裝飾公司合同
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同出現的次數越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的裝飾公司合同，希望能夠幫助到大家。
裝飾公司合同1
甲方： 身份證號： 乙方：身份證號：
甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協議如下：
第一條 甲乙雙方自愿合作經營南充巴洛克裝飾工程有限公司，總投資為_______萬元，甲方以人民幣方式出資____ 萬元，占出資比例乙方以人民幣出資_____萬元，占出資比例。
第二條 本合伙依法組成合伙企業，在合伙期間合伙人出資的為共有財產，不得隨意分割。合伙終至后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
第三條 本合伙企業經營期限為五年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關手續。
第四條 雙方共同經營，合伙人執行合伙事務所產生的收益歸全體合伙人，所產生的虧損或者民事責任由全體合伙人。
第五條 企業固定資產和盈余按照取得的銷售凈利潤的出資比例分配。
第六條 企業債務按照甲方、乙方出資比例負擔。任何一方對外償還債務后，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。
第七條 每年項目產品總銷售利潤的百分之十進行固定投入。銷售利潤分紅，一年結算。
第八條 本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。
第九條 本協議一式貳份，合伙人各一份。本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。
第十條 本協議有效期暫定五年，自雙方代表(乙方為本人)簽字之日起計算，即從__ __年_ _月__ 日至_ ___年_ _月_ _日止。
第十一條 爭議處理
1、對于執行本合同發生的與本合同有關的爭議應本著友好協商的'原則解決;
2、如果雙方通過協商不能達成一致，則提交仲裁委員會進行仲裁，或依法向人民法院起訴;
第十二條 本協議到期后，雙方均未提出終止協議要求的，視作均同意繼續合作，本協議繼續有效，如果不再繼續合作的，退出方應提前三個月向另一方提交退出的書面文本，并將己方的有關本合同項目的資料及客戶資源都應交給另一方。
第十三條 違約處理
如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執行，并依法要求違約方賠償損害。
第十四條 協議解除
1、 一方合伙人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議
2、 合作協議期滿
3、 雙方同意終止協議的
4、 一方合伙人出現法律上問題及做對企業有損害的，另一方有權解除合作協議
第十五條 未盡事宜，雙方可再協商補充協議，補充協議同等本協議有效
第十六條 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有相同的法律效力
甲方：(簽章)
地址： 地址：
合同簽訂地點：___________
合同簽訂時間：____年__月__日
乙方：(簽章)
裝飾公司合同2
甲方（公司）：
乙方（個人）：
性別：
年齡：
身份證號：
住址：
甲方因工作需要，按照國家有關勞動法律法規、規章規定，聘用乙方為我公司員工，工種為：。雙方根據“平等自愿，協商一致”的原則，簽定本
裝飾用工合同，明確雙方的權利、義務，并共同遵守履行。
第一條裝飾用工合同期限。
裝飾用工合同期限，自年月日起，至年月日止。
第二條雙方權利義務。
（一）甲方全面負責施工工程，制定施工工程計劃、方案、進度、質量、安全、文明施工，對工程施工進行監督、檢查及管理。
（二）乙方應當遵守甲方的規章制度，應按甲方的要求，按時完成規定的工作數量，達到規定的質量標準。
（三）甲方提供裝飾材料，乙方自備工具。
（四）乙方應當提高自身的勞動技能，提高安全意識，嚴格遵守勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。
（五）施工過程中，由于乙方未按甲方的施工要求，造成工程未按時完工或者工程未達到規定的質量標準，由乙方承擔由此對甲方造成的損失及相關費用。
（六）施工過程中，由于乙方的操作過失，造成裝飾材料損壞的，應由乙方賠償甲方的材料損失。
（七）施工過程中，由于乙方的過失或者違章作業，造成自身傷亡或者他人傷亡的，由乙方承擔責任。
（八）甲方因生產、工作需要，經與乙方協商同意，可安排乙方加班加點。
（九）乙方因事不能上班的，必須向甲方請假，并經過甲方同意。
第三條勞動報酬。
（一）勞動報酬按乙方工作工程量支付，單價以雙方協商價格為準，
（二）工程全部合格完工后三周內，甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中，乙方如需用錢，可依借貸方式向甲方借款并附借條。
第四條續訂、變更、解除、終止勞動裝飾用工合同。
（一）本裝飾用工合同期限屆滿即終止。如雙方協商同意，可以續訂裝飾用工合同。
（二）如甲方因生產經營情況變化，調整生產任務，或者乙方因個人原因要求變更本裝飾用工合同條款，經裝飾用工合同雙方協商同意，可以變更勞動裝飾用工合同的相關內容，并由雙方簽字。
（三）如甲方訂立勞動裝飾用工合同時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原裝飾用工合同無法履行，經當事人雙方協商不能就變更勞動裝飾用工合同達成協議的，甲方可以解除勞動裝飾用工合同。
（四）有下列情形之一的，勞動裝飾用工合同即告終止：
1．乙方已達到法定退休年齡的；
2．乙方死亡；
3．乙方被批準自費出國留學或出境定居的；
4．甲方被依法撤銷、解散、歇業、關閉、宣告破產；
5．本勞動裝飾用工合同約定的終止條件已經出現。
（五）本裝飾用工合同經甲、乙雙方協商一致可以解除。
（六）有下列情形之一的`，甲方可解除勞動裝飾用工合同：
1．乙方嚴重違反勞動紀律及甲方依法制定的規章制度的；
2．乙方嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
3．乙方的行為按照國家的法律、法規規定被追究刑事責任或送勞動教養的。
4．乙方不能勝任工作；
5．勞動裝飾用工合同期雖未滿，但甲方因生產經營狀況發生嚴重困難或生產任務不足，確需按規定裁減有關人員的；
6．甲方破產或瀕臨破產處于法定整頓期間，確需按有關規定裁減人員的。
第五條違反裝飾用工合同承擔的責任。
（一）一方違反裝飾用工合同，承擔違約責任。給對方造成直接經濟損失的，應當根據后果或責任大小，予以適當賠償。
（二）勞動裝飾用工合同期未滿，又不符合雙方可以解除勞動裝飾用工合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動裝飾用工合同條件，在未經對方同意而解除勞動裝飾用工合同的一方，按實際造成的損失賠償。
（三）乙方對在裝飾用工合同期間得到的有關甲方公司的商業信息進行保密，不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露，給甲方造成損失的，應該承擔賠償責任。
第六條爭議解決。
（一）雙方履行本裝飾用工合同如發生爭議，應協商解決。
（二）在爭議解決過程中，雙方都應繼續履行裝飾用工合同，保持施工連續，并保護好已完工程。
第七條其他。
（一）經協商一致，雙方可以修改本協議或對未盡事宜進行補充；補充、修改內容與本協議相沖突的，以補充、修改后的內容為準。
（三）本裝飾用工合同一式兩份，雙方各執一份。
（四）本裝飾用工合同經雙方簽訂之日起生效。
甲方（蓋章）：乙方（簽名或蓋章）：
簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
裝飾公司合同3
甲方： 電話：
乙方： 電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市家裝特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝修工程的有關事宜，達成以下協議：
第一條 工程地點：
第二條 工程內容及做法(詳見圖紙及報價單)
第三條 工程期限：
第四條 合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________________________元金額大寫：__________________________元(詳見工程報價單)
第五條 工程款分兩次支付：
第一次支付合同總價款的60%________________________ 第二次支付合同總價款的.40%________________________議，同時調整有關工程費用及工期。
第六條 工程保修：工程保修期為兩年，維修期為五年。(除人為損壞)
第七條 本合同工程竣工雙方辦理完結算手續自動終止。
第八條 其他說明：
第一項 甲方工作
1、 為乙方入場創造條件，解決施工用電、用水，道路暢通并承擔其費用，協調物業公司，保證工程順利進行。
2、 辦理施工所涉及的各種申請，審批等手續并承擔其費用。
3 、參與工程質量和施工進度的監督，負責甲方材料進場，工程質量驗收。
第二項 乙方工作
1、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
2、 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
3、 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水道的暢通。
4、 保證施工現場的整潔，工程完工后負v 責清掃施工現場(不工程變更：工程項目或方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面協含清潔)。
5、協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作并承擔其費用。
第三項 工期
1、 由于工程量變化，設計變更，不可抗外界因素或經甲方同意的，工期相應順延。
2、 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方負責。
3 、甲方未按工期支付工程款，乙方有權停止施工。
第四項 合同履行期間如因施工變更所增加的款項，甲方應在變更協議達成后一次結清所增加的款項，方可生效。
第五項 工程收款收據以有公司法人簽字或加蓋公司合同章為有效收據。
第六項 工程質量及驗收
1 、無論是甲方或乙方提供的材料均應按期到場，并由對方驗收放可使用，以確保工程質量，由于某方提供的材料出現問題，損失有其負責。
2 、公司保證每個工程均達到優良標準，正常的拼裝縫及誤差屬正常現象，不屬于質量問題。
3 、工程竣工后，乙方提出工程結算單，甲方當場對工程進行驗收審查，并結清全部余款。乙方應及時做好驗收后的善后工作。
4、 辦理驗收手續，甲方擅自提前使用，由此發生的質量問題由甲方負責。
第十條 本合同不含五金，電料，鎖具，燈具(乙方負責安裝)
第十一條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日簽定
裝飾公司合同4
發包方(以下簡稱甲方)
業主(姓名)：身份證號： 住所： 聯系電話： 承包方(以下簡稱乙方) 武漢共工同益裝飾工程有限公司
單位地址：武漢市洪山區洪山街紅旗欣居商業街D4—106A
施工負責人：陳今龍聯系電話：18107219613
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續交接第二天起計算)
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業部門辦理開工手續，支付所有相關費用并交納物業部門收取的所有押金。
2.4遵守物業管理部門的各項規章制度。
2.5負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防水規定、質量標準，按期、保質完成合同約定的工程內容。
3.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定;
(1)無有關房屋管理部門和物業管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面載荷，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內上、下水管道的暢通和衛生間的清潔。
(5)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規范、設計書，參考價格等有關資料以便查閱。
3.4負責協調現場施工隊與鄰里之間的關系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同協商變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的'其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為三年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)：
年月
(蓋章)：年月 乙方 日日
裝飾公司合同5
甲方：
乙方（雇請人）：
甲方因生產（工作）需要，雇請乙方。經雙方自愿協商同意，訂立本合同。
一、合同期
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為XXX元（其中生活費，房租，水電費每月XX元）。
二、生產（工作）任務
乙方同意服從甲方的生產（工作）需要：在崗位，承擔生產（工作）任務。
三、勞動紀律
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規和本單位制定的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。
甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
四、勞動時間與勞動報酬
1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月，試用期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發放工資，（逾期未發工資的，從超過發薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
五、社會福利待遇
1、退職費，凡在本單位連續鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發一次性退職費，滿三年的發給人民幣800元，滿五年的發給人民幣1500元，滿八年的發給人民工幣20xx元，滿十年的發給人民幣3500元。
2、探親休假，凡在本單位連續工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。
六、勞動保護和勞動條件
1、乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
七、終止解除勞動合同條件
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）、雙方一致同意的。
（2）、乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）、乙方被叛刑，送勞動教養、以及有、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經教不改的。
（4）、甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的'。
（5）、甲方連續二個月不支付乙方工資的。
（6）、有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
（7）、律法規規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產經營，技術條件等客觀情況發生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫療期滿，不
能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
根據《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經平等協商同意，自愿簽訂本合同，共同遵
守本合同所列條款。
甲方：
乙方：
裝飾公司合同6
工程編號：
合同編
號： ZKCC-12-08-010
湖州產業園（二期）工程項目
研發、辦公樓室內裝飾裝修工程
施 工 合 同
工程名稱：研發、辦公樓室內裝飾裝修工程
工程地點： 湖州敬業路688號
發 包 人： 湖州上輻電線電纜高技術有限公司
承 包 人： 浙江在峰建設有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》（建設部第110號令）及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，雙方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就湖州上輻電線電纜高技術有限公司研發、辦公樓室內裝飾裝修工程 的有關事宜，達成以下協議：
第一條 工程概況
1.1 施工地點：
1.2 工程裝飾裝修面積：1.3 工程戶型：1.4 施工內容及做法
1.4.1施工內容包含但不限于以下內容：
⑴室內精裝飾工程：包括研發、辦公樓室內裝飾施工圖紙范圍內的所有分項工程； ⑵建筑給排水安裝工程：包括研發、辦公樓衛生潔具、龍頭、自動感應器及配件安裝工程。
⑶建筑電氣安裝工程：包括研發、辦公樓室內所有電氣安裝調試相關內容。
1.5 工程承包方式，經商定采取下列第
（1）承包人包工、包全部材料；
（2）承包人包工、包部分材料，發包人提供其余部分材料；
（3）承包人包工、發包人提供全部材料。
1.6 工程期限：
開工日期
竣工日期20xx年5月15日。
1.7 合同價款：，詳見附件一：《施工圖預算書》。
若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。
第二條 工程質量標準：合格。
2.1 本工程質量執行國家標準GB 50096－1999《住宅設計規范》、GB 50327－20xx相關國家和行業標準。
2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行GB 50325－20xx《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。
第三條 發包人責任
3.1 開工前3天，為承包人入場施工創造條件，并進行現場交底。在現場交底前還應向發包人提供經確認的施工圖紙4份，其余工程所需標準與規范由承包人自備。
3.2 人承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續并承擔應當由發包人支付的相關費用。
3.3 發包人不得有下列行為：
（1）隨意改動房屋主體和承重結構。
（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
（5）強令承包人違章作業施工的其它行為。
3.4 凡涉及3.3款所列內容的，發包人應請設計單位對改動方案的安全使用性進行核算并出具相應的設計變更文件。
第四條 承包人責任
4.1 根據施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，報監理單位和發包人審定。
4.2 嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。
4.3積極配合發包人代表開展正常工作。配合發包人委托的監理單位開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
4.4 嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：
（1）無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的.建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。
（2）因進行裝飾裝修施工造成舊廠區的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任；
（3）負責工程成品、設備的保護；
（4）保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔；
（5）負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到指定位置，并承擔外運費用。
4.5 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。
4.6在施工項目不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過％，超出部分由乙方承擔。
第五條 各方代表
5.1發包人代表
發包人任命王 輝為發包人代表。
5.2 總監理工程師
監理單位任命 孫蘇亮為總監理工程師,監理單位需要報發包人批準的其他事
項：工程變更；工期順延及費用索賠的認可或確認；停復工指令；對發生不可抗力造成工程無法繼續施工的處置；工程竣工驗收及分項驗收的確認；工程最終造價的確認；發包人單方面終止合同的決定；撤換項目經理；其余按本工程合同執行。
5.3承包人代表
承包人任命李 翔 為項目經理。
第六條 工程變更
6.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中，發包人有權增加或減少工程項目，雙方協商一致后，調整相應費用。
6.2施工中，如果發生設計變更或現場簽證，必須辦理相關手續，否則不認可。
（1）設計變更由業主代表確認后蓋章下發給監理單位和承包人；
（2）現場簽證報告由承包人在現場簽證事件發生后5個工作日內向監理單位遞交，監理單位在5個工作日內審定，并報發包人在5個工作日內審批。
6.3工程變更導致綜合單價調整的方法
6.3.1因發包人原因或設計變更增加部分的工程量清單的分項工程綜合單價按下列原則確定：
(1)施工圖預算書中有相應分項工程綜合單價的，按施工圖預算書中分項工程綜合單價進行確定；
(2)施工圖預算書中無相應分項工程綜合單價，但該分項工程包含的材料，在施工圖預算書中有相應價格的，按施工圖預算書中的材料單價確定該分項工程的材料價格，綜合單價由承包人根據工程量清單計價辦法計算，報監理單位審核，發包人審定。
(3)施工圖預算書中無相應分項工程綜合單價，且該分項工程包含的材料，在施工圖預算書中沒有相應價格的，由承包人根據工程量清單計價辦法報價，報監理單位審核，發包人審定。
6.3.2因發包人原因或設計變更減少部分的工程量清單的分項工程綜合單價按施工圖預算書中相應的分部分項工程綜合單價進行確定。
6.3.3施工圖預算書中遺漏或工程量存在偏差的分項工程綜合單價按下列原則確定：
（1）施工圖預算書中有相應的分項工程綜合單價，實際工程量與預算工程量比較存在偏差，該分項工程綜合單價保持不變；
（2）施工圖預算書中遺漏的分項工程，其綜合單價按6.3.2條款的原則確定。
6.3.4因設計變更、工程量偏差或漏項導致措施項目費調整的方法：按實際發生
工程量進行結算。
6.3.5本合同執行的計價文件和計價依據如下：
(1)浙江省建筑工程計價定額；
(2) 浙江省裝飾工程計價定額；
(3) 浙江省安裝工程計價定額；
(4) 浙江省建筑工程費用定額；
（5）湖州上輻電線電纜高技術有限公司研發、辦公樓室內裝飾施工圖。
第七條關于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，發包人與承包人須協商一致，共同簽署工程變更單。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。
7.1 發包人要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得承包人同意。
7.2 因發包人未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由發包人承擔。
7.3 因承包人原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由承包人承擔。
7.4 因設計變更或非發包人、承包人原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，發包人、承包人均不承擔該責任。
第八條 關于工程質量、驗收和保修約定
8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
（1）材料驗收；
（2）隱蔽工程驗收（包括水、電等隱蔽工程的驗收）；
（3）竣工驗收（包括室內環境質量驗收）；
（4）其他約定的項目驗收。
8.2 工程竣工后，承包人應向監理單位提出驗收申請，由監理單位組織發包人驗收。監理單位自接到通知起7日內組織工程驗收。驗收合格后，發包人和承包人要在14日內辦理驗收、移交手續。如發包人在規定時間內未能完成驗收、移交，需及時通知承包人。但發包人應承認竣工日期，并承擔承包人的看管費用和相關費用。
發包人提前入住，視為驗收合格，發包人應自行承擔工程有關的質量問題，但承包人仍應承擔合同的保修責任。
8.3監理單位與承包人應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若發包人要求復驗時，承包人應按要求辦理復驗。如復驗合格，發包人應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由發包人承擔，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費由承包人承擔，責任由承包人承擔，工期不順延。
裝飾公司合同7
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
三、交貨地點：____________________________________________________________
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的產品和良好的'售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認,還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
1、_____________________________________________________________________
2、_____________________________________________________________________
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方： 賣方：
帳號： 帳號：
開戶行： 開戶行：
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
裝飾公司合同8
甲方：
乙方(雇請人)：
甲方因生產(工作)需要，雇請乙方。經雙方自愿協商同意，訂立本合同。
一、合同期
自年月日起至年月日止。其中期間工資為。違犯此約定視為放棄本合同任務。
二、作業(工作)任務
乙方同意服從甲方的作業(工作)需要：在崗位，承擔作業(工作)任務。
三、勞動紀律
甲方應根據上級部門的有關規定制定各項管理規章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規和本單位制定的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。
甲方有權對乙方履行職責和執行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。乙方要按規定作業，安全作業，不得違規操作。
四、勞動時間與勞動報酬
1、甲方實行小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執行本市中等工資標準規定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規定的中等工資標準。
3、乙方工資按，期滿根據乙方所從事的工作表現在位認證由甲方負責給予乙方決定。
4、甲方每月日如期發放工資，(逾期未發工資的，從超過發薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方)。
五、勞動保護和勞動條件
乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
六、終止解除勞動合同條件
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
(1)、雙方一致同意的。
(2)、乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)、乙方被叛刑，送勞動教養、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經教不改的。
(4)、甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
(5)、甲方連續二個月不支付乙方工資的`。
(6)、有關部門確認勞動安全、衛生條件惡劣的。
(7)、律法規規定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
(1)甲方因生產經營，技術條件等客觀情況發生變化，需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負傷的醫療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
裝飾公司合同9
甲方：
乙方：
施工地址：
甲方委托乙方進行家居裝飾工程施工，雙方簽訂如下合同，共同遵守。
一、工程項目： 建筑面積： 平方米
二、承包方式：
三、工期：工程放樣甲方簽署開工之日起算 (甲方自購材料不在工期內)
四、乙方施工工程內容：詳見本工程報價書。
五、工程造價：
1、依照甲方 簽字認可的 裝修設計 施工圖，及依此編制的 本工程 報價書，雙方 協商確定 乙方施工工程價為：人民幣 元(大寫) (小寫)。
甲方自購材料及安裝和工程報價書中業主自理的部份不含在乙方施工工程造價內。
2、工程管理費為 元/m2，共計人民幣 元(大寫) (小寫)。
六、付款方式：
1、簽定本合同即日甲方支付工程報價的35%作為備料款計 元(人民幣);乙方水電隱蔽工程階段結束時，甲方支付工程報價的35%計 元(人民幣);乙方木作、吊頂框架(不含集成家俱、定制成品門)階段結束時，甲方支付工程報價的25%計 元(人民幣);集成家俱、定制成品門完成時進行現場變更項目的簽證，余款5%計 元(人民幣)及簽證增減燈具安裝前交清。
2、工程管理費另行支付：簽定本合同即日甲方支付工程管理費的70%作為定金，計 元(人民幣)，余款30%計 元(人民幣)及簽證增減燈具安裝前交清。
七、工程變更
1、乙方應嚴格按施工圖組織施工。已確定的施工圖原則上不作重大調整，以免造成返工、材料浪費、延誤工期、原設計效果無法體現等后果。如有設計方案變更，甲方應在該工程施工前七天通知乙方，若乙方已做好施工準備或已施工的，除了工期順延外其所造成的材料及返工損失由甲方負責。
2、甲方對工程的平面、立面有較大范圍的修改意見和建議的，甲方應與本工程責任設計師進行溝通，經設計師出具書面圖紙修改意見書后，乙方按修改意見書進行施工，雙方簽證變更部分的工程造價。
3、甲方現場增加施工項目，雙方依據預算書已有項目單價或市場價協商確定工程造價，并由甲方簽證增補造價。
4、乙方承包方式原則上為包工包料，五金拉手、潔具、整體櫥柜、燈具、窗簾、裝飾物、電器、活動家具等由甲方自行購買，甲方可要求設計師陪同選購，甲方亦可委托乙方購買。
5、甲方變更主材產生差價增補，甲方應在購買材料時一次性結清差價部分給供貨商。
6、未經對方同意任何一方私自更改施工內容，所引起的質量和費用問題，由責任方自負。
八、工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，工期予以順延。
(1)甲方未按合同第六款約定按時支付工程款和工程簽證款;
(2)甲方延誤辦理開工申請;
(3)增加工程量、設計變更或材料變更;
(4)非因乙方原因的停水、停電二小時以上按一天計算;
(5)國家法定的節假日;
(6)經甲乙雙方協商同意的;
(7)小區物業對施工時間有特殊規定的;
(8)甲、乙雙方同意給予順延的.其它情況;
(9)乙方購買主材料或定制材料時，甲方所延誤的時間;
(10)因甲方自行購買材料及安裝所延誤的時間;
(11)不可抗力因素(地震、戰爭、臺風、水災、爆炸等)造成的。
九、甲方責任：
1、甲方必須對本工程房屋產生的產權糾紛負責，若因此造成乙方無法施工，甲方支付違約金和乙方已施工工程項目的費用。
2、甲方應負責解決施工場地水、電供應，并承擔施工所需水電的費用。
3、工程所在物業部門要求辦理施工申報手續的，由甲方向物業部門辦理，如需交付物業押金，費用由甲方自理，并由甲方確定具體開工時間，乙方工期以工程放樣時甲方簽署開工報告日起算。
4、裝飾過程甲方原則上不變更主材，特殊情況變更主材需經設計師同意后方可實施。
5、裝飾工程原則上不得改動原結構，如甲方要求改動結構，應由甲方負責辦理相關審批手續并承擔后果責任。
6、甲方應該提供一份完整原房屋平面及水電線路圖，并向乙方進行現場交底。
十、乙方責任：
1、嚴格按照當地物業部門有關施工的管理規定，遵守作業時間。
2、對施工現場的設備、設施(不含入戶防盜門朝外表面及住宅外部)予以保護，對因保護不善造成損壞的按價賠償甲方損失。
3、安排工程質檢人員對本工程進行全程質量監理，對甲方及甲方代理人員的監督意見及時回應整改，因整改造成的經濟損失由乙方承擔。
十一、違約責任：
1、甲方未按合同第六款時支付工程預付款，乙方有權停止施工，所造成的損失及工期延誤責任由甲方負責。
2、如因以上第八條原因造成的工期順延，甲方必須給乙方確認簽證延期，如屬甲方原因造成乙方不能按計劃工期完工或驗收的，每拖延一日甲方應向乙方支付違約金每日人民幣50元。
3、因乙方管理原因造成工程無法按時完工的，每拖延一日乙方向甲方支付違約金每日人民幣50元。
4、合同生效后，履行期滿前，除經甲乙雙方同意外，擅自解除合同的一方，應按合同價款的20%支付違約金。
5、乙方出具的施工圖，須經甲方簽字認可后施工。在施工過程中，甲方未與乙方協商，私自更改施工內容，所引起的質量問題，由甲方負責。
6、乙方完成施工項目(含簽證變更、不含業主自購只安裝項目)自檢合格即可通知甲方竣工驗收(即綜合驗收)，甲方必須配合乙方驗收。工程經雙方驗收合格后，由乙方開具工程保修單給甲方。
7、如遇外界不可抗拒因素(如地震、戰爭、臺風、火災、爆炸等)導致工程停工、延期、損壞的，工程本身的損害由甲方承擔;造成乙方設備、機械的損壞由乙方承擔。
十二、工程驗收
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收，如甲方委托第三方參與階段驗收，需在工程開工報告上給予文字確認，否則乙方可不予確認。驗收標準參照行業主管頒布的驗收標準及甲、乙雙方商定的驗收標準(見附件)
A、隱藏工程驗收;
B、土建工程驗收;
C、木作工程驗收;
D、綜合驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、 乙方通知甲方竣工驗收(即綜合驗收)之日起三天內，甲方若不參與辦理驗收手續或自行入住均視為驗收合格。
3、乙方施工完畢，竣工驗收后，付清余款，即發給甲方保修單。
4、辦理驗收手續前，甲方提前使用或擅自動工程成品而造成損失的，由甲方負責。
十三、附件內容：①預算書;②施工圖紙;③乙方提供的裝飾裝修材料主材表;④工程變更單;⑤工程材料驗收單;
十四、送達方式：
雙方商定按本合同所列通訊方式接受對方的通知，任何一方通訊方式發生變更，有及時通知對方的義務，;否則因延遲通知對方所造成的法律后果，由延遲通知方自行承擔。
十五、保修
1、本工程竣工驗收后，工程裝飾裝修質量在正常使用條件下保修一年，定制品、玻璃、易耗品(如五金、開關面板)保修一年，衛生間門及墻紙因使用不當造成的發霉本不負責保修，保修期自竣工驗收合格之日起算。
2、保修期客戶未入住或入住后外出一日以上應關閉水電總閘，否則造成損失按乙方提供保修卡規定賠償。
3、保修范圍：按乙方施工工程內容和現場簽證內容。
4、保修費用：保修期內因乙方責任造成的保修費用由乙方負責;非乙方原因損壞按材料購價及相應的人工費收取維修、材料的成本費用。
十六、本合同一式貳份，，甲、乙雙方各執壹份，同具法律效力，雙方應嚴格執行本合同條款，未盡事宜，另行協商確定。
甲方： (簽章) 乙方： (簽章)
通訊電話： 聯系電話：
通訊地址： 地址：
簽約日期： 年 月
裝飾公司合同10
合同編號:____________
簽訂日期:________________
甲方（委托人）：_________代表人：_________
乙方（被委托人）：_______代表人：_________
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：
______區（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結構：_________________。
3、裝飾施工內容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）
自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。
2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據施工進度計劃分期支付：
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發票（或正式收據）。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備（見附表二）
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場。
甲方提供的材料抵現場后，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備（見附表一）
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，并提交購貨發票，經甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、施工前準備細則
1、甲方
（1）開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明1份，并向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
（2）向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。
（3）施工中使用公用部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。
（4）如確實需要拆革原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
（5）協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
（6）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。
（7）甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
2、乙方
（1）組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。
（2）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
（3）乙方委派：_______為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、乙方在施工期內應遵守1993年7月29日發布的中華人民共和國行業標準《室內裝飾工程質量規范》、《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。
3、由于甲方提供的圖紙或工藝質量說明違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔責任并承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發的一切經濟損失。
七、工程施工變更
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結束時，一并結算。
2、凡私自與工人商定更革施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
八、工程質量、驗收及結算
1、工程質量按1997年9月3日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾質量規范》以施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
4、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料5天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內結清尾款。
九、違約責任
1、甲方責任
（1）未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的1‰。
（2）由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的`而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
（3）工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，自己承擔責任。
（4）甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。
（5）甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
（1）工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。
（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款的1‰支付違約金，逾期______天以上，乙方應將甲方支付的全部款項如數退還甲方。
（3）乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
（4）未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。
十、爭議或糾紛的處理
1、合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請家庭裝飾市場管理辦公室及有關部門進行調解。
2、雙方協商或調解不成時，雙方同意由_______仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴）。
十一、附則
1、本合同正本一式二份，雙方各執一份，副本______份，有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
十二、其它約定
1、_______________________________________
甲方：_____________乙方：______________
代表人：___________法定代表人：________
家庭住址：_________單位地址：__________
郵政編碼：_________郵政編碼：__________
電話：_____________電話：______________
簽章：_____________簽章：______________
_____年____月____日______年____月____日
本合同附件計有：
1、_______________________
2、_______________________
3、_______________________
報價表
附表一
甲方：_________________
乙方：______________________年____月____日
序號裝飾內容及裝飾材料規格、型號、品牌、等級數量單位單價合價
甲方提供材料設備表
附表二
甲方：________________
乙方：_____________________年____月____日
序號材料或設備名稱規格型號單位數量單價供應時間送達地點備注
工藝質量說明
附表三
甲方：________________
乙方：_____________________年____月____日
序號
分項工程名稱
一地面鋪設部位
二墻體工藝造型部位
三天棚制作部位
四門窗、暖氣罩
工程變更單
附表四
甲方：_______________
乙方：____________________年_____月____日
變更內容原設計新設計增減費用（+-）
詳細說明：
序號分項工程名稱
一家具
二衛生間、廚房制作部位
三隔斷
四電氣、水管、工建改造部位
五電氣、其它
注：若變更內容過多請另附說明
甲方代表：____________乙方代表：_____________
工程驗收單
附表五
甲方：_____________
乙方：__________________年_____月____日
序號驗收項目名稱驗收結果
整體工程驗收結果
開具工程保修單：編號保修期____年____月____日起____年____月___日止
驗收合格后雙方簽字蓋章：
甲方代表：____________乙方代表：___________
工程結算單
附表六
甲方：_______________
乙方：____________________年____月____日
1
合同原金額
2
變更增加值
3
變更減少值
4
甲方已付金額
5
甲方結算奕付金額
甲方代表（簽字蓋章）：___________
乙方代表（簽字蓋章）：___________
工程保修單
附表七
甲方：_________________
乙方：______________________年_____月_____日
公司名稱聯系電話
用戶姓名聯系電話
裝修房屋
地址
設計
負責人施工
負責人
進場施工
日期竣工驗收
日期
保修期限_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
甲方代表（簽字蓋章）：_____________
乙方代表（簽字蓋章）：_____________
注：①從竣工驗收之日計算，保修期為_____年。
②保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修。
③保修期內如屬甲方使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，乙方酌情收費。
④本保修單在甲方簽字、乙方簽章后生效。
監督電話：________________
裝飾公司合同11
甲方：乙方： 性別：年齡：身份證號： 住址：甲方因工作需要，按照國家有關勞動法律法規、規章規定，聘用乙方施工隊為我公司員工，工種為： 。雙方根據“平等自愿，協商一致”的原則，簽定本合同，明確雙方的權利、義務，并共同遵守履行。
第一條 合同期限。
合同期限，自 年 月日起，至 年 月 日止。
第二條 雙方權利義務。 (一)甲方全面負責施工工程，制定施工工程計劃、方案、進度、質量、安全、文明施工，對工程施工進行監督、檢查及管理。
(二)乙方應當遵守甲方的規章制度，應按甲方的要求，按時完成規定的工作數量，達到規定的質量標準。
(三)甲方提供裝修材料，工具。
(四) 乙方應當提高自身的勞動技能，提高安全意識，嚴格遵守勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。(施工期禁止飲酒，嚴禁熬夜但不僅限于此)
(五)施工過程中，由于乙方未按甲方的施工要求，造成工程未按時完工或者工程未達到規定的質量標準，由乙方承擔由此對甲方造成的'損失及相關費用。
(六)施工過程中，由于乙方的操作過失，造成裝修材料損壞的，應由乙方賠償甲方的材料損失。
(七)施工過程中，由于乙方的過失或者違章作業，造成自身傷亡或者他人傷亡的，由乙方承擔責任。
(八)甲方因生產、工作需要，經與乙方協商同意，可安排乙方加班加點。
(九)乙方因事不能上班的，必須向甲方請假，并經過甲方同意。
(十)甲方負責為乙方交付意外傷害險。
第三條 勞動報酬。
(一)勞動報酬每月固定工資元
(二)施工提成 元/㎡(單戶提成最高500元)
(三)施工人員薪酬壓一個月。離職后發放(需提前一個月提出離職申請)。
第四條 續訂、變更、解除、終止勞動合同。
(一)本合同期限屆滿即終止。如雙方協商同意，可以續訂合同。
(二)如甲方因生產經營情況變化，調整生產任務，或者乙方因個人原因要求變更本合同條款，經合同雙方協商同意，可以變更勞動合同的相關內容，并由雙方簽字。
(三)如甲方訂立勞動合同時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原合同無法履行，經當事人雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的，甲方可以解除勞動合同。
(四)有下列情形之一的，勞動合同即告終止：
1.乙方已達到法定退休年齡的;
2.乙方死亡;
3.乙方被批準自費出國留學或出境定居的;
4.甲方被依法撤銷、解散、歇業、關閉、宣告破產;
5.本勞動合同約定的終止條件已經出現。
(五)本合同經甲、乙雙方協商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的，甲方可解除勞動合同：
1.乙方嚴重違反勞動紀律及甲方依法制定的規章制度的;
2.乙方嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;
3.乙方的行為按照國家的法律、法規規定被追究刑事責任或送勞動教養的。
4.乙方不能勝任工作;
5.勞動合同期雖未滿，但甲方因生產經營狀況發生嚴重困難或生產任務不足，確需按規定裁減有關人員的;
6.甲方破產或瀕臨破產處于法定整頓期間，確需按有關規定裁減人員的。
(七)有下列情形之一的，乙方可隨時解除勞動合同：
1.經國家有關部門確認，甲方勞動安全衛生條件惡劣，沒有相應保護措施，嚴重危害乙方安全健康的;
2.甲方不能按勞動合同規定支付勞動報酬;
3.甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
4.甲方故意不履行勞動合同，嚴重違反國家法律、法規，侵害乙方其他合法權益的。
第五條 違反合同承擔的責任。
(一)一方違反合同，承擔違約責任。給對方造成直接經濟損失的，應當根據后果或責任大小，予以適當賠償。
(二)勞動合同期未滿，又不符合雙方可以解除勞動合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動合同條件，在未經對方同意而解除勞動合同的一方，按實際造成的損失賠償。
(三)雙方簽訂本合同后，乙方不得在合同期內再受聘其他任何單位從事與甲方相同或類似或有競爭沖突的業務。
(四)乙方對在合同期間得到的有關甲方公司的商業信息進行保密，不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露，給甲方造成損失的，應該承擔賠償責任。
第六條 爭議解決。
(一)雙方履行本合同如發生爭議，應協商解決。
(二)在爭議解決過程中，雙方都應繼續履
行合同，保持施工連續，并保護好已完工程。
第七條 其他。
(一)經協商一致，雙方可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的，以補充、修改后的內容為準。
(三)本合同一式兩份，雙方各執一份。
(四)本合同經雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：乙方(簽名或蓋章)：
簽訂日期：____年___月___日
裝飾公司合同12
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于XX年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于XX年7月24日、XX年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于XX年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的.真實性、合法性予以確認，對其關聯性部分確認，對于其中原告據以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯性不予確認。
經審理查明：XX年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為XX年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規的規定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為XX年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自XX年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自XX年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規定，判決如下：
一、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司給付原告上海上豐船務工程有限公司加工費二十六萬六千九百零九元九角一分，于本判決生效之日起七日內執行清；
二、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司賠償原告上海上豐船務工程有限公司利息損失，自XX年三月七日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算，于本判決生效之日起七日內執行清；
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
書 記 員 李雪蓮
裝飾公司合同13
發包方（以下簡稱甲方）：
營業執照號：________________
住所：________________________
法定代表人：________________
電話：________________________
公司裝修或建筑資質等級證書號：_________________________________
法人代表家庭住所：_________________________________________
身份證號：_________ _________________________________
承包方（以下簡稱乙方）：
姓名：_______________
電話：_______________
乙方家庭住所：_________________________________________
經甲、乙雙方友好協商，就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議：
一、甲方權利：
1、 甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。
2、 甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見。
二、甲方責任：
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目，20xx年工程量不得低于___________萬元，以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
三、乙方權利：
1、 乙方在本協議簽訂之日起______日內向甲方交納定金__________元作為履約保證，乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權要求甲方協助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
四、乙方責任：
1、乙方派出人員須遵守合理的規章制度。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的'相應工作任務。 身份證號： __________________________________ _______________
3、乙方對所派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。
五、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
六、工期延誤
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：
(1)工程量變化或設計變更；(2) 根據現場實際施工情況或經業主單位或甲方同意工期順延及其它情況的；(3)不可抗力；
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
(3)因業主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七、 質量標準
7.1工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行；
八、工程驗收
8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收；(2)隱蔽工程驗收；(3)竣工驗收。
九、工程款支付方式
9.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
十、 違約責任
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
十一、協議終止
甲 、乙任何一方終止合作協議，須提前10天通知對方。合作協議終止時，甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約，除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
十二、其它
本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。其它未盡事宜，按照相關法律、法規的有關規定執行或雙方另訂補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協議產生的糾紛，應友好協商解決，協商不成提請當地仲裁機構仲裁，仲裁不成的，可向當地法院提起訴訟。
十三、合作期限：
自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
日期：__________ 年 _____月______日
裝飾公司合同14
發包方（甲方）
承包方（乙方）
按照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和《深圳市家庭居室裝修管理規定》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：
1、 1、工程概況
1． 1． 1 工程名稱：
1． 1． 2 工程地點：
1． 1． 3 承包內容：本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容：
1． 1． 4 承包方式：
□包工包料； □包工部分包料； □包工不包料
1． 1． 5 工期：
開工日期：2XX年月日
竣工日期：2XX年月日
總日歷天數：天
1． 1． 6 工程質量：
1． 1． 7 合同價款（人民幣大寫）：
（含稅）
2、 雙方工作
2．1 甲方工作
2．1．1 甲方于開工前天，應向乙方提供已經確認的施工圖紙套（或作法說明份），并向乙方進行現場交底。
2．1．2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2．1．3 清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2．1．4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2．1．5指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2．1．6 委托為工程監理，監理工程師姓名：。甲方應在開工前將監理工程師的職責、監理范圍以書面形式通知乙方。
2．1．7 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔由此造成的經濟損失。
2．1．8 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2．1．9 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2．1．10 知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響，協調關系獲得理解并承擔相應責任。
2．1．11 煤氣改造、有線寬頻網絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。
2.2乙方工作
2．2．1 由乙方負責設計的工程，乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現場交底。由甲方負責設計的工程，參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。
2．2．2 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2．2．3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
2．2．4 指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2．2．5 甲方直接發包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質量及工程的順利完成。
2．2．6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方，則造成的損失由乙方承擔。
2．2．7 依據《深圳市家庭居室裝修管理規定》第十四條規定，乙方應辦理交納施工入場裝修押金。
2．2．8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
2．2．9 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
2．2．10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
2．2．11 乙方未按照工程施工規范及環保要求裝修造成的環境污染，乙方有治理的責任。
2．2．12 參加竣工驗收，編制工程結算。
3、工期
3．1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天，甲方支付乙方元。
3．2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的，工期相應順延。
3．3 由于甲方變更設計或增加工程量，以及提出增加設計范圍以外的工程項目，造成工期延誤，甲方承擔責任，工期相應順延。
3．4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工，工期相應順延。
3．5 甲方現場工程師指令有誤或不及時，延誤工期，工期相應順延。
3．6 甲方未按合同約定支付工程預付款、進度款，影響施工正常進行，工期相應順延。
3．7 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
3．8 由于工程質量原因返工、乙方承擔責任，且工期不順延
3．9 乙方預算少算、漏算所產生的增加項目，導致工期延誤由乙方負責，工期不順延。
3．10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
4、工程質量檢查及驗收
4．1 工程質量評定驗收標準的依據：
（1）施工圖紙、作法說明、設計變更；
《建設裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210-XX）；
《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb50327-XX）；
《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》；
4．2 過程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程（封閉前）、防水工程（鋪設瓷片前）、吊頂工程（涂料前）、門窗工程（油漆前）、細木工程（油漆前）；
⒋ 3 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準（如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作），乙方自檢，并于48小時前通知甲方參加，驗收合格；甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工；工程質量符合規范要求，甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經批準，乙方可進行隱蔽和繼續施工；甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，可視為甲方已經批準。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗；若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成的停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，且工期不順延。
4．4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞，其返工費用由乙方承擔。
4．5 施工中甲方直接發包的工程完工時，必須由甲、乙方及包方直接發包的施工方三方及時對工程質量進行驗收。若質量不合格，責任由直接發包的施工方承擔。
4．6 甲方直接發包的工程遇交叉作業時，甲方和乙方直接發包的施工方應對各自的工程質量負責，若發生質量問題，由責任方承擔。
4．7 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
4．8 工程竣工后，甲方未經驗收擅自使用，視為甲方驗收合格。
4．9 驗收合格項目，雙方簽字確認；不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。
5、材料設備的供應
5．1 甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》（見附表）供應材料設備，若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時，由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現場。
5．2 甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產品合格證明；若材料設備不符合質量要求，各自承擔由此發生的費用。
5．3 由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成的損失，責任由甲方承擔。
5．4 甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
5．5 甲方供應的材料由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。
⒌ 6 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成質量問題及由此發生的損失由乙方承擔。
⒌ 7 乙方采購材料如不符合質量要求，致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標，造成環境污染，由乙方承擔責任并賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質量要求，致使室內甲醇等有害物質濃度含量超標，造成環境污染，由甲方承擔其責任。
5. 8 甲方供應材料，乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予采納而造成工程質量問題及材料的浪費，由甲方負責。
6、工程變更
6．1 甲方變更設計，應在該項目工程施工前7天向乙方發出書面通知。
6．2 所有的設計變更和工程量的增減，甲方必須辦理簽字確認手續，否則乙方有
權拒絕變更。
6．3 因甲方設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲
方承擔，并相應順延工期。
6．4由于設計變更，造成乙方已購材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。
6．5 乙方按變更通知進行變更，并于3天內，提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內予以簽認，或提出異議。如甲方無正當理由不簽認，變更價款報告自送達之日3天后自行生效。
6．6 乙方接到變更通知后，可按下列方法提出變更價格，送甲方或甲方代表批準后調整合同價款：
⑴ 合同附件工程預算書中已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有的價格變更合同價款；
⑵ 合同附件工程中預算書中只有類似于變更工程的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款。
⑶ 合同附件預算書中沒有適用和類似變更工程的價格，甲乙雙方協商，確定變更價格。
6．7 乙方根據現場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的更換，以及增加工程量，必須經甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經甲方批準簽字，乙方擅自變更設計或對原定材料更換，甲方有權不認可，發生的全部費用由乙方承擔，且工期不順延。
6．8 對于甲方提出的不可行的設計變更，乙方有義務事先告知甲方將由此產生的質量問題及后果，否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更，從而造成工程質量問題，由甲方承擔。
6．9 甲方不得隨意取消合同承包內容的施工項目，若取消的施工項目造價超過合同預算總價的25%時，需征得乙方同意，并向乙方支付取消該項目的預期利潤，本工程預測利潤率為 %
7、工程價款及結算
7．1 雙方商定本合同價款采用第 種：
⑴ 固定價格，即價格一次包死，結算時不做任何調整；
⑵ 固定價格加 %包干風險系數計算，包干風險包括
⑶ 實際價格：竣工結算時，合同內項目按照已簽訂合同的預算單價計算；變更及增加項目的單價，按6 .6條款的約定辦理，工程量按實結算。
7. 2雙方按國家和本市有關主管部門現行規定，在合同生效后，甲方按下表約定分（ ）次向乙方支付工程款，尾款一次結清。
撥付工程式款時間（工程進度）
占合同價款比（%）
金 額（萬元）
備 注
7．3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在7天內，結清尾款。
7．4 設計變更增加價款在工程款同期結算款中支付。
7．5 結清尾款后，乙方按工程結算款額開具發票。
8、索賠
8．1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經濟損失，乙方可依照合同有關條款進行索賠。
8．2 乙方未按合同約定交付裝飾產品或未全面履行合同約定的全部義務而造成甲方經濟損失，甲方可依照合同有關條款進行索賠。
8．3 索賠程序
⑴ 索賠事件發生7天內，索賠方向被索賠方發出索賠的通知書；
⑵ 索賠方在發出索賠意向后7天內，向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料；
⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內給予書面答復或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據。被索賠方在7天內未作答復，則視為該項索賠已被認可。
9、安全生產和防火
⒐ 1甲方提供的`施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
⒐ 2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工程安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，乙方有權拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。由乙方負責設計的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
⒐ 4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程和消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
10、違約責任
10．1 甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
10．2 由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的 %支付滯納金。
10．3 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。
10．4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
11、保修
11．1 本工程保修責任期：屋面防水工程、有防水要求的房間、衛生間和外墻的防滲漏工程為5年，其他工程為2年。
11．2 保修范圍為乙方施工的工程項目。
11．3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。
11．4 由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內。
11．5 在保修期內，乙方工程質量原因造成的其他財產損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。
12、爭議
12．1 本合同履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。
12．2 協商不成可通過 進行調解；
12．3 當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時，雙方可選擇下列任何一種方式解決：
□ 向仲裁委員會申請仲裁；
□ 向深圳市（區）人民法院起訴。
13、合同解除和終止
13．1 有下列情形之一的，可以解除合同：
⑴ 甲乙雙方協商一致；
⑵ 因不可抗力致使合同無法履行；
⑶ 因一方違約致使合同無法履行；
13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務，工程已辦理交付手續，工程竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止（但本合同保修及爭議解決條款除外）。
14、附則
14.1 本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執份，乙方執 份。均具同等法律效力。
14. 2 附件
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項目一覽表
⑶ 工程項目預算書
⑷ 甲方供應材料設備清單
15、補充條款
發 包 人： 承 包 人 ：
發包人代表： 承包人代表：
地 址： 地 址 ：
電 話： 電 話：
郵 編： 郵 編 ：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
帳 號 ： 帳 號 ：
年 月 日 年 月 日
裝飾公司合同15
買方： 賣方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
經買賣雙方共同協商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經買方驗收合格后兩日內全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
三、交貨地點：____________________________________________________________
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優質的`產品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現金：買方支付現金時，由賣方出具現金收據。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現象發生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協商并書面確認，還應承擔因此造成的經濟損失。
十、合同履行期間若發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
1、_____________________________________________________________________
2、_____________________________________________________________________
3、未盡事宜雙方協商解決。
買方： 賣方：
帳號： 帳號：
開戶行： 開戶行：
代表： 代表：
日期： 20xx年x月x日 日期： 20xx年x月x日
【裝飾公司合同】相關文章：
裝飾公司合同10-10
裝飾公司購銷合同10-11
裝飾公司裝修合同10-23
裝飾公司采購合同10-03
裝飾公司合作合同10-23
裝飾公司裝修合同09-05
裝修裝飾公司的合同11-03
裝飾公司施工合同10-10