內部承包合同15篇
在人們愈發重視契約的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的內部承包合同,歡迎大家分享。

內部承包合同1
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
經雙方協商,甲方將________________________________工程交由乙方施工。為了加強企業內部管理,明確甲、乙雙方的權利和義務,兼顧國家、集體、個人三者利益,依照《合同法》及相關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方就本項目工程承包的有關事項達成一致,訂立本合同。
一、承包工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程價款:
4、付款方式:
二、承包內容:
三、承包方式:
四、承包費用:
1、乙方按照甲方與建設單位竣工決算的本合同承包工程范圍的工程款總額(含人工費材料、管理費及稅費等)的______%向甲方交納承包費用。承包費用不包括稅費,稅費由乙方據實承擔。
2、甲方根據每次收到的工程款額預提______%,工程竣工結算后再據實結算承包費用和稅費,多退少補。
3、甲方與建設單位的計價方式以甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》以及相關補充協議為準。
五、工期:
本工程工期為______天(日歷天),計劃開工時間:______年______月______日,計劃完工時間:______年______月______日。
六、工程質量、安全生產、文明施工目標及責任:
1、工程質量目標:必須嚴格按照施工圖和設計變更通知單施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》,尊重和服從業主、監理單位及甲方人員的管理、監督與指揮,對工程質量全面負責,工程質量目標合格。若發生工程質量事故,由乙方全額承擔其賠償和相應的責任。
2、安全生產目標:強化本施工隊伍的`安全教育,嚴格按操作規程施工,乙方對本工程的安全全面負責,確保安全事故頻率在______以下,無重大傷亡事故發生。出現傷亡事故由乙方全額承擔。
3、文明施工目標:乙方應按文明施工要求組織施工,服從項目部統一協調管理,對現場的文明作業全面負責。
4、若因不服從現場管理或管理不善,造成不良影響,由乙方承擔由其引起的全部經濟損失。
七、甲方義務:
1、辦理工程質量監督、工商、稅務、施工許可證手續,費用由乙方承擔。
2、指導、監督乙方安全生產、文明施工、施工質量,協調現場各項管理。
3、負責技術指導,組織各類技術培訓。
4、工程完工時,及時組織人員驗收;及時支付合同價款,不得無故拖延。
八、乙方義務:
1、全面履行承包合同的全部條款。
2、服從和接受甲方各職能部門的檢查、指導、監督。
3、對本工程的質量,文明施工,安全生產負全面責任。
4、工程技術資料必須與工程形象進度同步,工程竣工時,必須提供完整的技術資料和竣工圖。
5、不得拖欠勞務工資。
九、違約責任:
乙方必須對工程質量、文明施工、安全施工、合同工期等目標進行承諾,在施工中若發現其達不到要求,甲方有權終止合同,合同終止日以前因履行本合同所發生的債權、債務均由乙方承擔,甲方不承擔連帶責任。
十、解決爭議
因合同履行發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。
十一、其它:
1、未盡事宜,另行協商。
2、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
3、本合同一式______份,雙方各執______份,具有同等效力。
甲方:
住所:
代表人:
聯系方式:
簽訂地點:
簽訂時間:______年______月______日
乙方:
住所:
責任人:
聯系方式:
簽訂地點:
簽訂時間:______年______月______日
內部承包合同2
甲方:
乙方:
身份證號碼:
為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任,根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方稅務局建筑安裝行業稅收征收管理暫行辦法》和公司實際情況,經雙方共同協商一致,特訂立本合同并嚴格履行:
一、工程名稱:
二、工程地點: 面積:
三、工程造價:
四、工程期限: 年 月 日開工至 年 月 日竣工。工期 天。
五、甲方根據乙方要求同意乙方 同志為 工程項目部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的`項目負責人通力合作,完成此項工程。
六、乙方前期墊資(主體等),但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算,必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的工程款首先轉到甲方賬戶,甲方再根據乙方提供的相關票據,在扣除了乙方應交的管理費、稅等費用后,隨工程款分批,其余的劃入乙方賬戶。工程驗收后一次撥款,按此合同款約定,全部轉完,不存在質保金。
七、此項目具體管理,均由此項目負責人全權管理,承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該項目前期投資人,不負責該項目具體管理與責任。
八、此合同壹式肆份,甲乙雙方各貳份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
內部承包合同3
甲方:
地址:____________
郵碼:____________
電話:
法定代表人:____________
職務:
乙方:
地址:____________
郵碼:____________
電話:
法定代表人:____________
職務:
為了充分利用水利資源,發展漁業生產,為城鄉人民群眾提供更多的商品魚,增加集體和個人收入,甲乙雙方認真協商,特訂立本合同,以供雙方共同遵守。
第一條承包地點和面積
甲方將位于____魚塘(河道、水庫、湖面)____畝,承包給乙方養魚,魚塘(河道、水庫、湖面)的所有權歸甲方,乙方有管理使用權和合同規定的受益權,但不準出賣、出租或轉讓,在承包期內,乙方如去世,其家庭成員享有承包繼承權。
第二條承包期限
承包期限為____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第三條乙方上交甲方提成的辦法及時間
在承包期內,乙方共上交甲方鮮魚(或承包款)____公斤(或____元),其中:____年上交____公斤(____元),____年上交____公斤(____元)……;在上交甲方的鮮魚中,____魚占____%,____魚占____%,____魚占____%,……。上交時間均為每年____月____日(時間不超過前后10天)甲方?
盞揭曳繳轄壞南視?或承包款)后,即出具收魚(款)憑證。
第四條甲方權利義務
1.甲方應將養護魚用的房屋____間(如果有)和下列工具提供給乙方使用:________。
2.上級主管部門如有扶持漁業生產的貸款、現金或物資,甲方應合理分配給乙方。
3.甲方應對群眾進行保護漁業生產的教育。如發生偷、毒、炸魚等情況,甲方應積極協助乙方處理。
4.養魚與農業用水發生矛盾時,甲方必須保證乙方用水最低水位線不低于____米。
5.乙方需要排水或抽水時,甲方應及時提供抽水機給乙方使用。
6.甲方有權督促乙方完成合同規定的義務。
第五條乙方的權利義務
1.除了不可抗力的情況發生外,乙方必須在合同規定時間內完成合同規定的義務。
2.乙方養魚、新放魚苗、看管魚塘的費用,均由乙方自理。
3.乙方在捕撈魚時,嚴禁使用電魚、毒魚、炸魚等危險方法。
4.乙方每年捕魚后,應優先完成承包任務。
5.承包期屆滿,乙方應及時交還甲方提供乙方使用的養護魚房屋和工具,如有損壞或丟失,乙方應負責修理或賠償。
6.承包期屆滿、魚塘內不到____規格的小魚、魚苗,乙方應無償交給甲方(或由甲方按雙方協議價格購買)。
7.乙方有自主養魚經營權,甲方不得干涉。乙方完成合同規定的義務后,超額部分全歸乙方。
8.乙方抓住偷魚者送交甲方處理,按每人偷魚一次罰款____元計算,罰款歸乙方。
9.合同期滿后,甲方如再行發包,在同等條件下,乙方有優先承包權。
第六條甲方的違約責任
1.甲方如不按合同規定向乙方提供養護魚用房屋、工具,應償付違約金____元給乙方,乙方并可提出解除合同。
2.甲方如截留上級主管部門扶持漁業生產的貸款、現金或物資,截留貸款按其金額的____%向乙方償付違約金;截留現金或物品,按其金額的____倍向乙方償付違約金。
3.甲方如無故不及時向乙方提供抽水機,應對所造成的損失負責。
第七條乙方的違約責任
1.乙方如不按合同規定的'時間完成承包任務,每逾期一天,按所欠商品魚的市場價格(或承包款的金額)的____%,向甲方償付違約金。
2.乙方如用電、毒、炸等危險辦法捕魚,應按總承包款的____%向甲方償付違約金,甲方并可提出解除合同。
3.合同期屆滿時,乙方如捕撈小于____規格的小魚、魚苗,應向甲方償付____元違約金。
第八條不可抗力
如因人力不可抗拒的自然災害造成的魚塘崩潰、干涸,經證實后,甲方應據實減少或免除乙方的承包任務。
第九條其他約定
1.本合同自承包開始之日起生效,甲乙雙方均不得隨意修改或解除合同。
2.本合同中如有未盡事宜,須經甲乙雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等法律效力。
3.合同期滿,甲乙雙方如愿意繼續承包,應重新簽訂合同。
第十條本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等效力。
內部承包合同4
發包方: (稱甲方)
承包方: (稱乙方)
經 公司全體股東友好協商,決定對公司 生產線進行股東內部承包經營,相關事項如下:
第一章 總 則
第一條 為加強企業經營管理工作,不斷提高經濟效益,根據國家有關法律、法規以及股東會有關會議精神,結合企業實際狀況,本著實事求是、互惠互利的原則,由全體股東共同簽訂企業內部承包經營合同書(以下簡稱合同),由乙方整體承包經營(以下簡稱承包方)。
第二條 承包方實行自主經營,獨立核算,自負盈虧的運行模式,并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的經濟、安全和法律責任。
第三條 企業財務管理:承包經營方根據有關財務法規和規章制度,按有利于經營的原則自行管理,甲方不得以任何理由進行干預。
第四條 承包方應依據有關政策以及工商、稅務、衛生、質監等部門的有關規定,按時足額交納各種稅費,并嚴格參照行業服務標準,做好服務。
第二章 承包基數
第五條 承包方 年的'總承包費為 萬元整人民幣,作為公司全體股東的收益,每年分兩次付清年承包費,即:6月30日和12月31日付清。(注:第一年免交承包費,第二年至第 年,每年承包費為 萬元)。逾期不交,甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金,并可用乙方在本公司的股份金額作扣減承包費,或終止合同。
第三章 承包期限
第六條 本合同有效期 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
第七條 合同期滿,承包方完成上交承包費,可自愿續簽合同,但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下,享有優先續簽權。
第四章 權利和義務
第八條 甲方權利義務
對公司移交給承包方承包經營管理的房產、設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監督權。
監督承包方合法經營,不得干預承包經營方的正常經營活動。
為承包方創造良好的經營服務環境,在承包經營方按時交齊有關費用情況下,保障承包經營方水、電正常供應。
努力為協助承包經營方努力做好承包期間的對外協調工作。
協助承包經營方努力做好突發事件和重大事故的處置工作。
自身的給排水系統的維修,應由承包方處理,并承擔相應費用。
第九條 乙方權利義務
合同期內,對公司提供的資產享有合同使用權并必須保持設備完好,正常維修費由乙方負責。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應及時上報公司股東會審定后報廢,不得擅自處理。
擁有在合同規定范圍內的自主經營權、使用權和收益權。
如經營需要,對公司原車間、機械設備進行改造更新,及所屬區域內新建經營場所,必須事先提出更新改造、新建方案,須經公司股東會審核同意方可實施(超過15個工作日不答復,視為同意)。對固定資產投入(主要指設備更新)的批量購買要事先報公司股東會認可,費用從承包費中扣除。
根據市場前景和公司發展需要,乙方可自籌資金投資建設 產品生產線,每銷售一瓶可按 元提成作為全體股東收益。固定資產歸乙方所有,生產經營直至公司章程規定的經營期滿。
若以公司的無形和有形資產從事進行抵押貸款等金融活動,必須經公司股東會同意,否則將追究承包經營方的法律和經濟責任。
對顧客服務要規范,認真做好顧客投訴工作,并要嚴格執行衛生清潔用品和食品的采購程序以及質保鑒定體系。
誠實經營,樹立良好的企業形象,建立良好的社會關系,自覺遵守國家有關特種行業的各項管理規定。
做好經營期間的各項安全工作,特別是要嚴格執行消防和食品、衛生、安全等工作,自覺接受有關部門的監督檢查。必須獨自承擔法律責任和經濟責任。
第五章 違約責任
第十條 任何一方違背本合同條款的行為均為違約行為,守約方有權依據合同文書及《中華人民共和國經濟合同法》追究違約方法律責任和經濟責任。
第六章 爭議解決
第十一條 對于在合同執行過程中發生的爭議,各方應本著實事求是的態度協商解決,若協商不行,則應提請環江毛南族自治縣人民法院予以角決。
第七章 附則
第十二條 本合同未盡事宜,可根據《中華人民共和國經濟合同法》之有關規定,經各方協商一致后予以修改、另行補充。本合同若有與國家新頒布的法規文件相矛盾之處,則以國家法規文件為準。
第十三條 本合同一式五份,股東各執一份,董事會秘存一份簽字后生效。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月 日
年 月 日
內部承包合同5
甲方(發包人):乙方(承包人):
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,合同就雙方項目工程總承包事宜經協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:
二、合同日期:
合同期限:
施工期限:
三、工程質量標準:
工程質量標準:
四、合同價格和付款貨幣:
合同價格為人民幣(大寫): 元。
除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外,合同價格不作調整。
五、承包價格:
每平方米 元,竣工結算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
六、付款方式
乙方進場后甲方付乙方進場費;完成
第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始
第二層施工,
第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程,工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金,經驗收合格后7天內一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加,則對增加的.工程量另外計算價錢。)
七、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
八、雙方責任
甲方負責三通一平,并負責購買XXX兩份;乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。
九、注意安全
文明安全施工,如果施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故,一切由肇事者負責,文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
十、其它未盡事宜,由雙方協商解決,可簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力
十一、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,從簽字之日起生效,具有同等的法律效力
發包人簽字(蓋章):承包人簽字(蓋章):________年____月____日
內部承包合同6
甲方:
乙方:
甲乙雙方在自愿、平等的基礎上,經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事,簽訂如下協議:
1、承包內容
1、1由乙方承包甲方勞務部,甲方對乙方的經營實行監督管理。乙方需向甲方繳納60000元風險投資款,由乙方向甲方分二次繳納:20xx年1月底繳納30000元,2月底繳納30000元。
1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時,為保證業務的延展性,乙方不能一次性將風險投資款收回,按合同終止當時的業務發展情況,分項計算留存余額。乙方如有需要,可以個人名義向公司借款。
1、3乙方必須按法律法規的規定,實時繳納各項稅款,由甲方統一向稅務部門繳納。
1、4甲乙雙方合理分工,接單、操作由乙方承包的勞務部負責;出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。
1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務,必須交由乙方的勞務部經營。
2、費用
2、1費用承擔如下:
2、1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元/年(由乙方個人承擔);
2、1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二,由勞務部承擔三分之一;
2、1、3、電話87558183的電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用),電話87558187的電話費由甲方承擔三分之二,由勞務部承擔三分之一;復印機租金由甲方承擔三分之二,由勞務部承擔三分之一,紙張由各方自行提供。
2、2乙方可報銷的費用:
2、2、1移動通信費:乙方每月500元,乙方聘用的一名員工每月100元;
2、2、2出差費:如在外住宿乙方每晚250元,乙方聘用的一名員工每晚150元(該費用超出部分不予報銷,不足部分不補貼),出差補貼費每天50元;
2、2、3交通費:市內交通費乙方每月100元,乙方聘用的`一名員工50元,出差以鐵路和公共汽車交通為標準,接待客戶另行商定;
2、2、4市場開拓費:按乙方開發的項目_____%提取(限一手單,二手單或三手單不再提取該項費用),如需要出境考察,項目費用另行商定;
2、2、5招待費:按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。
3、工資和待遇
3、1甲方每月工資1500元,每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元,試用期滿后基本工資不變,每月再行發給300元固定獎,該名員工資金以業務量進行考考核,業務量每增加100000元,業務資金上浮500元/月。
3、2養老保險:乙方按每月1500元做為基數交納,乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔,個人承擔部分個人自行負責。
上述3、4、5、6條所涉費用除房租外,均由乙方承包的勞務部開銷,如勞務部尚未發生業務,該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除,待發生業務并分配利潤后,由乙方再行補足風險投資款。
4、利潤分配
勞務部自行開發產生業務后,前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準,甲方分配利潤的40%,乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務,由乙方完成的,利潤分配比例為:甲方分配利潤的60%,乙方分配利潤的40%。
5、管理和責任
5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關,因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。
5、2乙方帳務由甲方統一管理,乙方不得私設財務及開立銀行帳號,對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。
6、糾紛解決
甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的,甲乙雙方協商解決,協商不成的,向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
7、生效及時間
7、1本合同有效期自20xx年__月__日至__年__月__日。
7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
7、3本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
內部承包合同7
甲方:_________
乙方:_________
為完善企業內部生產責任制,加強管理,落實任務,經甲乙雙方協商一致,現將_________年度成品車間進窯任務由乙方參加承包,現明確甲乙雙方責任和義務,甲乙雙方自愿訂立以下合同條款。
一、承包形式
1、個體承包,安全運轉無事故。
2、磚坯進窯,保質保量,服從甲方安排。
3、對照合同情況,按實結算。
二、承包指標及價格標準(單位:_________萬塊/元)
1、全年進窯任務為1400萬塊,爭取1450萬塊。(具體根據燒焙情況)
2、每天、人、班、產量保證完成。
3、每進窯萬塊紅磚報酬為31元。
(窯棚內為_________元,具體現場落實),以上標準含一、二兩個全區及兩個開發區的磚坯進窯,下雨無人推車,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自進窯每車扣款10元。
三、工資結算方式
1、乙方工資結算一律以甲方紅磚入庫實數結算。
2、每月造表在次月10-15號發上月工資70%(特殊情況特殊對待)。
3、余款工資30%作預提金留廠,中途無范規行為,到年終一次性結算兌現,如中途停退班,留廠的預提金全部作自動放棄。
四、甲方的權利和義務
1、協助乙方做好安全教育意識,一切按章辦事。
2、為乙方提供在生產時使用的中型以上工具和設備。
3、有檢查乙方合同執行情況和產品質量及任務完成情況的權利。
4、加強對乙方安全防范措施的管理,配發勞動保護用品。
5、對不服從管理者,有權隨時終止合同,一切按合同執行。
五、乙方的責任和義務
1、在生產時必須做到安全文明生產,對發生的安全事故,其事故責任和經濟損失及事故后果,經查明該誰承擔由誰承擔。
2、服從甲方和燒窯師傅的安排指導,無權干涉搪閘事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消過去舍遠求近的壞風氣。
3、堅持上下午班進窯,如再堅持半日制,對甲方造成的'無形損失要承擔全額賠償或工資直接下降2元/萬塊。
4、春季生產始借用甲方的生產工具,到年終如數原質交甲方入庫,否則按原價全額賠償。
5、對甲方發放的安全防護用品要正常配戴,發現一次未戴扣款50元。
六、其它事項
1、本合同一經雙方簽字生效,并即俱法律效力,任何一方不得私自調整任務及工資標準,如有違約按乙方總工資_________%作違約金支付。
2、合同簽定時交甲方保證金200元,隨時聽從通知投入正常生產。對接通知拒不到場的除扣除保證金外,并要承擔由此耽擱的一切損失賠償。
3、合同有效期從簽字之日起至_________年度甲方生產結束止,雙方帳目結清合同自行作廢。
甲方:_________
見證單位:_________
乙方:_________
電話:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
內部承包合同8
總包方:
承包方:
為強化企業管理,提高企業經濟效益,調動項目經理的工作積極性,確保甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》中的各項經濟與責任條款的全面履行,依照《合同法》、《建筑法》的原則。甲方將________________工程的施工任務交給乙方,代表公司處理并承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任,為明確甲、乙雙方的職責,結合本工程具體情況,經雙方商議達成以下協議條款,以資共同遵守
工程概況
1.1工程名稱:
1.2結構層次:
1.3建筑面積:
1.4工程地點:
第二條工程承包范圍和形式
2.1工程范圍:甲方與建設單位所簽訂合同的工程量、施工圖紙范圍內所有工程量
2.2承包形式:包工包料、包工期、包質量、包安全、包造價。乙方按建設工程標準、甲方管理要求施工,實行單項核算,自負盈虧。
第三條工程工期
3.1施工工期: 年 月 日至 年 月 日。(工期提前或推遲的獎罰按甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同書中的有關條款執行)
3.2如設計有重大變更、建設方緩建或停建、人力不可抗拒的自然災害因素影響時,經建設方簽證工期順延。
第四條工程造價及價款的支付和結算
4.1工程造價暫按合同價(人民幣大寫): ,總價以工程竣工驗收合格后甲方與建設單位決算的工程總造價為準。
4.2甲、乙雙方商定甲方按工程決算總價的 收取管理費。此費用包括甲方按國家和地方的法律標準應當繳納的一切稅、費,以及甲方對乙方進行的管理費、規費等費用。
4.3由甲方從分期到帳的工程款中將管理費用按比例預扣。
第五條甲、乙雙方責任
5.1甲方的責任:
⑴、負責駐地施工注冊,配合乙方做好駐地施工區域與建設單位、行政主管部門的協調工作,為乙方對本工程的`承包和順利施工提供必要的有關證件和手續。向建設單位收取工程備料款、進度款,并在扣除有關款項后及時劃撥至乙方,負責財務監督和總撥款控制,確保乙方工程款的專款專用。
(2)甲方應當組建施工工程的現場管理班子,為乙方提供施工現場的管理人員和技術人員,審批核定乙方編制的施工組織設計(或施工方案),負責對乙方施工質量、技術、計劃、安全生產、材料及設備供應等經營生產管理活動的檢查、監督和進行業務指導、培訓,有權對乙方違規、違章操作的責令停工、返工、整改、實施經濟和行政處罰。
⑶、甲方對乙方選定的各專業分包及勞動分包的資質及人員進行審核,未經甲方同意,乙方不得私自安排人員進場。
5.2乙方的責任:
⑴、乙方必須持有相關等級的建造師資格證書,如乙方自己提供施工的技術人員,應當保證技術人員具有相應的施工資質和施工經驗。乙方自己選定的各分包隊伍,必須經甲方同意才能入場,服從甲方及建設單位、監理單位對施工現場的統一指揮與管理,執行甲方的各項管理制度。
⑵、加強施工現場生產工人的安全知識教育,預防、杜絕安全質量事故的發生。
⑶、乙方應嚴格按照施工圖、操作規程、國家驗收規范、《建設工程施工現場管理規定》,精心組織施工和管理,同意并履行甲方與建設單位簽訂的建設工程施工承包合同及補充條款內容,確保安全質量、安全生產和工期。
⑷、負責本工程各項技術資料的搜集、整理、保管,待工程竣工驗收合格后,一并交甲方及建設單位存檔。
第六條工程質量
6.1工程質量按建設部頒布的《建筑工程質量檢驗評定標準》和甲方與建設單位簽訂的承包合同要求的 等級進行考核評定,對工程分部項目中不合格的部分應進行返工修整,直至合格為止,其返工造成的一切經濟損失由乙方自負。
6.2乙方應嚴格按照施工規程及驗收規范的要求,認真執行隱蔽工程驗收制度和分部工程項目的質量自檢評定制度,認真搜集、整理工程竣工檔案資料。
第七條安全生產
7.1安全生產目標:工程項目施工管理要杜絕重大傷亡,無生產性火災和重大設備事故,死亡事故為零,一般事故頻率控制在1.2‰以下。
7.2乙方應嚴格按安全技術操作規程組織施工,做到文明生產,杜絕違章作業,確保安全生產無事故。
第八條設備、材料供應
8.1甲方提供施工所需要的主要材料,材料價款由乙方負責,材料單價由甲方與乙方共同簽證,施工所需的機械設備、周轉材料由乙方自行解決。
第九條保證金
本合同簽訂之日,乙方繳納質量保證金 元、安全保證金 元,如無質量及安全事故發生,待工程項目竣工驗收合格后,甲方將該保證金退還給乙方。
第十條工程獎罰
乙方未能按本合同或甲方與建設單位施工合同書及補充協議的有關條款履行責任,其造成的一切經濟及法律責任,由乙方全額承擔。同時,甲方將按乙方承包總價的1.5%予以處罰。
第十一條其他約定
11.1甲方如發現乙方施工過程中經營管理不善,確實不能完成承包任務或違反甲方內部管理制度規定,給甲方造成重大經濟損失,甲方有權提前終止本合同,免去承包人之職或另擇承包人。且乙方承包期間發生的虧損及違反甲方內部管理制度規定造成的一切經濟損失,由乙方全額賠償。
11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支機構印章,對外私自開設銀行帳戶、對內及對外簽訂經濟合同或協議,不得將該工程的款項直接匯到其他單位或乙方的銀行帳戶,未經甲方辦理付款手續,不得以個人名義在建設單位辦理白條借款。否則,一經查出甲方將按貪污、侵權行為處理,移送司法部門處理。
11.3乙方不得以甲方名義向社會及自然人辦理借款、賒欠業務往來單位的材料款或拖欠職工工資。不得從事違法亂紀活動、謀取私利、做出有損甲方企業形象及信譽之事。否則,產生的一切后果及經濟、法律、民事責任由乙方自行承擔。
11.4本合同發生糾紛時應當協商解決,協商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律訴訟。
11.5簽訂本合同時,同時簽訂《安全生產責任承包協議書》。
11.6乙方不得將合同以任何形式轉包或再次分包給第三方,否則將視為乙方違約,甲方有權中止合同,并按公司有關規定對乙方進行處罰。
第十二條附則
12.1本合同未盡事宜,甲乙雙方應協商解決或另行簽訂補充合同條款。
12.2本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
12.3本合同壹式二份,雙方各執一份。
甲方:(蓋章)
乙方:
代表:(簽字)
代表:(簽字)
年月日
內部承包合同9
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方總承包施工…………….安置房工程,其泥工部分施工實行清工形式承包,現由乙方根據本工程的施工圖紙的內容,自愿承擔本工程中的泥工部分的施工任務。為了明確責任,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方共同協商,一致同意,就本工程泥工部分清工承包事項簽訂如下合同,供雙方履行;
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點: 3、工程內容:框架剪力墻結構,十七層,建筑面積約1XX0㎡(包括地下室在內)
二、工程承包范圍、承包方式:
1、本工程泥工部分施工承包范圍:……………….安置房1#樓、2#樓3#樓、4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、12#樓、13樓的施工圖紙泥工有關的內容,從地下室磚模下找平層開始至整個工程裝修為止。即砼澆搗、砌磚、墻內外抹灰、樓地面等工程內容。(外墻涂料、防水、內墻膩子、墻面磚、花崗巖、地磚、室外附屬工程、塔吊基礎、施工電梯操作工和基礎等除外)。
2、承包方式:以工程承包范圍的內容實行清工包干。
三、機具設備:
乙方自備小型機具:如振動機、振動棒、翻斗車、鋁合金靠尺、木條子、泥桶、鐵鍬、建筑線等。(包括修理自理)。
四、施工工期與開、竣工時間及工期
1、施工工期為 天:
2、開、竣工日期以本工程地下室磚模開始施工之日起計算。
五、工程質量要求和獎罰:
1、乙方必須認真按照施工圖紙和有關標準、規范組織施工,工程質量必須達到合格等級;
2、每道工序合格率均應達到100%,如出現達不到合格要求乙方必須立刻進行返工,直到合格為止,因返工導致材料、工資、工期等一切損失均由乙方承擔;
3、乙方在施工過程中必須認真精心施工,力爭甌江杯,經過有關部門驗收確定甌江杯,甲方獎給乙方每平方米4元,按甌江杯評定的建筑面積計算。
六、安全生產、文明施工要求和獎罰:
1、認真按照《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99)與《安全操作規程》組織施工,嚴格執行甲方有關安全生產的規章制度,不得違章作業;
2、施工現場必須嚴格遵照“安全生產、文明施工”的要求,確保“標化工地”。經過有關部門驗收后確定為“標化工地”。
3、認真接受有關單位或人員的安全監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保本工程施工安全,傷亡事故為零。
4、由于乙方在施工過程中,違章操作造成事故的責任因此發生的費用均由乙方承擔。
七、清工承包價:
本工程的清工承包價格按施工圖紙的建筑面積伍拾貳元/㎡進行計算,其清工承包價格包括施工人員的安全帽、工作服以及工人的勞動保護用品等。
八、付款辦法:
按每月工程進度付款:其工作量按85%支付,主體按建筑面積付每平方米21元。即砼澆搗每立方米15元,砌磚每平方米12元計算,主體余留工程款待中間驗收通過后最付清:裝修每平方米按建筑面積付31元,其工作量按90%支付,即內墻抹灰按工作量每平方米付5元,外墻抹灰按工作量每平方米付9元,樓地面付5元計算,其完工后支付95%,余留5%待竣工驗收后三個月內一次性付清。
九、工程結算辦法按圖紙實際建筑面積計算,除施工圖紙變更的工程量,由甲方現場管理人員簽證認可后,按實調整外其余均不調整。
十、雙方職責
甲方職責:
1、認真貫徹和歷史有關法律、法規、標準規范及時落實有關單位和部門的精神與要求;
2、做好各種技術交底工作,及時落實有關技術措施或方案;
3、做好工程質量、安全生產、技術資料的指導,監督、檢查和驗收工作,對發生質量不符合要求或安全生產方面不符合要求的應及時提出,使乙方及時整改;
4、協助乙方在施工前、中、后的管理工作;
5、按第八條規定按時支付乙方工資款。
乙方職責:
1、必須認真按照施工圖紙組織施工,嚴格執行有關規范、標準和安全操作規程,遵守安全生產規章制度,承擔工程質量、工期和安全生產責任;
2、服從甲方現場管理人員的領導、監督、檢查和驗收后,對甲方提出的.建議和意見必須及時采納和整改;
3、認真執行質量、安全技術交底拒絕違章作業;
4、按標準要求認真組織精心施工,各項作業要一次成活,確保每項施工項目一次性驗收合格率達100%;
5、做好施工現場工人的各種教育工作和各種管理工作,防止一切不良事情發生;
6、班前、班中、班后對所使用的機具設備、防護用具及作業環境進行安全檢查,發現問題及時采取改進措施;
7、組織班組開展質量、安全活動、開好班前質量、安全生產會;
8、加強安全生產、文明施工管理,確保施工安全;
9、按時發放工人的工作,不得將工人的工資移用,挪用或調配與其他方面使用。
十一、現場管理獎罰辦法:
對于乙方管理嚴格創出工作效率、經濟效益,甲方按規定給于獎勵。但乙方發生下列行為時甲方根據乙方的情況狀況對乙方進行處罰,其處罰款在乙方當月的工資款中扣除:
1、 乙方不履行自己職責的;
2、 現場管理人員不到位以及管理不嚴的;
3、 整改不力或不及時的;
4、 不遵守現場有關制度的;
5、 無做到工完料清浪費材料的;
6、 其它違紀、違法行為的;
以上行為出現時有現場管理人員當天開單,并在每周例會時給處罰。
十二、本合同從雙方簽訂之日起生效,雙方永不反悔,本合同壹式二份,雙方各執壹份為據。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
內部承包合同10
餐廳合伙經營協議書 合伙人:
身份證號碼: 合伙人:
身份證號碼: 合伙人:
身份證號碼: 上述三方合伙人就合伙經營西餐廳一事,依據《民法通則》《合同法》等相關現行法律規定,經過平等協商,自愿誠信的原則就有關于合伙經營一事達成相關協議,并形成如下協議條款,以此共同信守:
第一條合伙名稱、主要經營地:
1.1(以工商部門批準的字號為準).
1.2 經營地址:
第二條 經營場所面積:平方米。
第三條 合伙經營項目和范圍:
第四條 入股比例:
第五條:本合同簽訂之后,協議三方需將入股現金一次性交付至合伙經營賬戶中 ,視為入伙完成,任何一方在合伙經營期限存續期間不得抽逃出資。
第六條:三方約定每月
號作為結算時間,在此時間將餐廳經營賬目進行全面核對,結算當月利潤、成本等事項,并形成書面結算單據,人手一份。
第七條:盈余分配:除去經營成本、日常開支、工資、獎金、需繳納的稅費等的收入為凈利潤,即合伙創收盈余,此為合伙分配的重點,以三方出資比例為依據,按比例分配; 分配時間定于 。
第八條:債務承擔:如在合伙經營過程中有債務產生,合伙債務先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以合伙人的出資為據,按比例承擔。
第九條:退伙約定:合同簽訂________年內,除出現法律規定及本合同約定的退伙事由之外,原則上不得提出退伙。
第十條:合伙事務執行 全體合伙人決定,共同聘請總經理一名作為西餐廳營業執照登記的名義經營人,作為餐廳日常經營的執行者。其權限為:
1.良好執行完成合伙人下達的決策;
2.負責西餐廳的日常經營;
3.對不超過元的支出享有支配權;
4.協調日常經營中餐廳產生的各類糾紛,協調相關部門關系,保障餐廳日常良好運轉;
5.對餐廳內部一般服務人員(除合伙人直接聘用、委托人員之外;除大廚、財務、采購之外)享有管理、培訓、任免權利;
6. 不享有對外簽訂標的超過 元或對餐廳經營有影響的合同的權利。
7.不享有餐廳經營利潤的分配權、支配權及其他任何權利。
8.不享有其他未經合伙人書面授權的權利。
第十一條:合伙人的權利和義務
(一) 合伙人的權利:
1. 合伙事務的決定權、監督權和具體的經營活動由合伙人共同決定。
2. 合伙人享有合伙利益的分配權;
3. 合伙人分配合伙利益應以出資額比例的啊約定進行,合伙經營積累的財產歸合伙人共有;
(二) 合伙人的`義務
1. 按照合伙協議的約定維護合伙財產的統一;
2. 分擔合伙的經營損失的債務;
3. 為合伙債務承擔連帶責任。
第十二條:禁止行為
(一) 未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義 進行業務活動;如其業務獲得利益歸全體合伙人,造成的損失由該合伙人個人全額進行賠償;
(二) 合伙人的從事損害本合伙企業利益的活動。
第十三條:合伙的終止和清算
(一) 合伙因下列情形解散:
1. 合伙經營期限屆滿;
2. 全體合伙人同意終止合伙關系;
3. 合伙事務完成或不能完成;
4. 被依法撤銷;
5. 出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
(二) 合伙的清算:
1. 合伙解散后應當進行清算,并通知債權人;
2. 清算人由全體合伙人同意,自合伙企業解散后____日內委托律師、會計師等擔任清算人。____日內未確定清算人的,合伙人后其他利害關系人可以申請人民法院指定清算人。
3. 合伙財產在支付清算費用后,按下列順序清償:合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用;合伙所欠稅款;合伙的債務;返還合伙人的出資。
4. 清償后如有剩余,則甲乙方股權比例進行分配。
5. 清算時合伙有虧損,合伙財產不足清償的部分,按合伙人的股權不理承擔。
第十四條:協議爭議解決方式 凡因本協議或與本協議有關的一切爭議,合伙人之間共同協商,如協商不成,提交____市各級法院提請訴訟。
第十五條:其他約定
(一)經協商一致,合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的,以補充,修改后的內容為準;
(二)本協議一式二份,合伙人各執一份。
(三)本協議經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
甲方: 乙方: 簽約時間:________年____月____日 簽約地點
內部承包合同11
立合同單位 生產科(以下簡稱甲乙方)。茲根據本季度我廠生產計劃,訂立“三定一保”合同,雙
制造車間
方議定條款如下:
一、乙方本季度人造橡膠的生產任務定為1500件。4月、5月、6月各500件。
二、乙方車間生產工人定額為90人。
三、除乙方車問原有設備外,新裝置的機械大車1部,甲方保證4月10日投產使用。
四、乙方保證生產的人造橡膠質量完全符合標準;保證原材料消耗不超過定額 。
五、甲方保證及時供運乙方所需要的原材料,如有原材料供應不及時,造成乙方停工待料,由甲方負經濟責任。
六、乙方車間的產品如有廢次品,由乙方負經濟責任。
七、乙方按時、按量、按質完成生產任務時,除正常獎金外,另外每季度可獲得完成任務獎金1500元;如超產50%以上時,可獲、得按上列獎金加倍計算的`超產獎。
八、乙方如不能完成生產任務時,甲方發給乙方車間主任、工段長、班組長領導津貼每季度每人30元;如不能完成生產任務時,應給予經濟處罰,扣發上列人員的全部獎金。
立合同單位:
甲方:×××生產科(印)
代表人:×××(蓋章).
乙方:×××車間(印)
代表人:× ××(蓋章)
見證:廠部代表人×××(蓋章)
×年×月×日
內部承包合同12
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)身份證號:
為了完善企業內部承包經濟責任制,加強工程施工管理,明確雙方享有權利和承擔的民事責任義務。確保本工程甲方與建設單位簽訂的施工合同中各條款的履行和全面完成,根據公司對承包經營責任制實施精神,結合工程的具體情況。甲方將合同下述工程的施工任務下達承包給乙方,經雙方協商同意達成下列條款,共同遵守執行:
一、建設單位
三都縣大塘國際城4、5、6、7號樓。
二、工程名稱
大塘國際城
三、工程地點
三都縣大塘
四、承包范圍
按圖紙施工
五、工程造價
按造價每平米900元計價(不含稅收),甲方按此作為乙方承包計算依據,最后以竣工結算數量為準。
六、施工工期
300天(按日歷計算)以開工令為準。
七、工程質量等級
達到國家現行驗收規范標準。
八、承包方式
包工包料。
九、承包價款及支付辦法
按主體第一層完成后60%支付,以此類推。
十、除第五,九條以外,所有條款都以總合同執行
1、乙方獨立核算,自負盈虧,自擔風險,并按本工程結算總價向甲方交納管理費。所有費用由乙方自行交納。(公司掛靠費1%由甲方承擔0.5%,乙方承擔0.5%)。
2、甲方預留乙方工程合同總造價3%作為安全責任費,質量目標保證費以及會計資料檔案費。工程竣工交驗合格,未發生安全質量事故,質量體系運作資料,會計資料,竣工資料完善齊全,并按工程部規定格式裝訂成冊交給工程部后,甲方方能將預留的工程款項全部返還乙方。
3、建設單位撥付的工程款必須進入甲方賬戶,甲方扣除乙方應交納的費用及預留款后支付乙方。乙方全額承包,并負責承擔工程全部費用開支,保修款項按建設單位約定扣除。
4、甲方與建設單位簽訂的工程施工合同中有關質量安全,工期,保修,違約等相關條款均適用于乙方,其造成的責任和損失全部由乙方承擔。
5、乙方必須按時將工程發生的成本費用提交甲方財務部門作為本核算。
十一、工程管理
1、乙方必須在本承包合同簽訂后五日內到甲方工程部辦理開工報告及項目機構組建等相關手續。
2、乙方必須在本承包合同簽訂后五日內將施工組織設計或施工方案遞交甲方工程部,并按規定程序進行方案審批,圖紙會審,技術交底,直到工程完工時交工資料的整理,移交等。
3、乙方在施工過程中和相關管理人員及雇工需甲方備報案。
十二.工程安全及質量管理
1、乙方對本工程的安全文明施工必須按JGJ56-99標準執行并做好資料。
2、乙方必須在本承包合同簽訂五日內到甲方工程部簽訂安全合同,消防合同,乙方承諾不因本合同的效力如何,都對由自己產生的安全,消防,質量等責任事故,承擔最終完全賠償責任。
3、乙方對本工程的質量管理必須按甲方及相關規定的質量管理體系運作并做好相關資料。
十三、甲方責任
1、負責與建設單位完善工程施工合同,協助乙方辦理進場施工相關手續。
2、辦理承包工程的財務經濟往來,監督建設單位支付的工程款進入甲方指定賬戶,根據工程進度及質量情況審核后撥付乙方。
3、審核施工圖預算書,結算書及施工組織設計和施工方案。
4、甲方代表監督乙方施工進程中的'進度,質量,安全及時對合同各項條款的履行情況。若發現問題,有權制止乙方并改正,直至責令停止施工或更換施工隊伍。
5、本合同簽訂之前期糾紛與乙方無關,如因前期糾紛造成的損失由甲方負責。
十四、乙方責任
1、執行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及本內部承包合同條款要求,若發生違約責任及經濟損失全部由乙方承擔。
2、負責編制施工圖預算,結算書及相關組織設計和施工方案,整理完善工程交工資料,質量體系進行資料辦理工程結算及保修,回訪等工作一切費用由乙方自行承擔。
3、嚴格按照施工技術,質量要求和國家驗收規范標準施工,按操作規程安全,文明作業。施工中若乙方責任發生的人身傷亡事故及機械設備事故,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
4、服從甲方管理,按本承包合同條款規定及時到工程部,財務部及相關部門辦理有關工程承包手續,施工人員及特種作業人員必須持證上崗。
5、每月25日向甲方工程部報送當月進度統計報表及下月進度計劃。
6、乙方應嚴格審查所雇用民工身份及相關證件(如身份證,外出務工證,暫住證等),沒有上述證件者不宜雇用,并及時與雇用民工簽訂勞動合同,并送勞動鑒定部門鑒定后將合同書及時向公司相關部門備案。否則由此引起的一切責任后果由甲方承擔。
7、乙方應及時支付所雇民工工資,并且保證每月按時足額發放。若有拖欠情況發生,甲方將責令停止支付工程進度款,甲方有權以工程進度款優先支付民工工資。
8、乙方工地聘用甲方職工的應及時向甲方相關部門辦理手續,并從聘用當日起足額上繳所聘人員社保基金。
十五、違約責任
1、由違約方承擔因違約所造成的全部經濟損失和法律責任。
2、乙方承諾不因本合同的效力如何,由乙方在施工中造成的刑事民事賠償責任,由乙方全部賠償。
3、如果乙方在施工過程中不服從甲方管理及乙方內部問題,造成資金鏈斷裂造成該工程停工三天,甲方有權將該工程收回。前期乙方所做的工程量不予計算,計價乙方無條件退場。
十六、其他
本工程施工內部承包合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章后生效。(其他未盡事宜雙方協商解決。)
甲方:xxx 乙方:xxx
日期:20xx年x月x日
內部承包合同13
甲方:_________________
乙方:_________________
為加強工程項目施工管理,全面履行(以下簡稱公司)與業主簽訂的施工合同(以下簡稱《施工合同》),確保甲、乙雙方利益不受損害,根據國家法律法規、公司相關管理制度和本工程實際情況,經甲、乙雙方協商,就項目承包事宜達成如下合同條款,共同遵守。
一、甲方同意將工程項目(合同造價萬元)承包給乙方施工管理,工程范圍及承包內容詳見公司與(業主)簽訂的施工合同。
1、承包原則。乙方按照“依法經營、獨立核算、自負盈虧、照章納稅、確保上交、自擔風險”的原則和“五保(保進度、保安全、保質量、保文明施工、保企業信譽)”要求,實行全面風險責任承包。嚴格做到“無虧損、無拖欠工資和材料設備款、無安全和死亡事故、無顧客投訴、無債務糾紛”。并對施工項目的工程質量實行終身負責制。
2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同組織施工,全面履行《施工合同》,并承擔一切經濟與法律責任。
3、管理費上交。乙方按工程結算總造價的 %向甲方上交管理費。
(1)在甲方與業主簽訂施工合同的同時,乙方按合同工程造價向甲方上繳管理費。管理費不含勞保基金、各項稅費、項目應負擔的管理人員工資及附加費等(上繳管理費不能以帳、物沖抵)。待工程結算完成后,乙方按照結算總造價補足余下部分管理費。
(2)工程項目勞保基金全部返回公司,乙方不得分享和截留。在辦理勞保基金返回手續中,乙方必須全力支持并配合。
4、稅費上繳。乙方按國家法律、政策和工程項目所在地政府管理部門的有關規定繳納各項稅費。工程項目所在地與公司注冊地稅收管理不一致的.,從高適用稅種、稅目、稅率。
(1)上繳國家的稅金由公司從業主撥付的工程進度款中代扣代繳;
(2)其他稅費由乙方負責上繳,稅費憑據由公司財務保管。
5、項目管理保證金。為確保公司各項管理制度的順利推行并強化執行力,根據公司《項目管理保證金管理辦法》的規定,乙方應在本合同簽訂前,足額向公司繳納項目管理保證金萬元。項目完工結算后,按公司《項目財務管理制度》規定填報《項目管理保證金退回會簽審批表》,經保證金管理委員會成員會簽后辦理退回手續。
6、項目承包指標:_________________
(1)工期:_________________按公司與業主簽訂的施工合同規定的施工工期,包括獎勵與罰款。
(2)質量:_________________必須符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》的要求,施工質量達到一次性驗收合格,創工程。
(3)職業健康安全:_________________一般事故年頻率低于1.2%;年負傷頻率低于8%,重傷事故頻率低于0.4%;杜絕死亡事故及重大設備、火災、交通事故;職業病發生率0;保證勞動保護用品的及時發放并正確使用率100%。爭創安全質量標準化示范工程。施工過程中,安全質量標準化達標驗收必須合格。
(4)環境保護:_________________影響環境的水、氣、聲、渣排放必須達到國家環保標準。
(5)項目信息管理。嚴格按甲方要求在項目經理部應用項目管理綜合軟件系統;明確專人擔任項目信息員,并按規定錄入系統要求的相關數據;
(6)施工現場規范宣傳。門樓、圍墻、塔吊、五牌一圖、現場操作區、辦公區布臵及現場安全生產應符合公司安全生產文明施工標準圖集要求。
(7)技術資料(含“創優”、“科技示范”、“貫標”資料)和工程結算資料必須滿足當地建設行政主管部門和《施工合同》的相關要求,并符合公司相關管理部門規定的標準。竣工后向甲方提交一套完整的竣工資料原件(包括全套掃描光盤資料)。
本合同一式五份,公司二份、甲方二份、乙方一份。經甲乙雙方簽字(甲方同時蓋章)并報公司備案批復后生效。本合同在工程竣工結算、所有債權債務清算完畢、缺陷責任期與保修期滿后本合同自然終止。
未盡事宜,雙方另行協商。
甲方(章):_________________乙方:_________________
甲方責任人(經理或局長):_________________身份證號碼:_________________
年 月 日 年 月 日
內部承包合同14
甲方:__________________
乙方:__________________
為提高公司員工工作積極性,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工管理事項協商一致,甲方同意聘請乙方擔任云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程項目部負責人。為確保工程質量和安全生產,經雙方協商一致,確定如下條款,以資共同遵守:
1、乙方應按云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程合同造價的1%(多則以最終以結算審核價為準,少則以合同造價為準)計算上交甲方純管理人員費,此費用在第一次工程進度款中一次性扣除。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書及協議的全部條款,因乙方的行為導致該工程的任何后果均由乙方負責。
3、因云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程而產生的稅金及其他有關規費,由乙方負責繳納,具體交納范圍及比例根據稅務部門和其他有關部門及甲方財務制度的'要求確定。
4、工程款實行專款專用,任何一方不得擅自挪用,工程款必須全部進入江西創業建設工程有限公司指定的銀行賬戶。乙方支取工程款時,應提前三個工作日通知甲方,并向甲方提供建安發票、完稅證、國稅耗材證明和經乙方簽名的收條及支付憑證。甲方經審核后,如未發現乙方的違約行為,扣除相應稅費后,即對乙方進行工程款的支付。
5、乙方在工程施工承包期間所發生的一切經濟和法律責任(包括但不限于人員傷亡、債務糾紛、財產損失等)均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
6、甲乙雙方必須嚴格遵守資金的管理和使用,對擅自挪用工程款的視為違約行為,任何一方有權追究民事法律責任和刑事法律責任。
7、乙方應按時按實發放農民工工資,如乙方拖欠農民工資,甲方有權在工程款中扣除相應款項,并處以10~60萬元罰款,且由此引起的一切后果由乙方負責。
8、乙方必須按國家有關工程驗收規范施工和配合各職能部門認真做好工程管理,確保工程質量和安全生產。甲方有權對工程質量和安全進行不定期檢查,由此產生的差旅費用由乙方承擔。
9、乙方必須按照甲方要求對工程質量和安全進行整改,并將整改好的結果報給甲方,甲方有權組織人員對乙方整改的結果進行復查(由此產生的差旅費用由乙方承擔),如復查不合格或不進行整改,甲方有權凍結乙方工程款直至乙方整改合格后,工程款才能解凍使用。
10、乙方應認真做好安全施工,嚴格遵守各項規章制度,杜絕傷亡安全事故發生。如在施工期間一旦發生任何傷亡安全事故,均由乙方承擔一切經濟和法律責任。甲方只參與事故的處理和調解,不承擔任何經濟責任。由此導致公司包括但不限于經濟、名譽的一切損失由乙方負責。
11、如乙方有需要,甲方須指派建造師和五大員協助乙方進行工程現場質量安全的監督。工資、交通費、食宿費由乙方負責,其中工資按每月7800元/員標準由乙方以每半年支付一次的方式提前支付給甲方。如因國家法定節假日及述職工作的需要,乙方另應給甲方建造師和五大員支付差旅費用。備注:建設單位需要人員到現場檢查,所有費用由乙方支付。
12、乙方如逾期交納稅費及其他費用,每逾期一日,每日向甲方支付應付費用的_________%作為違約金,逾期三十日以上,甲方可解除合同并有權要求乙方賠償損失,如乙方拒絕承擔違約責任,甲方可直接從應支付乙方的工程款中進行扣除。
13、乙方不得私設賬戶、私刻公章,不得以甲方名義簽訂協議、合同等與甲方公司有關的任何文件,如有以上違約行為之一,應向甲方支付20~60萬元作為違約金,并向甲方賠償損失,情節嚴重者移交司法機關追究刑事責任。
14、乙方在施工期間,如發生一起傷亡事故,甲方可暫扣乙方工程款60~120萬元人民幣,待乙方通過正當途徑進行事故處理后,根據甲方所受損失,再行具體結算。
15、如因乙方原因,導致甲方承擔第三方債務,甲方有權扣減乙方相應工程款。且乙方必須賠償甲方信用損失20~60萬元。
16、工程自竣工后,乙方應在工程使用年限范圍內根據國家法律、法規對云石山東山希望小學鄉村學校少年宮修繕工程工程承擔質保責任。
17、此合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,本合同一式兩份,甲方執壹份、乙方執壹份,具有等同法律效力。
18、甲方對項目部的管理制度作為本合同附件,與本合同具同等法律效力。
20、本合同的糾紛管轄法院為甲方住所地人民法院。
甲方:_________
乙方:_________
法人代表:_________
手機號碼:_________
乙方身份證復印件:_________
日期:_________
內部承包合同15
為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系,充分發揮各部門作用,確保公司經營目標實現,特制訂承包方案。通過本方案,明確公司的業務承包實體地位,賦予其相應的管理職責權限;同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。
一、管理職責
1、必須保證完成企業下達的各項承包指標;萬元
2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬,做到賬目清楚、核算正確,并定期檢查,發現錯誤應立即糾正。
3、按企業制定的價格目錄,并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價,應嚴加處理。
4、把握政策機遇和行業動態,根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額
5、搞好產品發運調度,按合同保證安全正點交付。
6、制定科學合理的薪酬方案,充分激發業務人員的聰明才智,確保年度經營目標順利實現。
7、根據市場情況,負責地提出產品開發和持續改進建議。
8、負責應收賬款的管理和回收工作,呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。
9、認證做好市場信息收集、處理工作,逐句編發《市場句報》,逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。
二、管理權限
1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。
2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷,操作程序可參照企業相關制度,聘任決定須報企業人力資源部備案。
3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法,經企業審定后實施。
4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審,編制要貨計劃。
5、有權合理組織產品的發送運輸工作
6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。
7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。
8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。
9、在不違背企業根本利益的前提下,享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。
三、承包方式;
銷售承包的結算,主要解決兩大問題:
一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益;
二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。
1、目標任務萬元,給與部門績效工資為之上,每增加10%,績效提成增加銷售額度的10%。
2、工資發放采取先預支,季度考核兌現。根據部門定員人,依據企業現行崗位工資標準,按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是:第一季度任務為 萬
元,其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元,其余季度為 萬元。沒有完成考核任務,結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性,年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。
3、銷售部核定員工數為人,部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。
四、法律效力
1、本案一式兩份雙方簽訂后生效,具有同等法律效力。
2、未盡事宜,雙方可以補充協議,補充協議具有同等法律效力
改制企業內部承包權的保護
在當前企業改制的實踐中,有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態,正確、妥善地處理好企業內部承包問題,對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐,僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討,旨在拋磚引玉。
一、企業內部承包合同的解除方式
企業內部承包合同,是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的,而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態,要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中,大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同,承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定,企業單方解除內部承包合同是否合法,司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為,企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等,是一種內部管理手段,作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是:(一)合同雙方主體之間存在行政隸屬關系,發包方是管理者,承包方是被管理者;(二)合同內容沒有體現等價有償原則,發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費,不是對價合同;(三)企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇,是經營自主權的分解,是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系,是經營管理制度。第二種觀點認為,企業內部承包合同雙方主體地位平等,根據合同法第九十三條第一款的規定,要解除企業內部承包合同,必須經當事人協商一致,企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面:一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致,發包方不能把自己的意志強加于承包方,對于條件苛刻的合同,承包人可以拒絕簽訂;二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同,發包方出讓財產使用權是為了取得承包費,承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益,因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量,但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等,體現了雙方主體的平等地位;三是在企業實行內部承包合同經營的情況下,一方面承包人依合同享有承包財產的經營權,承擔合同義務,受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員,還要接受企業的行政管理,遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題,發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以,這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時,公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣,行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突;四是從保護當事人
的訴權角度看,如果不承認企業內部承包合同雙方主體的'平等地位,那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時,由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同,法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據,造成當事人投訴無門,大量糾紛無法解決,承包者的權益得不到保護,企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性,這些問題才能迎刃而解。
二、承包期間遺留對外債權債務的處理
改制企業內部承包合同解除后,必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題,這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔,司法實踐中意見不一致,有一種觀點認為,承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔,只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則;還有一種觀點認為,承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔后,再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三:一是企業通過簽訂內部承包合同的方式,將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營,從法理上說,這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動,實質上仍是企業自身的經營行為;二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織,不具有對外從事民事活動的權利能力,承包方對外從事經營活動,只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動,承擔民事責任”的規定,承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務,自然應歸屬于企業承擔;三是根據法律規定,企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動,但對企業的財產只有使用權沒有所有權,無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務,當債務超出了企業財產范圍時,就等于企業承擔了無限民事責任,這顯然與法律規定不相符。筆者認為,上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是,一般情況下,承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后,再在企業與承包方之間進行結算,其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下,對外債權債務應由承包方承擔:一是難以兌現的債權和不可兌現的債權,企業不能加以承受,以防止欺詐行為造成的惡果,免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議,或雖無爭議,但債務償還能力有限,不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失,已喪失償還能力的,或者是承包方虛擬的,根本無法實現的那部分債權,也可稱之為虛假債權,只能作為企業的虧損;二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務,由于存在著消失、增多或減少的可能性,企業不應承擔;三是承包方違反承包合同的規定,或擅自超越授權范圍,對外進行民事活動所形成的債權、債務,應由承包方自己承擔。
三、承包方承包債權的實現
承包方的承包債權,是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入,以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中,承包方的承包債權一般通過三種形式來實現:一是由改制企業改制前直接償付給承包方;二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金;三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時,必須符合五個條件:(1)原企業發包方改制為股份制企業。(2)承包方完全自愿,來不得半點強迫命令,更不能搞政府行為。(3)股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人,否則將違背公司法的規定。(4)該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權,而不應將其當作上市的可轉換公司券,否則不僅違背公司法的旨意,還導致募資社會化。(5)轉換時應有監督部門參加,防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。
在實現承包債權的過程中,經常會遇到以下二種特殊情況,處理難度較大:
一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為,對此可分為兩種情形,采取不同的處理辦法:1.如果改制后的企業仍是法人的,除當事人另有約定外,原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為,不論企業改制采取何種形式,從法律上看,無非是企業法人的終止、變更和重新設立,原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定:“企業法人分立、合并,它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的,原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是:首先,購買者經營的企業不具備法人資格,與原企業存在法律人格上的根本區別,不能成為原企業權利、義務的承繼者;其次,購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務,向轉讓方支付了對價,若再要新企業承擔承包債權,這就顯失公平。
二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段,在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍,根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題,就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為,應列入破產債權受償,其主要理由是:(1)民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權,債權人享有就該擔保物優先受償的權利,沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權,法律文書確認的承包債權也不另外。(2)企業破產法試行 第十一條規定:“人民法院受理破產案件后,對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出,法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。(3)如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償,既不利于平等保護全體債權人的利益,又會給其他債權人帶來不安的心理,影響破產案件審理的正常進行。(4)按照特別法優于普通法適用的原則,破產程序屬特別程序,特別程序的效力高于民事執行程序,所以,法律文書確認的承包債權應按破產還債程序,作為一般破產債權辦理。也有人認為,企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償,其主要理由是:(1)雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行,但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實,只是債權人沒有實際控制和占有該財產。(2)確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行,但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定,不能以后案來直接改變前案的審理結果。(3)企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止,只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是,中止執行本身表明,這些中止了的特定的民事債權的執行,在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。(4)民事訴訟法和企業破產法試行 規定,對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權,應當比這種擔保之債更為可靠,無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發,都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是,企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償,應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定,它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的,由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為,通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度,筆者認為,如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的,該承包債權作為破產債權受償,否則,該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定,既
可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求,又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。
論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用
【作者簡介】楊旅,浙江百銘律師事務所專職律師,畢業于安徽大學法學院,擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。
【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式,它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用;進入市場經濟后,內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用,在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭,尤其在《勞動合同法》實施后的背景下,如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛,是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質,同時也從實務角度對其法律適用提出建議。
一、基本案情
20xx年10月,X縣A動力有限公司(一審原告、二審被上訴人,以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX(一審被告、二審上訴人)簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》,其中A公司為甲方,董XX為乙方,協議約定:1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制,乙方銷售額達到60萬元的,月定額工資為1500元,年銷售額每下浮10%,月工資下浮10%,以此類推,如達不到最低工資標準的,則按當地最低工資標準發放;2、年銷售額超過60萬元至70萬元的,超過部分按3%獎勵,超過70萬元的按照5%獎勵;3、銷售產品價格按原買斷價格,差旅費由乙方自行承擔,發貨后三個月內,乙方須結清貨款;4、原則上甲方不予產品鋪底,特殊情況下乙方提供擔保的,甲方給予不超過10萬元的鋪底資金,限額內按照銀行貸款利息計息;5、所有主機配套業務由甲方負責,若甲方委托乙方負責的,按到款額的5%予以獎勵,同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任;6、如有業務單位直接向甲方要貨的,甲方應優先通知乙方,若乙方不愿意辦理,甲方有權自行供貨;7、乙方的客戶有拒付貨款情況的,乙方認為應通過訴訟解決的,甲方予以協助,但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等,除被認定為工傷的,甲方不負責其他責任。此外,該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。
該責任制協議履行一年后,至20xx年11月,A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》,約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月,同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更,增加了:1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品,一經發現扣除其全年工資,已發放的工資從貨款中扣除;2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。
上述協議簽定后,雙方履行至20xx年9月,A公司終止了與董XX的勞動合同,雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟,以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由,認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司,據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。
一審法院受理后,經過三次開庭審理,認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇,雙方意思表示真實,權利義務對等,且協議不違反相關法律的禁止性規定,故作出一審判決,判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元,并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。
董XX不服一審判決,于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴,二審法院在對該案受理后,
【內部承包合同】相關文章:
內部承包合同12-21
內部承包合同06-20
工程內部承包合同12-03
關于內部承包合同10-11
內部承包合同范本11-17
內部承包合同范本12-02
內部承包合同范本01-16
施工內部承包合同通用07-09
公司內部承包合同12-11
內部承包合同系列11-17