,合同無法履行,其行為已構成根本違約。原告西安鐵路醫院為履行協議投資數百萬元,協議簽訂4年多,從未治療一例病人,損失巨大。
請求法院判令解除原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的《放療設備租售協議書》并要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元。 被告上海拓能公司認為:原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的協議是名為租售,實為合作關系,而不是買賣關系;被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院配送的加速器、模擬定位機、放療系統(含電動光柵)都是合法廠商生產的產品。原告西安鐵路醫院自愿選定gk—2100直線加速器,該加速器是新產品,是原告自愿訂立的合作協議,因此,原告西安鐵路醫院訴稱到XX年才知道該產品沒有生產許可證與事實不符;原、被告簽訂協議約定,付款方式為租金,分十年還清。原、被告并未約定gk—2100電子直線加速器獲得的許可證時間,應在合同履行期間完成。因此,被告上海拓能公司并無違約。原告西安鐵路醫院選擇gk—2100醫用電子直線加速器作臨床試驗是事實,雙方進行合作也是事實,因此,雙方訂立協議書是否違反法律規定由法院來確定,但締約過錯是雙方的,原告西安鐵路醫院第二項請求違反法律規定,應予以駁回;加速器、定位機、放療系統是三個獨立的系統,沒有相互依賴性,除了加速器外,定位機、放療系統原告西安鐵路醫院正在使用當中。
綜上,合同約定了相應義務,但沒有規定取得許可證的時間,如約定時間則收取的費用會發生變化。原告西安鐵路醫院解除協議屬違約行為,請求法院判令駁回原告要求雙倍返還定金的請求。
【審判】
西安鐵路運輸法院審理后認為,原、被告雙方簽訂的《放療設備租售協議書》是當事人的真實意思表示,合法、有效,應受法律保護。被告上海拓能公司未按照雙方約定提供該套設備主要放療系統gk—2100醫用電子直線加速器醫療器械產品生產注冊證書,造成該整套設備從安裝調試完畢至今未治療一例病人的事實,由于被告上海拓能公司的違約行為,致使《放療設備租售協議書》最終目的不能實現,因此對原告西安鐵路醫院要求解除雙方簽訂的《放療設備租售協議書》的請求予以支持;對于雙倍返還定金的問題。原、被告簽訂協議后,原告西安鐵路醫院為了履行合同,建設放療室、培訓人員,積極準備履行協議的前期工作。而被告上海拓能公司未按照雙方約定履行協議,給原告西安鐵路醫院造成了損失,被告上海拓能公司構成根本違約。對于原告西安鐵路醫院要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元的訴請,根據法律規定,被告上海拓能公司應向原告西安鐵路醫院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元。
原、被告雙方簽訂的協議被依法解除后,原告西安鐵路醫院應將三臺設備,即 gk—2100醫用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統(wimrt)(x刀)及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能公司。根據《中華人民共和國合同法》第九十四條第一款第(四)項、第九十七條、第一百一十五條、第一百三十條、《中華人民共和國擔保法》第八十九條、第九十一條、最高人民法院關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋的第一百二十條、第一百二十一條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第二條、第六十四條、第六十五條第一款第(四)項、第六十六條、第六十九條第一款第(四)項的規定,判決解除原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司簽訂的《放療設備租售協議書》;被告上海拓能醫療器械有限公司向原告西安市鐵路中心醫院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元,兩項合計263.6萬元;原告西安市鐵路中心醫院將該套設備gk—2100醫用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統(wimrt)(x刀)及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能醫療器械有限公司。
【評析】
買賣合同糾紛是審判實踐中最基本、最典型、最常見的案件類型,也是鐵路運輸法院受理案件量最大的一類案件。如何正確認定買賣合同的效力,對處理這類案件具有非常重要的意義。 本案中,在原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司所簽訂的《放療設備租售協議書》的效力認定上存在較大的分歧:一種意見認為,原、被告協議中買賣的標的物沒有取得生產注冊證書,標的物存在瑕疵,應當認定該合同為無效合同;另一種意見認為,原、被告雙方簽訂的協議是雙方當事人的真實意思表示,應受法律保護,雖然被告的違約行為使協議的最終目的不能實現,但并不影響該協議的效力,該協議為有效合同。筆者支持第二種觀點,理由如下:
一、原、被告雙方簽訂的協議不屬于無效合同。
無效合同是指合同雖然已經成立,但由于其不符合法律或行政法規的特定條件或者違反了法律、法規的強制性規定而被確認為無效的合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十二條的規定:“有下列情形之一的,合同無效:
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;
(二)惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;
(三)以合法形式掩蓋非法目的;
(四)損害社會公共利益;
(五)違反法律、行政法規的強制性規定。”
本案中,被告上海拓能醫療器械有限公司的違約行為并不符合《中華人民共和國合同法》第五十二條的任何一種情形,僅給合同相對人原告西安市鐵路中心醫院造成了經濟損失,因此不應輕易認定為無效。并且,本案的原、被告雙方達成買賣的合意,買賣標的物為醫用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動多葉光柵一套,雙方對該套醫用設備的價格、質量等有所約定,買賣合同已經成立。雖然被告明知該套設備中的電子直線加速器缺少相應的生產注冊證書,仍與原告簽訂買賣協議,其過錯是明顯的,但與原、被告雙方簽訂的買賣合同有效無效沒有必然的影響。同時,該買賣合同所涉及的買賣關系僅僅是一般性的經營范圍,不屬于國家特許經營的范國,不違反法律和行政法規的強制性規定,故不應認定該合同無效。
二、原、被告所簽訂的協議符合有效合同的三個要件。
有效合同是指依照法律的規定成立并在當事人之間產生法律約束力的合同。目前,我國現有的法律沒有對合同有效的要件做出統一的`規定,但是《中華人民共和國民法通則》第五十五條規定:“民事法律行為應當具備下列條件:
(一)行為人具有相應的民事行為能力;
(二)意思表示真實;
(三)不違反法律或者社會公共利益。”
這一規定不僅是民事行為能夠合法的一般準則,也同樣適用于當事人簽訂合同這種民事行為。所以,合同有效的條件也應當具備上述三個條件,只不過《中華人民共和國民法通則》第五十五條第三項中的“不違反法律”在合同有效的認定中具體表現為“不違反法律、行政法規的強制性規定”。 本案中,原告西安市鐵路中心醫院和被告上海拓能醫療器械有限公司均是依法成立的具有獨立法人營業執照的企業。XX年10月,原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司雙方自愿簽訂《放療設備租售協議書》,雙方在協議中約定了被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供的型號為gk—2100醫用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統(wimrt)(x刀)及電動多葉光柵一套;并且被告上海拓能公司須向原告西安鐵路醫院出具該套放療設備的中華人民共和國醫療器械注冊證、企業法人營業執照、出具代理授權證書、制造商is0900質量體系認證證明書、醫療器械經營企業許可證、安全質量許可證以及具有質量體系合格證書。被告上海拓能公司作為醫療器械的經銷商明知gk—2100醫用電子直線加速器沒有取得生產注冊證書,而與原告西安鐵路醫院簽訂《放療設備租售協議書》,其過錯是明顯的。但是,原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂《放療設備租售協議書》是原、被告雙方的真實意思表示,且雙方簽訂的協議并沒有違反法律和行政法規的強制性規定,是合法、有效的,應受法律保護。
三、認定為有效合同符合《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的立法目的,符合中國現階段國情。
首先,無效合同過多不利于社會主義經濟的發展,也妨礙社會生產力的發展。由于長期以來我國市場經濟不發達,對市場經濟所要求的交易規則未能引起足夠重視,因此在我國已有的合同效力的規定中,許多規則不但沒有起到鼓勵交易的作用,反而在某種程度上對交易活動起了限制作用,這在審判實踐中使很多不應當被消滅的交易被歸于無效。這種寬泛的無效合同制度,增加了財產的損失和浪費,因為合同被宣告無效后,雙方當事人就要按照恢復原狀的原則在當事人之間產生相互返還已經履行的財產或賠償損失的責任,這種返還不但意味著訂約目的不能實現,還會增加不必要的費用和損失。
其次,我國現行《合同法》的立法宗旨要求減少無效合同,增加有效合同。據不完全統計,在現行合同法出臺前,在審判實踐中確認為無效合同的約占合同案件的半數以上,其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。為了糾正這個偏差,在現行《合同法》起草過程中,全國人****制工作委員會在下發的關于合同法(征求意見稿)的說明中說:“合同自愿是合同法的基本原則,……不能任意以合同無效來解決糾紛。”無效合同過多,不利于社會主義經濟的發展,確認一個有效合同無效,就是消滅了一樁交易,使當事人為訂立、履行這個合同的努力變為徒勞,造成資源浪費,使社會交易成本增加,妨礙了社會生產力的發展。因此,我國現行的《合同法》明確了違反法律、行政法規的強制性規定的合同才是無效合同,因為欺詐、脅迫而訂立的合同可以是無效合同但也可以是可變更的合同,合同效力可追認的制度,合同內容欠缺的補救制度等。
再次,我國合同法律制度的立法精神已由權力擴張型思路向權力限縮型思路演變。我國現行的合同立法中堅持“盡量使合同得以生效”的基本精神,把合同的無效情形限制在較為狹窄的范圍內。應當說,這一立法精神順應了我國經濟發展的要求。隨著我國社會主義市場經濟制度的逐步發展與完善,交易活動日益豐富和多元,極大地刺激了人們對自由尤其是交易(合同)自由的渴求。這種要求體現在法律中即表現為國家對合同之行政干預的減輕和合同當事人自由權利的張揚。我國現行合同法順應了社會的這一要求,在合同無效制度中表現出較為明顯的尊重個人自由意志的傾向:凡是無礙社會基本秩序、僅僅關涉雙方利益的合同是否屬于無效的問題由當事人自主決定,是否行使撤銷權也完全由當事人自由裁度。
分期付款合同7
出賣方:___(以下簡稱“甲方”)
買受方:___(以下簡稱“乙方”)
擔保方:___(以下簡稱“丙方”)
1、乙方攜帶本人以及配偶、丙方身份證及戶口本復印件(復印件須由甲方與原件核對)或企業法人營業執照、夫妻關系證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后,甲乙丙三方同時簽訂本合同。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、甲方代辦車輛上牌手續、車輛營運手續、車輛保險手續等后,乙方填寫驗車單,方可提車。
5、擔保
為確保乙方履行本合同規定之義務,雙方約定采取以下擔保方式(在選定方式后方框內打對號):___
1、保證:乙方特請丙方為其提供連帶保證。保證范圍為乙方尚欠購車款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后四年。
2、抵押:乙方提供本人或丙方所有的可抵押財產為乙方債務提供抵押,當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和各種稅費時,甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍乙方欠購車款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。抵押需辦理登記的',所發生的費用由乙方承擔,并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。
6、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時,應本著平等、友好、誠信的原則協商解決,協商不成,雙方約定由濟源市人民法院裁定。
7、其它
1、本合同未盡事宜,雙方可訂立補充合同,補充合同與本合同有同等的法律效力。
2、本合同一式三份,甲乙丙三方各執一份。
3、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方:___乙方:___法定代表人:___
身份證號:___住所:
委托代理人:___
電話:___傳真:___
丙方:___身份證號:___住址:___手機:___
簽訂時間:___
法定代表人:___委托代理人:___
___年___月___日
分期付款合同8
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
身份證號:
上列甲乙雙方就電腦的買賣事宜,訂立合同如下:
第一條甲方根據本合同的各項條款,將電腦售予乙方,乙方買受。
第二條買賣價款與付款條件規定如下:
1.乙方舊主機回收抵扣叁佰元,總金額人民幣_________元整,剩余款項:_________。
2.付款方式:
(1)于本合同成立時,即付預付款_________元。
(2)余款_________元,加收_________%的利息,即共計_________元,在交貨驗機完成后,分十二期平均攤付,即從第二個月開始每月向乙方支付_________元。乙方可以提前還款,利息計息隨還款月份的`提前而減少。
(3)分期付款的支付日期,賣方銀行卡號:_________,開戶行:_________,乙方每月30號前定時轉入。
第三條交貨的時間與方法規定如下:
1.交貨時間為_________年____月____日。
2.試機完成后,甲方將電腦交付乙方使用,在保修期內硬件問題由甲方負責保修、更換。
第四條電腦的配置按雙方商定的配置表,不得有差異,否則乙方不提貨。
第五條電腦交貨之后,若因不可抗力的因素,而致電腦毀損、遺失時,一切責任由乙方負擔,并且要繼續完成余款支付,只到全部支付完成。
第六條甲方需保證電腦的性能完全與說明書(如附表:具體電腦配置清單)相符,且交貨后保修期內自然發生的故障,甲方亦需負責修理。
第七條乙方若無能力按時付款,需要提前知之甲方,乙方若三個月以上不分期付款,甲方有權提回電腦。
第八條若因乙方原因,意外變故造成合同不能繼續履行本合同,甲方一年內可回收該電腦,但只能按原價的50%折扣,并且乙方需要支付剩余款項10%的違約金。
第九條雙方若有違反上述約定,需向被違約方支付剩余款項10%的違約金。
第十條本合同一式兩份,共三頁,甲乙雙方各執一份為憑。經雙方簽字蓋章(按手印)后即產生相應法律效力。
第十一條雙方必須保證身份及相關證照的真實性。有未盡事宜,雙方友好協商解決,不能協商的可通過當地法院申訴。
甲方:(簽章)
_________年____月____日
乙方:(簽章)
_________年____月____日
分期付款合同9
甲方:
乙方: 身份證號碼:代理人:身份證號碼:
為輕學員的經濟負擔,幫助學員實現求學夢想、順利完成學業,根據《中華人民共和國合同法》等有關規定,就學費進行分期付款,經雙方友好協商,本著自愿、誠信的'原則,簽訂合同如下:
一、分期條件:
1、甲方學校教學課程及培訓項目,乙方報名一學年以上含一學年的,學費可辦理分期付款。
2、乙方報名分期付款不享受甲方其他優惠政策,并中途不得退費。
二、分期項目及支付方式
1、乙方報名的 課程(項目), 學年,學費合計元(大寫: 元整)。
2、乙方選擇采用下列方式付款:
① 本合同訂立時,首付元,以現金支付。剩余學費分期三期支付: a. 甲、乙雙方約定第一期還款日期為: 年 月日償還金額為: 元
b. 甲、乙雙方約定第二期還款日期為: 年 月日償還金額為: 元
c. 甲、乙雙方約定第三期還款日期為: 年 月日償還金額為: 元
分期付款合同10
立書人:
_______________________(以下簡稱甲方)
_______________________(以下簡稱乙方)
雙方就甲方向乙方訂購產品/服務時議定甲方付款條件如下:
一、雙方同意付款方式為□月結;□交貨。
二、雙方同意當月_________日為結算日,結算自此日前_________個月,乙方交貨予甲方指定交貨地點或提供甲方另需求性服務所產生費用之全部應付帳款。
三、雙方同意付款型態為□現金;□支票;□匯款
(1)采現金付款者,甲方同意于貨到收現。
(2)采支票付款者,甲方同意于貨到付票期_________日之票據予乙方。
(3)采匯款付款者,甲方同意于貨到_________日內,匯入乙方指定之帳戶。
(4)采月結付款者,甲方同意于當月_________日支付票期_________日之票據予乙方。
四、甲方給付乙方款項之方式為□乙方派員收取;□回郵寄回;□匯入帳戶。
由乙方派員收取時,需攜帶證件□無;□收款章;□發票章;□大小章。
五、是否需要乙方按月郵寄對帳單□yes;□no。
六、其它約定事項
(1)甲方同意于付款時同時交付乙方付款明細。
(2)若甲方支付客票(非甲方本人所開立之支票),需由甲方于支票背面背書。
七、特別付款方式說明:_____________________________________________________
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______
_________年____月____日_________年____月____日
分期付款合同11
出賣人:_____ (以下簡稱甲方)
聯系地址 :_____聯系電話:_____
買受人(以下簡稱乙方):_____ 身份證號:_____
家庭地址: _____聯系電話:_____
甲、乙雙方本著自愿的原則,就所認購的商品房達成如下協議:
1、甲方開發位于孝感市火車站勝利街的陽光美苑物業,現房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式購買甲方開發的_____ 棟單元號,建筑面積 _____平方米,單價為 _____元/平方米,總價為_____ 元整。
3、分期付款方式
4、乙方應在本簽訂后至 _____年_____月_____ 日前,帶齊相關資料到 物管處簽訂《商品房買賣合同》,同時交清購房款,乙方交付的`購房首付款無息轉為購房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3條約定期限內簽訂《商品房買賣合同》,則甲方有權將該物業另行出售,乙方購房首付款不予退還;甲方在本合同第3條約定的時間內,若將乙方所認購物業另行出售,則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯系方式準確、有效。否則,因此造成的責任及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份(甲乙雙方各持壹份),經雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品房買賣合同》后本協議自動作廢。
甲方:_____
乙方(簽章):_____
簽訂時間:_____
分期付款合同12
甲方(債權人):_________________
身份證:_________________
乙方(債務人):_________________
身份證:_________________
丙方(保證方):_________________
身份證:_________________
乙方在年月日止共向甲方借得人民幣¥________________元,至________年________月________日止累計欠利息¥________________元,共計¥________________元整。經雙方友好協商,乙方先歸還甲方(利息)¥________________元情況下,甲方同意乙方最終只需歸還甲方人民幣¥________________元。
第一條:甲、乙雙方在此確認:截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣:¥________________元(大寫:_________________)(注明:附件借款憑證)
第二條:甲方同意乙方分次償還欠款,不得逾期,如有則違約責任自付;
①甲、乙雙方約定第一次還款日期為:新歷________年________月________日償還金額為:人民幣¥________________元(大寫:_________________)
②甲、乙雙方約定第二次還款日期為:新歷________年________月________日償還金額為:人民幣¥________________元(大寫:_________________)
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為:新歷________年________月________日償還金額為:人民幣¥________________元(大寫:_________________)
④甲、乙雙方約定第四次還款日期為:新歷________年________月________日償還金額為:人民幣¥________________元(大寫:_________________)
第三條:違約責任
①如果乙方未按上述時間足額給付,則甲方有權就余款部分一并收取。甲方因主張權利產生的各項費用由乙方承擔,同時乙方還須向甲方支付所欠借款_______%的違約金。
②如果乙方為逃避債務,出現不接債權人電話、出逃和不見債權人的.嚴重情況,則乙方承諾支付給甲方¥________________元找人費用,此費用優先于債務金額,單獨用于找人費用。
③對乙方按時所還的款項,甲方須打收條給乙方。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后,將欠條單證及本協議完整交給乙方,保留結清證明協議終止。
第四條:保證責任
①丙方自愿為本合同項下的乙方債務擔保并對所有債務承擔連帶保證償還責任。
②保證期間:主債務履行期限屆滿之日起_______年。
本協議經甲、乙雙方簽字后生效。本協議一式三份,甲、乙、丙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
分期付款合同13
出賣人(以下簡稱甲方):_________ 買受人(以下簡稱乙方):_________ 保證人(以下簡稱丙方):_________
上列甲乙雙方就機器的買賣事宜,訂立合同如下:
第一條 甲方向乙方保證,根據本合同的各項條款,將機器售予乙方,乙方買受。
第二條 買賣價款與付款條件規定如下:
(1)總金額人民幣:_________元。
(2)付款方式:_________
a.于本合同成立時,即付預付款_________元。
b.余款_________元,在交貨試機完成后,分二十期平均攤付。
c.分期付款的交付日期,以訂金付日該月的'次月開始,每月二十日之前截止。
d.為支付上述分期付款,乙方應與丙方以共同匯出的名義,匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂于機器交付之時。
第三條 交貨的時間與方法規定如下:
(1)交貨時間_________月_________日前。
(2)交貨地點約定于乙方的_________工廠,應安裝妥后,并先行試機。
(3)交貨方法于試機完成后,甲方應將機器交付予乙方,乙方則須依第二條第(2)項第d款的約定,將二十張分期付款的支票支付予甲方。
第四條 機器的所有權暫由甲方保留,待乙方付清第二條的全部貨款時,再將所有權移轉予乙方。
第五條 機器交貨之后,若因不可抗力的因素,而致機器毀損、遺失時,一切責任歸由乙方負擔。
第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證,對本合同必須負擔的一切債務(除貨款債務外,包括毀損、賠償債務)并負完全支付的責任。
第七條 乙方或丙方若發生下列事項,則與本合同有關的債務毋需通知催告,即自動消失,分期付款的利益,所有余款皆必需一次。
甲方
乙方
分期付款合同14
甲方:
乙方:
身份證號碼:
經甲乙雙方友好協商,就乙方委托甲方購買房屋事宜,達成如下協議:
一、購房概述
指定房屋地址:
占地面積:
表面積:
開發單元:
價格部門:
二、定金支付
甲乙雙方簽訂本協議時,甲方應向乙方支付人民幣作為購買上述房屋的首付款(以房管局收據為憑證)(或直接交給開發商,由開發商出具憑證)。
第三,手續費
雙方辦理定金交付手續后,甲方應于當日向乙方支付人民幣手續費(以乙方收據為憑證)。
第四,辦理手續的時間
之前乙方負責協助甲方到開發單位與甲方辦理上述房產買賣合同手續。
違約責任
如乙方未能協助甲方購買上述協議項下的'房產或辦理相關手續,乙方應在個月內無條件退還甲方購房定金及手續費,并按年利率支付給甲方。到期甲方未配合辦理相關手續,視為甲方違約。乙方應在扣除相關費用后退還房款和手續費。甲乙雙方決定延期簽訂銷售合同,必須協商一致,并出具書面協議。
(本協議一式兩份),經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
分期付款合同15
1、分期付款取得醫療器械,應通過長期應付款科目核算,如增值稅一般納稅人購入醫療器械一批,假定都符合固定資產確認條件,取得增值稅專用發票表明價款5 000 000元,增值稅額850 000元。
2、借:固定資產5 000000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)850000
貸:長期應付款5 850 000
分期付款的時候:
借:長期應付款
貸:銀行存款
特此回答!
分期付款購買的固定資產,可以分期開發票,也可以一次性的開出全部發票。
在收到固定資產和發票時:
借:固定資產
應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款
每付一筆款,做一筆:
借:應付賬款
貸:銀行存款
分期付款大多用在一些生產周期長、成本費用高的產品交易上。如成套設備、大型交通工具、重型機械設備等產品的出口。分期付款的做法是在進出口合同簽訂后,進口人先交付一小部分貨款作為訂金給出口人,其余大部分貨款在產品部分或全部生產完畢裝船付運后,或在貨到安裝、試車、投入以及質量保證期滿時分期償付。
買賣雙方在成交時簽訂契約,買方對所購買的`商品和勞務在一定時期內分期向賣方交付貨款。每次交付貨款的日期和金額均事先在契約中寫明。
固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的,價值達到一定標準的非貨幣性資產,包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。固定資產是企業的勞動手段,也是企業賴以生產經營的主要資產。從會計的角度劃分,固定資產一般被分為生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。
分期付款合同16
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條本合同的標的物為_________,分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方:
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條乙方預付_________元予甲方,余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三條甲方于本合同訂立的同時,將_________產品交予乙方,并同意乙方對該產品的使用。
第四條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用,須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第五條乙方須以正當的方式使用_________產品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第六條乙方連續兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的.全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交____________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條其他約定事項:____________________________________
出賣人(甲方):_______________
___________年_______月_______日
買受人(乙方):_______________
___________年_______月_______日
分期付款合同17
出賣人:(以下簡稱甲方)。
買受人:(以下簡稱乙方)。
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就汽車分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條。
本合同的標的物為福特蒙迪歐車牌號:
第二條。
乙方自__年10月30日至__年10月30日止。每月30日前各支付。
第三條。
乙方連續兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的`,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第四條。
合同爭議的解決方式:凡因履行本協議書所發生的或與本協議書有關的爭議,各方首先應通過友好協商解決。如協商不成的,可通過法院提起訴訟。
本合同一式貳份,雙方各執一份,簽字蓋章生效。
出賣人(甲方):_______________。
買受人(乙方):_______________。
___________年_______月_______日。
分期付款合同18
甲方:
乙方:
一.產品名稱、型號、數量、金額:
產品名稱
型號
單價
數量
總價(元)
合計人民幣金額(大寫):
二.乙方付款規定如下:
(1)付款方式:現金或銀行現金轉賬。
(2)乙方須于本合同生效之日,即付六成預付款,即______元整
(3)余款______元整,在交貨后,一年內付清,即平均每月付款______元整。
(4)分期付款的支付日期,以首付款當月的下一個月開始,每月二十日截止。
甲方責任:
1、甲方提供產品相關的宣傳海報、招商手冊、會員卡及廣告招商相關資料。
2、甲方通過官方網站提供產品知識的培訓及操作指導等資料,以協助乙方盡快了解、熟悉產品。
3、甲方應根據投資者投資規模大小,以及投入的終端設備數量多少,給予乙方包括人員、技術、服務、市場等實務操作方面相應的支持。
乙方責任:
1、乙方應充分分析本地市場,了解自己的資源優勢,以正確確定我公司產品的投資方向;
2、乙方應向甲方提供盡可能多的當地市場資訊,以便甲方可以根據具體情況向乙方提供有針對性的人員、技術以及市場方面的支持。
3、乙方將甲方產品放置到相應的場所后,應進行一系列、持續的、有針對性的宣傳,以便讓當地市場對甲方產品有充分的認識,可以更快的了解、接受甲方產品。為廣告、增值業務及下載的.可觀收益打下良好基礎。
4、乙方應定期(一個月一次)向甲方提供該段時間的經營、發展狀況,具體提供方式由甲方指定。并將經營數據發布于甲方的官方網站指定專區,讓甲方其他的代理商及客戶也學習借鑒。以達到合作雙贏、經驗共享的目的。
5、乙方應按時繳納產品的首付款和分期款,不得借故拖延。
三.技術指標
以原廠技術參數為標準,詳見產品說明。
四.包裝及運輸
產品包裝應符合汽車運輸要求,由甲方負責送貨(或托運),運費由乙方承擔。
五.保修期
自購買之日起,12個月內免費保修(人為損壞、非正常使用、未依要求進行設備保養等或不可抗力等原因除外)。
六.貨款結算方式:
現金或銀行現金轉賬。
七.款到發貨:款到后7個工作日內發貨或依甲乙雙方另行約定交貨時間。
八.產品的保全條款:
產品的所有權暫由甲方保留,待乙方付清全部貨款后,再將所有權移轉予乙方。故以下產品的保全條款,雙方應遵守。
1、在分期付款期間,乙方須保證產品不受損傷及被破壞,如若被破壞,產生的維修損失由乙方承擔。
2、在分期付款期間,產品的安全由乙方負責,乙方應做好相應的防盜搶措施,如發生產品被盜搶事故,乙方須承擔由此產生的損失。
3、設備中的多媒體軟件系華娛公司自主研發、擁有自主知識產權的產品,乙方不得破解、反編或提供給第三方;不得使用任何技術手段或委托第三方對設備中的經營數據進行更改,違者,視為違約行為,甲方有權要求乙方賠償由此產生的一切損失。
4、甲方產品中的相關音像等資料均轉載自互聯網,轉載的目的僅在于測試產品使用,并不代表甲方擁有其著作權。乙方應將此資料主要用于產品的測試,測試之外的任何行為均與甲方無關。
九.違約所負責任和解決糾紛方式:
1、甲乙雙方應嚴格信守合同,不得違約,如有違約,違約方應向守約方賠付因違約方違約所造成的經濟損失;
2、甲方不能如期交貨,應向乙方償付違約金,以未按時交付貨物金額的每日千分之三計算,違約金不超過貨物總額的30%;
3、乙方逾期交納分期款的,應按貨物總金額的每日千分之三向甲方付滯納金,甲方并有權停止提供產品的服務或采取其他法律措施。
4、仲裁:一切因執行本合同或本合同有關的爭執,應由雙方通過友好方式協商解決。如經協商不能得到解決時,應提交仲裁委員會或合用簽訂地所在法院解決。
十.合同的變更或解除
甲乙雙方均應嚴格信守本合同,不得隨意變更或解除合同(雙方協商一致并簽署書面文件的除外)。
十一.合同未盡事宜
須經雙方另行協商并簽署書面文件,與本合同具有同等法律效力。
十二.生效及其他
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之時生效,共一式兩份,甲乙雙方各執一份,各份具有同等法律效力!(注:與本合同有關的傳真件、電子郵件為本合同的有效組成部分.)
甲方(蓋章):乙方:(蓋章)
代表(簽字):代表(簽字):
簽約時間:簽約時間:
分期付款合同19
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就乙方在凱旋新地產廣場所購買的 區 座 號房(以下簡稱"該物業")達成以下付款(輕松按揭)補充協議:
一、乙方按以下時間向甲方支付該物業的首期樓款:
定 金:¥ 須于 年 月 日付款并簽署《認購協議書》及本補充協議,并于 年 月 日前簽署《商品房買賣合同》及《補充協議》,選擇按揭客戶同時辦理¥ 的`銀行按揭手續。
第一期樓款:¥ 須于二 年 月 日前付清;
第二期樓款:¥ 須于二 年 月 日前付清;
第三期樓款:¥ 須于二 年 月 日前付清;
第四期樓款:¥ 須于二 年 月 日前付清;
第五期樓款:¥ 須于二 年 月 日前付清;
二、以上乙方支付的樓款,如提前或按時繳交不需支付利息,逾期每日按拖欠金額的萬分之 支付滯納金。
三、乙方必須按時支付,不得以收樓或物業管理糾紛為由拒交,如逾期超過30天,除支付滯納金外,甲方有權解除《商品房買賣合同》,收回該物業重新出售,同時乙方所交付的所有款項不得退回,且須按合同成交總樓價的5%向甲方支付違約金,甲方并保留追究乙方法律責任及彌補損失的權利。
四、本協議一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,簽章后生效,與《商品房買賣合同》具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
二 年 月 日
分期付款合同20
賣方___(以下簡稱甲方)
買方___(以下簡稱乙方)
保證人___(以下簡稱丙方)
今甲方___(賣方兼所有人)與乙方___(買方兼使用者)就產品分期買賣事宜,訂立合約如下:
第一條本合約的標的物__產品分期付款總額定為人民幣__元整。乙方得依照下列規定支付款項予甲方。
(1)前款__元
(2)余款__元
(3)月息__元
第二條乙方預付__元予甲方,余款自____年xx月xx日至____年xx月xx日止,每月x日前各支付__元。
第三條乙方與其保證人得就上述提供擔保,于本合約成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票x張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合約訂立的'同時,將__產品交與乙方,以交換乙方的支票,并同意乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用,須自支付日始以日息x分支付甲方作為延遲損失金。
第六條乙方須以正當的方式使用__產品,若有違反,甲方可立即解除本合約。
第七條乙方若違反第二條的規定,即失去對__產品的使用權,并應立即將該產品歸還甲方。
賣方(甲方):
地址:
買方(乙方):
地址:
保證人(丙方):
地址:
____年xx月xx日
【分期付款合同】相關文章:
分期付款合同11-18
分期付款合同09-28
正規分期付款合同12-21
分期付款購車合同08-19
購房分期付款合同08-23
分期付款購車合同10-28
汽車分期付款合同11-19
分期付款購房合同11-15
分期付款買賣合同_分期付款買賣合同格式11-12