水電工合同(15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的水電工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
水電工合同1
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的`《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電工合同2
發包單位： （簡稱甲方）法定代表人： 地址：
承包單位： （簡稱乙方）法定代表人： 地址：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。
第一條：工程地點：________________________。
第二條：工程內容：________________________。
第三條：承包方式：乙方包工包料。
第四條：工程價款及調整
1、工程價款：_______元。
2、發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調整；
（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；
（5）合同條款以外得其他增減或調整。
第五條：付款方式
1、工程款支付方式：銀行轉賬。
2、工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。
3、本工程稅金由乙方到當地稅務部門自行繳納。
第六條：合同工期
1、雙方商定總工期為_______天。開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 竣工日期：________年____月____日。
2、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。
（1）甲方不能按合同約定提供開工條件；
（2）工程量變化和設計變更；
（3）工程款未按時支付；
（4）不可抗力（如地震臺風火災等）。
3、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4、乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條：工程質量要求風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的`所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。
2、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，并經州水利工程質量監督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。
第八條：材料設備風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
1、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。
2、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證，都要經甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
3、已進場的物資，若發現不合格，供料一方必須迅速將其運出場外。
4、沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責任一方負責。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任
1、甲方：
（1）進場前天內，甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續；
（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
（3）按時支付工程款項；
（4）協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；
（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
（6）組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
（7）負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作；
（8）組織工程竣工驗收工作。
2、乙方：
（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；
（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；
（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；
（4）遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；
（5）參加工程竣工驗收工作。
第十條：保修風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為_____個月。
第十一條：工程停建或緩建：
1、因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停、緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協議。
2、工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3、已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。
第十二條：違約責任風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
1、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權終止合同。
2、按經濟合同法的有關規定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。
3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。
4、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。
第十三條：糾紛處理承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
第十四條：其它
1、如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。
2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
第十五條：合同生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
第十六條：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
發包單位：
法定代表人：___
_____年____月____日
承包單位：
法定代表人：____
____年____月____日
水電工合同3
甲方(發包單位)：_________________
乙方(承包單位)：_________________
身份證號碼：_________
甲方同意將#有限公司電站引水工程建設維修工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。
一、工程項目名稱(工程地點)：_________________
1、水庫清淤(高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。)，工程價款360000元整。
2、舊大壩加固(花香一級水電站舊壩)，工程價款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固(花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固;文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞襯砌加固(花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程)，包模板2300元/米。承包方式：_________________1、包工包料;2、包工不包料。
甲方要求乙方進場及竣工時間：_________________
_________年_________月_________日進場施工，_________年_________月_________日竣工，雨天順延。
乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。
乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的'材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。
付款辦法：_________________
1、總工程價款(金額大寫)陸佰貳拾萬元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費，剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。
八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
九、補充協議：_________________
甲方：_________________(公章)
法人代表：_________________
乙方：_________________(公章)
法人代表：_________________
水電工合同4
甲方：
乙方：
為保證電氣安裝的質量、安全、工期按期完成，依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》甲方就本工程電氣安裝工程承包給乙方，經雙方協議確定以下條款：
工程名稱：
工程地點：
一、承包項目：
二、承包價格：
三、質量要求：
乙方必須嚴格按照設計要求和《____省建筑安裝工程操作規程電器篇》DB14GB50303規定進行施工，保證水暖工程達到質量部門的優良等級。
四、工期要求：
承包方必須提前組織足夠的人員，在總體計劃或分段計劃過程中必須在確保質量前提下保證施工進度，若因承包方造成工期延誤，甲方視情節給予____________元的罰款，在緊張的'施工過程中若承包方自行退出現場，甲方對承包方前段所產生的一切工程量不予結算。
五、安全生產和文明施工：
1、方應有相應的________務資質等級，組織編寫有關人員的名單、提供身份證復印件。
2、乙方向甲方提供工種上崗證(如電工、電焊工證等)，確保持證上崗，工作時應佩帶胸卡。
3、乙方人員進場后必須服從甲方安全生產各項安全操作規程和各項規章制度，在施工過程中所發生的安全事故由責任方負責，如發現不戴安全帽者或高空作業不系安全帽者給予每人50元次罰款，罰款已甲方記錄為準，乙方不簽字同樣生效。
4、乙方人員在施工現場發生的一切安全事故與甲方無關。
5、乙方必須保證工程臨時用電的安全和正常，保證上級安全部門檢查不因為臨時用電有問題而出現停工或罰款現象，若出現一切損失由乙方負責。
6、由于乙方自身原因所造成的各種罰款由乙方負責。
六、材料的使用與管理：
1、承包方應對使用的各種材料必須提前五天列出計劃，增強材料節約觀念，嚴格控制下料長度，在施工過程中對材料的使用所造成的浪費按所浪費材料的原始價格雙倍罰款。
2、每道工序完成后，應及時清理現場。并進行下道工序交接驗收，形成記錄，作為工程結算付款依據。
3、一般周轉工具和材料均由乙方自備(如電焊機、鋼管切斷機、彎曲機等)，如借用工地的工具，與工地保管作好記錄，使用完后，完整的交與庫房，如有損失按價賠償。
七、付款方式：
1、每月發一次生活費。
2、主體經驗收部門(監督站、建設單位、監理單位)達到優良等級按
3、工程經驗收達到優良，竣工后付至%，留%的保修金保修期為兩年，在保修期內出現質量問題，接到通知后，應及時按甲方規定的時間內回修。否則%保修金不予返還。
八、甲方職責：
1、甲方向乙方做好各項技術交底和各項規章制度。
2、向乙方提供所需安全設施。
3、隨時做好檢查驗收工作，抓好安全工作。
4、隨時做好檢查驗收工作抓好安全生產和文明施工。
以上協議雙方各持一份(每份兩頁)，簽字有效，雙方共同遵守。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
________年____月____日
________年____月____日
水電工合同5
一、合同管理在水利水電工程中的意義
1.1合同管理是水利水電工程的重要成分
合同管理是由計劃管理、質量安全管理、材料管理、成本管理這些部分組成的，因此合同管理在水利水電工程中起著至關重要的作用。合同管理存在著水利水電工程中的每個部分，和每個部分都有關系。合同管理是一個基礎的評判標準，對計劃管理、質量安全管理、材料管理、成本管理有著重要作用，這些管理之間存在著相互依賴和相互制約的關系。對于一個管理者建立好一個合同管理是很重要的，合同管理包含的內容多種多樣，有著一定的系統性和完整性的要求，合同管理有著高度的論述能力和健全規范的要求，因此才說合同管理是水利水電工程的重要成分。對合同管理進行改進對于各個施工管理走上更好的道路有著重要的指引作用，可以全面改善管理的效果，對減少在工程中的失誤有著很大的幫助。
1.2合同管理可以讓水利水電工程更好管理
在我國經濟發展的同時，人們也對水利水電工程有了更高的要求，這就要求我們不斷對合同管理進行完善，合同管理可以使水利水電工程更好的被約束。合同管理就是對業主和承包商之間的關系進行約定，在合同管理下，每個人都盡到每個人應盡的義務，讓水利水電工程更好管理，使水利水電工程進行得更加順利。水利水電工程是一個綜合性系統工程，有著工期長、難度大的特點，因此水利水電工程在進行的過程中存在著很大的風險，很容易產生一些問題，給水利水電工程的進行帶來不利，合同管理顯得尤為重要。但是目前我國在合同管理中還存在著很多的不足之處，我們要積極進行改進，讓我國的發展更加的美好，讓我國經濟展現出新的狀態。
1.3合同管理在水利水電工程中具有監督作用
我國的'合同管理在水利水電工程中有很多經驗不足的地方，沒有合同管理的意識，在國際合同管理出現問題的時候，一般應用國內的合同處理問題，對國際工程合同規定的重視度不足，合同問題做不到快速有效的解決。水利水電工程合同本身就是項目業主或其代理人與項目承包人或供應人為完成確定的施工項目所指向的目標或規定的內容，明確相互的權利義務關系而達成的協議。在合同管理中不僅對合同各方的目的、內容、相互之間的權利及承擔的義務作了明確的規定和說明，還在合同中從開工準備到工程的交付使用都規定了參與各方的權利和義務，對各種事件的處理辦法從執行程序到處理權限都有明確的規定，因此合同管理在水利水電工程中具有監督作用。
二、水利水電工程合同管理的改進方案
2.1讓水利水電工程合同管理更加完善
讓水利水電工程合同管理更加完善是我們目前首要目的。首先要積極推廣水利水電工程施工合同管理標準。水利水電工程在全面推行之后，水利水電工程在經過一定時期的市場運作，會形成有著自身特色的管理合同范本，這樣管理合同的嚴密性就會變強，同時在操作時也更方便，管理合同的使用讓雙方都更加明確彼此的權利與義務，防止出現各種問題，讓管理合同更好在水利水電工程中發揮作用。在雙方簽訂管理合同的時候，我們要考慮到各個方面對工程可能造成的影響。我們除了要在圖紙的基礎上確定合同內容，還要添加一些在工程中可能出現的變更項目的特別條款。這些特別條款中對有可能涉及到的工程項目有明確的標價，這樣一旦發生合同變更，有著依據，可以減少一些不應該存在的問題。
2.2加強水利水電工程的合同管理
加強水利水電工程的合同管理，尤其是關于合同管理的索賠問題，索賠問題是承包方保護自身利益、彌補工程損失、保證工程順利進行的一個有利方式。在合同履行的過程中，由于一些人為問題和非人為問題的產生造成工程延期、工程加速、工程變更等都可以進行索賠，合同管理可以使合同實施過程中的風險再分配，同時也可以讓風險分擔更加合理。只有充分理解施工圖紙、技術規范、合同協議及各項往來文件，做到及時、有理、有據，索賠才會被受理或批復，才能最大限度地保證承包商和業主雙方的經濟利益。合同的實施是一個動態、不斷變化、調整的過程，是向合同各方均有利的方向靠攏的過程。它由合同的原始狀態，按照合同中的規則，通過一定的程序、方法及要素投入將目標轉變成現實。合同管理作為工程管理的重要內容，在實施過程中，應對進度、質量、成本的狀態進行認真分析，找出偏差并及時糾正。索賠這種問題一直都是人們關注的問題，更好保證好自身的合法權益，減少那些不應該存在的問題，這些都是在合同管理中要注意的一些事情。在水利水電工程中，工程師和承包商在現場每日、每班都應隨時協商，落實當日進度計劃，由監理工程師和承包商召開一次例會，對現場每天的資源配備和工程完成情況作相應的檢查記錄，以便及時發現問題，保證計劃的執行。這些控制工程質量、進度日常管理手段是讓合同更好發揮作用的有效方式。
2.3預防在水利水電工程中出現的不利情況
預防在水利水電工程中出現的不利情況，合同變更就是一個主要的問題。合同管理并不是一成不變的，是會不斷發生變化的，因此在這個過程中就需要進行及時調整，合同代表著大家的利益，必須通過一定的程序使合同目標變成現實。在水利水電工程中，由于各個的問題可能造成合同變更，變更可能會造成工期延長和費用增加，對工程的進行很不利。在合同管理過程中，要對各種經濟和技術指標進行研究，制定出經濟合理、適度可行的運行方案，找出施工過程中出現的問題和發生偏差的原因，并及時的進行糾正，積極的預防合同變更的發生。合同變更要經過一系列的程序，先提出工程變更建議書，交由監理工程師進行審查，經業主批準后方可實施。在這個過程中，業主需要向上級主管部門匯報，申請籌集賢金等，大的變更可能還需要重新委托設計。但是在這么一系列的程序運作下，很可能會造成工期變長的后果。同時承包商在組織完成新增的工作項目時，也要在施工機械、原料、技術力量等方面重新進行準備，這樣也會不可避免地影響到施工工期。在合同管理中，要做好各種經濟與技術分析，并根據我國的經濟和現階段的發展，明確經濟合理、切實可行的工藝技術方案，為大家提供更貼心的服務，提前做好必要的設計變更，預防在水利水電工程中出現的不利情況。
三、結束語
合同管理在水利水電工程中是很復雜的，存在于水利水電工程中的每個部分，它和水利水電工程進行程度有著密切的關系，對水利水電工程起著很大的作用。在水利水電工程進行過程中的參與者都要有著明確的合同管理意識，全面改善我國水利水電工程中合同管理的弊端，讓我國經濟得到更好的發展。
水電工合同6
發 包 方：(以下簡稱：甲方)：
承 包 方：(以下簡稱：乙方)：
甲方現將杭州富力51號地塊1#~5#樓水電安裝項目：PVC線管安裝、鍍鋅線管安裝、線管開槽、給排水管開槽、面板安裝、燈帶安裝、燈具安裝、燈盤安裝、給水直管、排水直管安裝、地漏安裝、衛生間五金安裝、淋浴花灑含龍頭安裝、洗手盆安裝、坐便器安裝、水龍頭安裝、戶內電箱安裝，(按設計圖紙內容)發包給乙方，按照《中華人民共和國合同法》并明確甲、乙雙方責任、職權，經雙方友好平等協商，一致達成如下條款：
一、 承包方式：包工不包料。
二、 承包范圍：按照設計圖紙內容，分包項目一次性包干，完成工程的增減項目，按分項工程單價增減。
三、 工程進度：按工程進度施工計劃和甲方要求。
四、 承包單價：(后面附單價表)
五、工程工期：自20xx年7月10日開工，至20xx年4月30日竣工(含晴雨天，節假日，完成節點按甲方要求)。
六、勞動力：滿足工程施工要求，初次進場保證人員最少10人并按工程需要和甲方要求增加人力并落實到現場。
七、付款方式：每月按工程進度支付完成合格工程量80%。
八、工程結算：按實際施工量計算。
九、甲方責任：甲方負責提供工程設計圖紙，臨時住宿設施，水源及電源，提供工程需要材料和屬于大型施工機具：升降機，負責工程項目協調、管理、監督。
十、乙方責任：負責工程施工，施工放線、定點、抄平、施工管理，質量控制，專項工程專人專管;負責承包項目所有一切需要施工工具(包括工具耗材)和相關小型施工工具(除屬于大型施工工具：升降機)，負責甲方所提供的.工具與設備保管(如若丟失和人為損壞由乙方負責)、材料進退場，并按指定地點歸類堆放整齊;合理有序有計劃安排工作，嚴格管理;施工過程做到文明施工、安全生產，杜絕浪費材料，如發現浪費材料按價格加倍賠償并按管理制度處理;負責承包項目按質量按時間時完成，每道工序做到工完場清，當日當天清理干凈;負責工程清潔和所承包項目成品保護，并在驗收前須全部再清潔檢查，保證不遺留清潔問題，對所施工項目保證驗收通過，若因施工不合格及不服從指揮造成返工，乙方負責賠償并重新做到合格為止。
十一、嚴格按照圖紙及工程有關要求進行施工，保證按質按量按時完成工程項目，乙方自覺服從甲方施工員、管理人員的管理、指揮的施工監督，若乙方施工隊違反，不服從管理或施工質量不合格，甲方有權隨時停止乙方施工隊施工，取消合同，所造成的一切損失均由乙方負責。
十二、遵守工程規章制度、國家法律法規。所有進入施工現場施工人員必須戴安全帽，嚴禁穿拖鞋，違者每項每人每次罰款30.00元;宿舍、廚房及施工區域等用電，嚴禁亂拉亂接，若實需要，須征得專門電工或管理人員同意，違者每次罰款200.00元;施工過程中所引起的工傷、亡事故20xx.00元以下乙方自負，超過協商處理或按保險公司規定賠償;上班嚴禁嬉戲打鬧，調皮搗蛋。乙方負責自身內部機構衛生、治安、一切事務等管理。嚴禁斗毆，如若發生吵架、打架等治安事故，乙方自行負全責。
十三、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
十四、本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力，自簽訂之日起本合同生效，工程完工驗收完畢付清款項，本合同自然解除失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工合同7
發包方(以下簡稱甲方)：法定代表人：
施工隊(以下簡稱乙方)：法定代表人：
依照《中華人民共和國合同法》和有關規定結合項目實際遵循平等自愿公平的原則雙方簽定以下協議。
一、工程名：
二、工程地點：
三、工程范圍
建筑面積共計平米(結款時以實際建筑面積為準)
四、承包性質：包工不包料
五、承包內容：
(一)基礎工程
1、鋪褥墊層
2、砼墊層
3、基礎支模拆模
4、鋼筋焊接、制作、綁扎
5、基礎砼澆筑。
(二)主體工程
1、主體的柱、梁、板支模拆模
2、主體鋼筋焊接、制作、綁扎
3、主體砼澆筑。
(三)二次結構
1填充墻砌筑2構造柱過梁鋼筋制作、焊接、綁扎3過梁構造柱的支模拆模4過梁構造柱澆筑。
(四)內外裝修工程(不包括水電暖、門窗、粉刷、防水)
內外裝修必須按照圖紙和甲方要求施工，且符合驗收規范。
(五)主體施工放線并保質，保量，包安全，文明施工。
六、材料
乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在3天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
七、工期
從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延并付窩工費技工元/天，壯工元/天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天；因不可抗拒因素可順延工期。
八、材料搬運
甲方材料送至乙方指定場地位置，乙方無條件搬運。
九、勞動力管理
a、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
b、甲方應及時替乙方辦理工地所在區域暫住的一切證件并支付相關費用若因證件不全引起的相關損失由甲方承擔。
c、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的.施工人員。
d、未經甲方同意，除不可抗拒因素或天氣因素外乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
甲方提供施工所需的一切工具，并保證工具的安全性和良好使用性，甲方承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、甲方提供工人居住的房屋，并保證工人照明用電及吃水方便，工人應做到生活垃圾定點堆放。
2、乙方不承擔任何工具及材料的丟失責任。
乙方應做到材料分開放置，干一層清一層。
3、乙方應做到工具不亂丟，小型材料及時拾成堆做到少丟的原則
4、付款方式
本協議的承包價格按建筑平米結算，每平米價格為240元，結算時以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場，預支生活費：XX0元(兩萬元整)。
2、主體框架按110元每平方米計算，每層930平方米。
每層封頂后五天內支付本層工程款的85%。
3、二次結構每平方米45元，每完成三層結算完成工程量的85%。
4、內外裝修每平方米85元，每完成三層結算完成工程量的85%。
5、主體剩余款項經主體驗收合格后結清。
二次結構剩余款項經二次結構驗收合格后結清。
內外裝修剩余款項經驗收合格后結清。
十二、違約責任
1、甲方不按時向乙方支付勞務款造成工人停工工期順延并甲方承擔一切責任。
2、乙方在施工過程中，完成上一道工序后經甲方和監理等部門檢驗合格后再進入下一道工序的施工。
乙方必須嚴格執行操作規程如因不按規定施工造成的損失由乙方負責。
十四、圖紙變更
1、乙方按圖紙正常施工中如有圖紙變更甲乙雙方應以書面形成文字。
2、圖紙變更所增加的人工費應以書面形成文字。
以上兩點作為結算依據。
十五、因乙方違章作業出現施工安全責任事故造成人員傷亡的，一千元以下由乙方負責解決，如出現嚴重事故由雙方協商解決。
十六、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
本協議雙方簽字、蓋章(按手印)生效。
結清工程款后合同終止。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
簽定日期：簽定日期：
水電工合同8
甲方（發包人）：
住址：
乙方（承包人）：
住址：
甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致、互相信任的原則上，就甲方____________項目的水電工程委托給乙方施工，達成以下協議，共同遵守。
一、承包內容
1、承包形式：
2、承包范圍：
3、承包價格：按國家招標建筑平方每平方米_______元。按圖紙設計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。
4、付款方式：
二、工程進度：按甲方及業主要求，工期跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取罰款進行制約。
三、工程質量：該工程質量必須達到______________________標準，爭創優質主體。
四、安全條款：必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監合格產品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方(承包人)負責，甲方不承擔任何責任。
五、甲方負責一定的照明用電費用(500度/月)，其他超出的用電費用由乙方自理。
六、罰款制度
施工不帶安全帽罰款____________元/人次；赤膊穿拖鞋施工罰款____________/人次；懸空拋物罰款____________元/人次；井字架吊籃乘人罰款____________元/人次；打架斗毆出現一次，處以____________元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的'交當地執法部門處理；不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款____________元。
七、違約責任
合同期內，雙方必須信守合同。如乙方在施工中質量和進度等達不到業主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施；如乙方無理終止合同、合同期內自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。
八、爭議解決
若雙方在履行合同的過程中發生爭議，則雙方均可采用調解、和解的方式解決，解決不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起訴訟。
九、附則
1、此合同一式______份，雙方簽字后生效，具有相同的法律效力，各執______份為憑，存檔______份，并作為甲乙雙方當事人法律依據。
2、本協議未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
代表人：
合同履行地：
簽訂時間：______年______月______日
乙方：
代表人：
合同履行地：
簽訂時間：______年______月______日
水電工合同9
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就康田.南川18號地塊住宅小區的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執行 一： 工程名稱：
二： 工程地點：
三、工程承包范圍
工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程 (施工圖重大改變后工程量另行計算)。
(1)室內給水管網預埋及安裝，從樓層一戶一表后至戶內用水地點;
(2)室內外排水管網預埋及安裝，接至室外第一個檢查井;
(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝;
(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝;
(5)從專變、發電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝;
(6)防雷接地安裝;
(7)消防所有管網預埋及設備安裝;
(8)弱電預埋及設備安裝;
四、工期要求
乙方必須在 年 月 日前竣工。乙方配合總包單位在總包方預驗收前完成所有施工任務，經調試并自檢合格，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。
五、質量標準
工程質量：按總(分)包合同有關質量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定 合格 等級。
六、工程承包方式：
包工、包安裝(含防雷接地、消防及弱電)、包質量、包文明施工、包竣工調試驗收的方式。使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收并交付使用。采用固定勞務單價方式。
七、合同價款
本合同價款為人民幣： 元每平方米(以建筑面積結算)屬總價包干。該總價已包括人工、機械、安裝輔材、施工安裝、調試、保險、風險及意外傷害保險等各項費用。
八、付款和結算方式
7.1 由于本工程量較大，工期較短，計劃采用分階段支付勞務費;
7.2 當乙方完成一層施工的時候，甲方支付相應部分勞務費的50%;
7.3 當乙方完成所有勞務項目工作的時候，甲方支付總勞務費的20%;
7.4 當工程竣工驗收合格，甲方支付總勞務費的20%
7.5 總勞務費的10%作為施工質量保證金，質保期為2年，質保期滿且無質量問題，建設單位和使用單位無異議后15天內，甲方一次性支付給乙方。
九、設計變更
因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期根據主合同相應順延。
十、材料設備供應
1本合同工程所有用于水電材料均由甲方采購供應。
2水電安裝的所有工器具乙方自備，甲方不再提供相應的工器具。
十一、雙方職責
1甲方職責
(1)按時甲方提供的給排水、電氣、消防及弱電安裝圖紙、圖說、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內容。
(2)甲方指定現場負責，負責協調配合管理施工現場，負責有關簽證。
(3)甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場材料保管場所。
(4)甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使用保管情況，檢查乙方操作人員的有效證件和持證上崗情況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改、返修，相應費用由乙方承擔。
(5)按工程進度和合同約定，及時支付乙方的'勞務費用。
2、乙方責任
(1)土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程。
(2)應按照設計圖的要求及施工規范施工，達到國家驗收標準。
(3)乙方進場人員需無條件服從甲方的管理、調度，特別是質量、安全、進度、現場文明施工方面的管理及調度。
(4)現場由甲方提供的原材料嚴禁浪費或用在非本項目上，否則，甲方有權要求乙方按原值賠償。
(5)在沒有交付甲方時前必須保護設備設施，做好成品保護。
(6)乙方食宿自理。
(7)乙方提前7天提出一般材料計劃，由甲方審核購買，外購設備需提前兩個月報計劃。
(8)乙方現場負責人：
十二、違約責任
1、甲方違約責任
如甲方違約，必須按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資。
2、乙方違約責任
(1)如乙方違約，甲方有權終止合同，并視其情節拒付乙方所有做工工資等費用，造成甲方損失的由乙方負責全額賠償。
(2)如乙方在生產工程中，人員不夠，工程質量施工安全不能得到保證，工期延誤，甲方有權終止合同，并取締乙方作業資格，乙方所完成的工程量按單項價格下浮50%后作為結算價款付給乙方。
(3)雙方約定的工期不論任何原因均不得延長，如未按規定時間完成該分項工作，甲方對乙方的工期延誤按總價1%/天向乙方收取違約金。在結算時扣除或解除合同，另行安排勞務班組作業，或另行增加勞務班組作業。
(4)乙方必須做到工完場清，否則甲方按200元/次向乙方收取違約金。
(5)乙方必須服從甲方及建設單位、總包單位、監理單位管理人員的指揮、安排、調派，有故意刁難、停工、罷工、不服從管理行為的甲方及其項目部有權終止其合同并取締乙方施工，乙方所完成的工程量按單項價格下浮50%后作為結算價款付給乙方。
(6)乙方必須按甲方要求做好各項工作，進行工程質量與施工安全技術交底，認真完成甲方下達的各項指標任務，對不能按期完成各項指標任務的，甲方按20xx元/次向乙方收取違約金。
(7)以上違約金，凡未指明的，均由甲方在支付給乙方的勞務款中直接扣除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工合同10
甲方：
乙方：
經協商，甲方同意將位于岳翠園7號樓2單元1201室的水電裝修工程承包與乙方，水電工程總費用為2600元，人民幣大寫貳仟陸百元整，裝修前甲方需一次性交付乙方工程材料費1500元，即一千五百元整，余款至工程結束之日起3日內全清。
工期自（*）年（ ）月起，至于（ ）年（ ）月。
乙方工作主要內容：
1 材料的場內搬運與管理；
2 施工中，給水、排水，強電，弱點的安裝；
3 開槽，補槽，及后期現場的垃圾清運；
4 規范施工的常規管理即由非常規引起的工程返工與增量處理；
5 成品保護，及竣工驗收。
材料要求：
埋管暗線需用BV—70聚氯乙烯銅芯硬線，必須選擇熊貓、南鼎、上上、遠東、新特、寶勝、南洋、金龍羽、魯能、五彩江南，日暉品牌電線電纜。水管線管采用中潔、金德、中財、聯塑、金牛角、日豐、偉星一線品牌；經雙方協定，本次工程采用材料品牌（ ）型號（ ）
施工要求：
進場必須使用自備的配電箱，防止大電器造成的業主總控老化；電路水路全部走頂，以便于后期的設備維護和維修；廚房，衛生間，及客廳空調線路必須重新走線，以確保工程質量。
電路要求：
1、 點對點就近引線，保證線為活線便于以后維修；
2、 開槽的`深度及寬度電線管的15倍，墻面不允許開橫槽距離（承重墻30cm非承重墻50CM），線管內的電線截面積之和不大于線管截面積的40%電線管與水管及燃氣管同一平面時間距100毫米，不同平面時間距50毫米。 電器插座與燃氣管間距150毫米。
3、 線管必須用金屬管卡固定，間距不能大于60CM。
4、 電話線網線和電視線不能穿在同一管路內。
5、 新做暗盒線管和線盒連接處要用鎖扣進行連接。
6、 強電弱電要用萬用表進行驗收測試
水路要求：
1、 水改走頂必須用金屬管卡固定，間距不能大于60CM。在水表、終端、轉角、閥門100毫米做固定。暗槽內水管不能有接頭。
2、淋浴出水口為左熱右冷，冷熱水間距為15CM，出水絲口平面必須保證水平。
3、水電路線管不能在同一槽內。
4、墻面不允許開橫槽距離（承重墻30CM，非承重墻50CM）。
5、下水改后需要進行水管通水實驗，確保每個下水通暢。
6、水改后必須進行打壓實驗，打壓8公斤左右，時間30分鐘。
7、移動地漏下水PVC材料要用50口徑下水管。
8、墻面封槽需平整，地面接頭處不能高于地面2公分，便于以后貼磚。
9、提醒業主：增加或移動地漏要會抬高地面，平層改動馬桶會抬高地面。
10、地暖或暖氣管道區不能開槽。
11、施工完成后做打壓試驗。測試壓力8公斤，測試時間1小時，壓力損失不大于05公斤
工程驗收：
乙方工程結束后，由甲方進行驗收（包括水路打壓及電路通斷測試，不合格的項目甲方向乙方提出返工要求。乙方不得拒絕，，嚴重違規將扣除（ ）%的工程款項。驗收合格后，本合同雙方責任即行終止，乙方保障甲方售后服務（ ）年，其后由乙方承擔。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
水電工合同11
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方共同商議，甲方將所承建的 住宅樓工程項目中的水電暖安裝分項工程以包工的形式發包給乙方施工。參照有關經濟和勞動合同條例、依據國家勞動法及其他相關法律、法規的規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工 程 量：
第二條 承包范圍及注意事項
1、施工內容
從基礎開挖至工程交工全過程(施工藍圖及技術說明、工程聯絡單等范圍內)以及承包范圍保修期內發生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、鋼筋工以及塔吊司機工資除外，臨時設施搭設除外但包括拆除及材料利用)。
2、施工質量
必須達到國家驗收標準并通過驗收。嚴格按各分項工程驗收規范規定控制工程質量，杜絕質量通病。特別注意梁板柱鋼筋綁扎工作質量。因施工質量問題返工所造成的一切損失由乙方負全責。
3、甲方根據乙方計劃和要求及時組織材料。本著節約的原則，乙方應遵守職業道德，嚴禁隨心所欲浪費材料。
4、積極配合各工種合理安排勞動力，保證工期(按總進度控制工期)，必要時要加班。
5、積極配合監理和上級質量部門的質量檢查工作，施工中嚴禁使用砂漿王。
第三條 安全文明施工
1、乙方應遵守國家有關安全文明生產條例，執行甲方有關安全文明施工的規定，嚴格執行操作規程，材料堆放有序，積極配合上級部門的各項檢查，做到安全文明施工。
2、進入施工現場，必須戴好安全帽，在無安全防護的高空危險地段作業時必須系好安全帶，如有違反，所發生的罰款由乙方負責，在結算時扣除相應金額。
3、施工中因違章指揮、違規操作所發生的一切安全傷亡事故由違反方負責。
4、嚴禁酒后上崗，違者勸退。
5、乙方管理好自己的工人，特別是在有矛盾激化發生爭斗時，應迅速阻止處理。工地上嚴禁打架斗毆，如有發生，一律交送派出所處理，由乙方承擔一切責任，同時對乙方處5000元罰款。另外，任何人不準隨意拿走工地上的任何財物，凡發現有未經允許拿走或準備拿走工地財物的行為視為偷竊，并處以被竊物價值50倍的罰款(最低不少于壹仟元)，當事人工資不夠處罰時直接扣乙方工資。
6、特別提醒：施工現場外的一切安全事故甲方概不負責。各自看管好自己的`代步車輛，如有丟失和損壞甲方概不負責。
第四條 工資價格及發付比例：
1、面積計算：(固定面積包干)以戶型面積×戶數結算，即129.16㎡×80戶=10140㎡。
2、價格計算：以10332.8㎡×20元/㎡計算。
3、結算比例：
按進度(最后一棟完成時間)分批次付款，以總價的80%(約16萬元)為付款基數。 主體期間每層(四棟)結構完后給付0.75萬元。
內墻抹灰完后給付4萬元。
水電暖安裝驗收合格后即付6萬元。
春節前能交工，工資付至95%，余款待結算后結清(或雙方另行商議)。如工程跨年，春節前工資付至實際進度的80%。來年復工后按本條款給付工資。
第五條 違約責任
因違約方責任造成經濟損失的由違約方負全責，乙方因質量、安全等其它問題被第三方(監理及主管部門)罰款和強制解除時，乙方承擔經濟損失，并終止合同，甲方按實際進度的70%支付乙方工資。
第六條 未盡事宜雙方協商解決，可補充協議。另訂安全生產合同書。
本合同一式3份，甲方 1 份，乙方 1 份，甲方公司1份，經簽字生效。
甲方(蓋章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________
身份證號碼：____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
水電工合同12
發包方：______________________（以下簡稱甲方）承包方：______________________（以下簡稱乙方）
為確保工程質量，安全生產，文明施工，加快工程進度，便于現場施工管理，項目部對出版物交易中心水電工采取單包工的形式承包給施工隊，經甲乙雙方協商達成一致意見，為明確雙方責任，確保交易中心工程創省優樣板工程，特定如下條款，望雙方共同遵守。
一、工程概況
________________________________________________________
二、承包范圍
1、臨時工棚的用水、用電裝拆維護，機械設備及斗車維護維修。
2、基礎內的預埋接地樁、接地網，地下室內的由甲方該安裝的所有設備、設施的安裝、預留、預埋，水管預留孔洞，大型機械設備與設施的安裝與調試請廠家配合。
3、各樓層內的水管孔洞、電氣管、線盒的預埋、預埋，設備層內屬施工方安裝的設備，屋面防雷網，柱做接地樁的焊接，管內穿線，開關、插座的安裝，燈具安裝，空調插座，分戶電表箱及總配電箱的預埋、安裝。
4、廁所、洗漱間的上、下水管和屋面下水管、地漏安裝。
5、電纜橋架及給排水設備。
6、施工用電架設、拆除，夜間足夠的照明燈具的安放，必須專人負責，24小時輪流值班。
7、按設計施工圖及變更通知單和圖紙會審內容施工。
8、水電安裝使用的工具、用具，水、電測試儀器。
9、電梯電纜的預留孔洞。
10、管道井內的支架焊制安裝。必須準確提供設計施工圖及設計變更所需材料計劃表。
三、承包單價
按第二項承包范圍內的`施工內容，按建筑面積以_______元/M2，人工費大包干計算。
四、付款辦法
在施工中，根據工程進度，付款至_______%（含生活費）具體方法為：第一次完成至正負零；第二次至三層主體；第三次完成屋面及水箱結構；第四次主體驗收；第五次竣工驗收后一月內付清。
五、工程質量要求
1、該工程按省優樣板工程進行施工及驗收。施工中嚴格按照設計圖紙、設計變更、圖紙會審內容、技術交底進行施工，嚴格按照施工規范施工、操作規程操作、按國家驗收標準驗收。承包人應選擇技術素質高、責任心強的職工，樹立“百年大計，質量第一，安全第一”的思想教育職工不得偷工減料，以“高標準、嚴要求、重質量、講信譽”完成本商業樓工程。
2、機械設備必須一機一閘，一保護器并有三相五線制。
3、嚴格按圖施工，不得隨意改變，不得偷工減料。
4、所有臨時用電的照明，上下水，必須整齊，外線平整，立桿垂直。嚴禁鑿墻打洞、樓板打孔。樓面澆搗后再出變更除外。
5、開關、插座必須按設計標高一致，在同一水平線上，頂棚燈必須均勻對稱，且符合適用要求。
6、水平管必須高低一致，與墻間距一致，且按設計放坡。
7、對水、電所有維護預埋、安裝材料必須經電工認可后，方能進入施工現場，嚴禁使用劣質的電氣設備。
8、防雷網支架間距及高度須均勻一致。
9、主管必須保證垂直且與墻間距一致。
10、下水管平裝部份必須按圖紙及規范放坡。
六、工期要求
1、嚴格按照項目部施工總進度計劃和分項工程進度計劃進行施工，不得以任何條件和客觀原因阻止施工和延誤工期，影響其它工種的施工。如因天氣原因造成延誤工期，應采取有效的保證措施趕上（加班、加施工人員）。
2、密切與各工種配合好，在保證工程安全、質量的前提下，提前完成任務。
3、各施工段施工人員安排：_______人。安裝工程_______人。
七、安全生產、文明施工要求
1、進入工地的施工人員必須有身份證、計劃生育證、暫住住，且注冊登記。進入施工現場必須配戴好安全帽。
2、嚴格遵守安全生產施工規范、規程、工地管理制度；服從工地管理人員的指揮和調配，嚴禁酒后作業、穿拖鞋、赤膊進入施工現場。
3、上班前須對施工用具、架子進行檢查，對腳手架、探頭板和有安全隱患的地方需整改后方能進行施工（配合其它工種或通知施工員安排）。
4、對各機械設備均必須有專人負責管理，操作人員要來守工作崗位，離人斷電關閘。下班前認真檢查各機械設備，發現問題及時維修解決。各種機械設備不得帶病作業，且必須有漏電保護和安全防護裝置完好。維護必須定人定位置負責。
5、一切聽從施工員指揮，不得冒險蠻干，否則后果自負。
6、材料、設備吊裝由甲方配專人指揮，且乙方派人配合，不得隨便指揮吊車作業。
7、做到工完場清、收工腳下清，下班后各種剩余材料清檢堆碼好。
8、工地上嚴禁喝酒、賭博、喧嘩吵鬧、打架斗毆。一旦發現送交保衛科或公安機關處理，項目部不負任何責任，且一切費用由乙方自理。
9、管井內施工，上部各出入洞口安放提示牌，以避免有雜物掉入井內。
10、不得向外拋東西。
11、發生人為的安全事故，一切責任和費用均由乙方負擔（當事人）。
八、其它事項
1、為保證工程質量、工程進度及遵守工地各項規章制度，項目部采取獎罰制度。
2、本工程任務大、時間緊，施工期間除特殊原因不放假，如有停工現象，罰款_______元/天（除工地安排假日外）。
3、非特殊原因，職工必須在食堂就餐，不在食堂就餐者，一旦發現罰款_______元/人次。
4、打架斗毆、喝酒、賭博者罰款_______元/人次。
5、發現有安全隱患不整改的，罰款_______元/次。
6、對各種規格材料在配料時充分利用配料，不得濫裁、濫割，違者每次罰款_______元以上（價值5倍）。
7、不得有偷盜行為發生（變賣廢品視作偷盜處理），按材料價值的5倍處以罰款。
8、不戴安全帽進入施工現場罰款_______元/人次。
9、乘吊籃上下，每次罰款司機_______元，乘座人員_______元/人次。
10、班組長每月保證28天出勤，住宿25晚，每天到辦公室簽到。
11、安全事故：醫藥費用超過_______元/次以上的，每次處以_______元罰款。
12、以上罰款從每次支付工程款中扣除。
九、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執壹份，送_______壹份，望雙方共同遵守。
甲方代表簽字：_____________________
乙方代表簽字：_____________________
項目部施工隊承包人：_____________________
________年_______月_______日
水電工合同13
甲方：
乙方： 身份證號碼：
甲方承建的 委托乙方施工，為明確雙方職責，經雙方協商特定如下條款，望雙方共同遵守：
一、承包方式：乙方以單包工的形式進行承包施工。
二、承包范圍及單價：
1、工作內容：依據圖紙和圖紙會審記錄的外墻1.5米以內、基礎、主體內所有水電項目(單體與總體連接部分單體水電管道施工1.5米以內到第一個井)。本項目中不包括智能化弱電工程以及預埋，建筑物1.5米以外、給排水、消防管網及強電、弱電電管、電纜施工。甲方現場水、電設施設備由甲方采購并派員安裝，現場水、電維護工作由乙方以點工方式計算工資。
2、乙方應自備水電施工各種機具以及安全帽、手套等(本合同第六條)，確保安全生產措施。
3、計價方式含上述1~2條款中的所有工作內容和相關責任及費用綜合單價為：按招標文件計算，本項目建筑面積為：5398㎡每平方米包干為 元，總價約元。水電技術工每天工資按____元計算,單價中含工人的勞保費，材料場內短途轉運費，本項目(水電)不含挖土方工程。單價中含每道工序完成后衛生清理直至工程驗收為止。
4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具倉庫一間，乙方領取工資應提供工人工資表給甲方。
三、工期：
工期安排以甲方施工進度計劃及監理單項施工計劃為準，乙方密切配合，合理安排勞動力按時完成每一道工序，每拖延一天罰款200元。乙方以此類推計算，超過10天不能完成甲方有權單方終止本合同，乙方前期所完成工程量的80%結算并派其他班組施工，由此產生損失的一切費用由乙方承擔。
四、質量及材料使用：
1、質量要求乙方要按現行部頒建筑工程質量、檢驗評定、施工規范標準進行施工，該工程質量必須達到合格。
2、乙方應在施工員指導下進行施工，挑選精良的施工人員組織施工，輪流作業，嚴格按施工圖紙、設計、規范要求進行施工。如有不合格，乙方應自行返工至合格為止，由此產生的一切經濟損失由乙方承擔。
3、在保修期內，乙方應負責修復所有水電項目的維修。
4、乙方應及時整改交房中存在的問題，若不配合甲方有權另雇他人，該費用及造成的后果由乙方承擔。
5、乙方應提前作好材料計劃，節約使用材料。
五、付款方式：
本項目根據安裝工程各部分項目完成狀況付款，其中：基礎接地焊接、每層衛生間等電位焊接，防雷引上線焊接，屋面避雷焊接沒平方米元;樓層電氣管路預埋、給排水、消防預埋件、預埋洞每平米橋架安裝每平米 元;給排水、消防廣東安裝含補洞每平米元;樓層穿線、箱內盤線、開關、燈具安裝每平米元;強電項目屋電調試、給排水、消防水灌水打壓試驗每平米 元。
每月按接點單價付80%工程款。工程通水、通電初檢合格付至工程款90%。余下7%工程付驗工驗收一個月內付清。保修款3%保修期一年滿后一次性付清。
六、生產機具：
乙方應提供電焊機、切割機、加班燈及電線、雨衣、安全帽、機具電線等水電班組工具，甲方只提供主干線與每層電箱壹個。
七、安全生產、文明施工：
1、乙方所有到場人員應遵守安全生產管理制度和安全生產管理操作規程。乙方負責人應帶領所有工人積極學習安全生產法規，做好每個到場工人的三級安全教育，把安全責任落實到每個工人頭上。若發生安全事故，由乙方承擔一切經濟和法律責任，與甲方無關。
2、乙方負責人應負起本班組施工過程中的安全生產管理責任，并負責對本班組全體工人進行班前安全交底，施工全過程跟綜管理檢查與整改。
3、乙方應指定專人為班組專職安全員(名單報工地項目部)負責本班組安全生產，配合工地安全小組做好各項安全生產工作。
4、乙方工人進場施工應持有四證：“暫住證、婚育證、身份證、勞動就業證。”不得使用無身份證人員，如被發現，每人罰款300元。在工地大便者罰款200元，獎給舉報者100元。穿拖鞋或不帶安全帽罰款20元。任何在工地打架者，不論是否有理，每人次罰款500元后并移交當地派出所處理，由此所發生的費用由乙方承擔。在工地不準賭博，若有者每人罰款200元。乙方不得使用“老、幼、殘”的職工，若有由此造成的一切后果自負。乙方工人在工地不得燒菜煮飯等，否則罰款每次50元。乙方不得使用童工，否則產生的后果乙方自負。乙方班組人員不得偷盜工地的設備及財物，若有者每次罰款200元并追究乙方負責人的責任。
5、嚴禁帶家屬及小孩等非生產人員進入工地。
6、安全生產、文明施工。工完料凈、現場整潔，配合工地做好本班組范圍的'各項文明施工，維護工地文明形象。
7、在施工過程中，乙方應嚴格遵照國家頒發的“建筑安裝工程安全技術操作規程”認真采取有效措施，強化安全管理，按標準執行，確保安全生產、文明施工和臨時建筑物，構筑物的安全。乙方應負全部責任(包括一切連帶的經濟與法律責任等)。
八、上述雙方達成的付款方式，乙方應優先支付給工人工資，否則若因此引起的勞動工資糾紛問題由乙方自行解決。
本協議一式叁份，甲乙雙方各執一份，施工員一份。協議自簽訂之日起生效，工程款付清自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工合同14
甲方：(發包方)____________________
乙方：(承包方)____________________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用__________元人民幣。
第二條材料供應的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-______及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-______并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的'約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%
2.乙方承包內容：
水電開槽、布線、穿線、埋槽
所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
水電施工的穿墻、打孔、切割
開關面板安裝
小五金、馬桶、的安裝
后期燈具的安裝
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：20元/平米(套內面積)
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條。其它約定：
1.雙方同意由第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)進行協商工作。
在未經第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
合同有效期至_____________________.
水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
水電工合同15
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《水電氣安裝工程施工及驗收規范》和國家有關規定及工程的具體情況，為明確雙方權利、義務和經濟責任，在施工安裝過程中分工協調、相互配合，現將此工程委托乙方負責施工安裝。本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本工程施工有關事項達成一致意見，訂立合同。
一、工程概況
工程名稱：崇州路尚工業園辦公樓及車間
（辦公樓A區1—3#、B區1—4#、車間A1—6#、B1—8#）
（車間臨電A區1—3#、B區1—4#、辦公樓A1—3#、B1—4#）工程地點：崇州路尚工業園
工程內容：崇州路尚工業園辦公樓的水電預埋和安裝
二、勞務承包方式與范圍
為實施本工程所需設施的勞務，甲方將崇州路尚工業園辦公樓與車間工程水電安裝勞務分包給乙方施工；甲方負責水電采購；乙方負責組織具體預埋與安裝施工及弱電管預埋，臨水臨電的安裝與維護；乙方負責包質量、包安全、包進度、包驗收、包文明施工的治安管理、人身安全等。具體的工作內容如下：施工圖紙圖示范圍內的全部工作內容，包括資料整理與收集。
三、合同工期
本工程合同工期總日歷天數隨土建施工進度完成。
四、質量標準
1、以崇州市建設工程質監站核定的合格等級為準。
2、工程質量、安全檢驗標準：
（1）、《中華人民共和國工程建設標準強制性條文》；
（2）、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》；
（3）、《建筑施工安全檢驗標準》（JGJ59—99）及相關配套文件的規定；
五、合同價款
經雙方充分協商，本工程（崇州路尚工業園辦公樓與車間的水電預埋和安裝）勞務人工費按總人工價：125000元總價包干
1、具體承包范圍：辦公樓（A區1#～3#、B區1#～4#），車間（A區1#—6#、B區1#—8#）（包臨電臨水施工與維護、資料、消防疏散指示等）
2、甲方負責乙方吃住。
六、雙方責任
甲方責任：
1、甲方按合同條款的約定，按約定支付乙方勞務費。履行本合同所約定的全部義務。
2、結合現場現有條件提供加工制作、辦公室、工具房等場地。
3、幫助解決施工中造成的擾民、交通、噪音、環保等問題，協調與政府各職能部門的關系。
4、負責辦理施工許可證及夜間施工許可證。
5、編制施工組織設計大綱。
6、按月下達工作計劃，負責提交施工圖紙，負責對工程進度、質量、安全的過程監督控制，負責辦理竣工驗收申請。
7、甲方提供機具；
乙方對甲方提供機具負責保管、收撿、防雨防淋、防遺失、損壞。若因乙方原因造成損壞、遺失、淋雨造成短路、燒壞等，乙方應承擔賠償責任。
乙方職責：
1、按設計施工圖、設計說明、變更通知單進行施工，遵照國家現行施工規范、驗收規范、《中華人民共和國工程建設標準強制性條文》和《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59—99）的要求進行施工。整個施工過程中，乙方必須接受市質監站、安監站、建設單位、設計單位、監理單位、甲方質檢組等相關職能部門及人員對該分項的質量、安全的監督和檢查。
2、乙方應配合其他工種按時完成施工進度計劃，各工種之間應相互配合，互相協調。
3、乙方應對所轄員工進行安全教育和培訓；培訓合格后做到持證上崗操作。
4、乙方必須要求其所有員工按照安全生產的有關法規、條例和行業規范進行施工，按章操作，不得以任何理由違章作業。
5、乙方在組織施工和具體管理中，應體現精打細算、力行節約的敬業精神。如出現返工、材料浪費和質量事故。甲方按其返工、材料浪費及質量事故造成的損失，要求乙方按實際價值進行賠償
七、工程款支付和結算
1、乙方勞務費按時間每月6000元支付勞務費，時間從20____年4月1日起計算；水電施工人員的增減必須保證土建工程施工進度（包括：趕工、加班），費用不另外增加。車間B5—8#完成水電安裝，質量合格支付5000元；車間B1—4#完成水電安裝，質量合格支付5000元；車間A1—3#完成水電安裝，質量合格支付5000元；車間A4—6#完成水電安裝，質量合格支付5000元；A1—3#、B1—4#辦公樓全部完成管線預埋，各支付10000元；A1—3#、B1—4#辦公樓全部完工驗收合格后各支付（（余款—3500元）×0。5）元；竣工驗收后（保修期）滿6個月時支付3500元。
2、以上勞務費不含稅。
八、工程驗收及移交
1、工程完工，乙方在確認所承包的全部工程均達到工程質量標準，并備齊竣工資料后，應寫出申請竣工驗收報告，提請供電部門與甲方進行竣工驗收。
2、供電部門或甲方若在驗收中發現工程質量不合格或工程內容尚未完成均由乙方在商定的期限內進行翻修或補建，并再次組織驗收，直到全部工程達到標準，驗收合格后甲方才簽證并以此日期作為竣工日期。工程竣工后，乙方應在10天內向甲方移交工程竣工資料。
3、工程變更不大的，由乙方在施工圖上加上注明作為竣工圖，工程變更較大的，由乙方另行繪制竣工圖紙提交甲方。
4、乙方施工責任造成質量問題的，由乙方負責維修并承擔維修產生的.費用。
5、工程竣工后，乙方應將下列資料移交給甲方。
九、雙方違約責任
1、合約履行期間，因下列原因造成工期延誤的，甲方應予與順延相應工期；
（1）甲方未能提供開工條件
（2）甲方未能按約定日期支付勞務款；
（3）不可抗力。
2、在工程施工中，發生阻礙（如土建滯后，民事糾紛）造成拖延竣工時限；責任由甲方負責。
3、乙方要按時完成本工程，且質量要達到有關部門的要求，否則，由此引至甲方的經濟損失，乙方全部負責。
4、乙方在施工過程中，若因人員過少，工作緩慢，造成影響土建施工，第一次警告，若發生第二次則按拖延時間進行處罰100元每小時。若發生第三次則按200元每小時處罰，超過三次，甲方有權終止合同。則從終止合同之日算，不再支付任何費用。乙方也無條件退場。水電工程與土建工程交叉作業時間，以土建施工隊與水電安裝隊相互約定（書面）起止時間為準。
十、雙方承諾
1、乙方向甲方承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程保修責任，履行本合同所約定的全部義務。
2、甲方向乙方承諾按本合同約定的期限和方式支付工程價款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十一、其他事項
1、乙方應預備防火和施工安全措施，服從甲方安全管理，遵守和執行當地部門有關治安、防火、安全施工、文明施工的規定。若由此造成的損失或被有關部門處罰，均由乙方負責。
2、屬乙方承包的工程范圍內，由于施工設施、安全設施步驟、管理不善而引起的損失和設備、質量事故，均由乙方負責。
3、本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方本著有利于工程建設的原則另行協商解決。
4、電氣檢測、防火封堵、防雷檢測、水質檢測等檢測費由甲方承擔。
十二、合同期效
1、本合同經雙方簽名之日起生效，到工程竣工和結清工程款之日失效。
2、本合同正本兩份，甲、乙雙方各執一份，有同等效力。
本合同簽訂時間：________
本合同簽訂地點：________
承包人：________法定代表人：（蓋章）________
委托人：________
電話：________
________年________月________日
【水電工合同】相關文章：
水電工合同11-07
水電工聘用合同09-18
水電工勞務合同10-20
水電工聘用合同11-20
水電工合同15篇08-27
水電工承包簡單合同10-27
水電工程合同10-16
水電工程合同08-08
水電工程合同09-01