建筑工程施工合同通用
在當今不斷發展的世界，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編整理的建筑工程施工合同通用，僅供參考，大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同通用1
建設單位：______________
設計單位：______________
施工單位：______________
合同造價：______________
合同編號：______________
建設單位：______________(簡稱甲方)
施工單位：______________(簡稱乙方)
甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。
第一條：工程地點：______________
第二條：工程內容：______________(具體見施工預算)。
第三條：承包方式：包工包料包質量。
第四條：工程總造價：______________
第五條：付款方式
1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。
第六條：合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。
二、如遇下列情況，經甲方代表同意后，工期可以順延。
1、工程量變化和設計變更。
2、非乙方的原因超過______小時以上停水停電時。
3、不可抗力(如地震、臺風、火災、雨災等)。
三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
四、乙方如無正當理由不得拖延工期。
第七條：工程質量要求：按設計規范要求，質量達到合格標準。
第八條：材料設備：材料采用國家標準合格產品。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任。
一、甲方：
1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的'需求。
2、負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方：
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。
2、做好施工安全工作，否則，發生安全事故，由乙方負全責。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條：工程完工后，質量保修年。
第十一條：合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，其條款即告終止。
第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。
甲方蓋章：_______________乙方蓋章：_______________
法人代表(簽字)：_______________法人代表(簽字)：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同通用2
發包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質量：_________________按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級，。
7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
四、關于工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
2、在預算項目內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場，如商定需由甲方采購的'材料由甲方供應至施工現場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑工程施工合同12-09
建筑工程施工合同11-29
建筑工程施工合同09-19
【熱門】建筑工程施工合同11-15
建筑工程施工合同【熱】08-03
【薦】建筑工程施工合同11-09
建筑工程施工供貨合同08-02
建筑裝飾項目工程施工合同10-16
【精】建筑工程施工合同12-06
常用建筑工程施工合同08-10