變電所設備安裝合同
在當今不斷發展的世界，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的變電所設備安裝合同，希望對大家有所幫助。
變電所設備安裝合同1
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根據《中華人民共和國經濟法》有關規定，為明確權利和義務，經甲、乙雙方協商就校園監控設備一事達成協議如下：
一、設備及安裝總造價：人民幣 元(大寫： 元整)，(附詳細子目設備清單)。
二、付款方式：
1、甲乙雙方自合同簽訂之日起，甲方支付給乙方，總造價30%的首付款人民幣元)。
2、乙方在收到首付款三天內，按照合同附頁(設備清單)所規定產品的清單、型號、規格、數量交付至甲方指定現場，經甲方現場保管人員現場驗收后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的50%，計人民幣元)。
3、乙方將安裝調試完畢，甲方管理人員驗收合格后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的17%，計人民幣 元 (大寫： 。)
4、安裝完畢甲方驗收后，剩余設備安裝總造價的'3%計人民幣質保金，按售后服務質保書履行，在壹年后支付給乙方。
三、甲乙雙方責任
1、甲方積極配合乙方的設備安裝，以保證順利進行。
2、乙方提供的售后服務，工程交驗后，乙方對所提供的設備提供保修壹年，甲方需專人管理設備，由乙方負責培訓甲方人員安全操作，熟悉產品性能太簡單和保養。
四、本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜協商解決，甲乙雙方如有任何一方違約，交仲裁裁決。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
變電所設備安裝合同2
供方： (以下簡稱甲方)
需方： (以下簡稱乙方)
一、 產品要求
供應產品為藍莓酒發酵、存儲設備;商標、型號、數量、金額及數量詳見合同附件清單。
二、供方責任
(一)本合同中藍莓酒發酵存儲設備的供應及安裝調試工作，從設備的生產制作、安裝材料配備、設備運輸、到安裝調試等環節均由供方負責，供方確保在約定的完工期內，符合需方的生產運作要求。
(二)設備必須按照供需雙方預先確定的'設備圖紙制作安裝，供方負責本合同的設備安裝調試，設備交貨使用保修期為1年。若因供方設備質量問題而對需方造成經濟、安全損失的，應由供方負責賠償。
(三)供方負責配置設備使用說明書和部分隨機工具，供方收到預付款35天內將設備運到需方現場，設備到場后，需方按合同清單點貨驗收。若供方不能在合同約定日期運輸到場，每日需按總價款的5‰交付需方罰款。
(四)設備到場后，供方負責進行組裝安裝調試，需在自供方收到預付款起70天內完工，如遇停電或自然原因而延誤施工，工期順延。
三、需方責任
(一)需方若不按合同結算方式付款，認定為自行放棄，供方有權不退預付款。
(二)需方負責對供方到場設備、以及安裝調試完成后的設備進行驗收確認。
(三)需方為供方提供設備安置、安裝調試所需場地，為供方工作提供便利條件。
四、價款金額、結算方式及結算期限
(一)產品總價金額為 萬元。供方的制造安裝工期為 天，以預付款匯出時間銀行憑證為起始生效。
(二)運輸方式及達到站、港的費用負擔，供方負責。
(三)結算方式及期限：設備合同簽訂后5日內預付總金額20%的價款(帶票)，發貨前再付總金額30%(帶票)，安裝調試完畢(供方保證需方安全正常生產，且不在本合同約定金額外，另增加資金購置額外部件)。再付總金額40%(帶票)，余額10%(帶票)為質保金，質保期滿后無質量問題，再支付給供方。 ("帶票"即：供方提供相應數額的增值稅發票)
(四)供方人員到需方現場施工，需方負責其住宿問題。
五、違約責任
解決合同糾紛方式：雙方友好協商解決，或按合同法，由需方當地法院裁決。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
變電所設備安裝合同3
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
經甲、乙雙方共同商定，乙方承接甲方電視監控系統，LED彩屏系統。
根據《中華人民共和國民法典》、《安裝工程承包合同條例》及《價格法》和建設部的有關文件精神，為保護雙方的民法典權益，在平等、自愿，結合本工程的具體情況下，雙方達成如下協議：
一、甲方向乙方購買的一切設備，具體項目、材料、型號、規格和廠家，詳見合同附件《設備報價單》及產品清單。
二、本合同設備及安裝總金額大寫 元整(￥ 元)整。
三、驗收及付款方式：自合同簽訂之日起，甲方預付乙方設備
款的，作為預付款，待安裝調試按品牌審計驗收完畢后天內付清合同款余款。乙方承諾天內開工，天內全部工程結束。甲方保證在工程安裝調試過程中給予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的質量及延期等問題的排除費用由甲方承擔。乙方派技術人員指導安裝并負責全部設備的調試
四、雙方責任
(一)甲方責任：
1.審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到后的'5日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電及相應的施工環境。
2.按工程進度向乙方支付工程款。
3.委派為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理并協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
4.在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
5.組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。
6.乙方施工途中，已施工部分如甲方提出改動，所產生的費用由甲方負責。
(二)乙方責任：
1.按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故(除不可抗力)，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
2.施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
3.對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責返修。
4.對現場所有已完工的建筑及建筑裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。
5.遵守甲方有關場地管理的規定并辦理有關的手續。
五、違約責任
1.除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 %的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2.甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的 %計付違約金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的 %向甲方計付違約金。
4.本弱電系統若由于系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準，
六、質保期
1.我公司鄭重承諾：凡是我公司提供的設備，均按國家有關質保規定執行三包。質保期內維護(不包括電腦系統及軟件)。
2.質保期后維修只收成本費.所有產品自購買之日起，一個月內如有質量問題包退包換，產品保修一年，終身維護。
七、違約責任：如一方違約給另一方造成損失的，必須承擔全部經濟損失。
八、如發生爭議，雙方共同協商解決，如協商不能達成一致，可提交法院裁決。
九、本合同雙方簽字后生效，并產生法律效力。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方：
乙方：
變電所設備安裝合同4
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》及《煤礦安全規程》等相關法律、法規，結合順和煤礦西翼1#變電所設備安裝、西翼一部強力膠帶機安裝、西翼二部強力膠帶機安裝、東翼三聯巷翻煤系統安裝工程實際情況，經雙方協商，簽訂本協議，共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱：
(1)順和煤礦西翼1#變電所設備安裝
(2)順和煤礦西翼一部膠帶機安裝
(3)順和煤礦西翼二部膠帶機安裝
(4)順和煤礦東翼三聯巷翻煤系統安裝
2、工程地點：
河南省永城市順和鄉
3、工程簡介：
(1)依據順和煤礦24采區生產布局和西翼1#變電所供電設計，變電所共需安裝16臺PJG9L-□/6Y型高壓隔爆型配電開關;2臺KBSG-630/6/0.69型隔爆型干式變壓器;1臺KBSG-200/6/0.69型隔爆型移動變壓器;3臺KJZ-500-1140/660V型低壓總饋電;6臺KJZ-400-1140/660V型低壓真空饋電;8臺KJZ-200-1140/660V型低壓真空饋電;2臺ZBZ-10/127型照明綜合保護。敷設2趟MYJV22-3.6/6kV-3×120型高壓電力電纜，電纜長度為每趟1520m，電源引自井下中央變電所。
(2)西翼一部強力膠帶全長1250m，寬1m，強度SP1250;
(3)西翼二部強力膠帶全長1800m，寬1m，強度DP1250;
(4)東翼三聯巷翻煤系統包括簡易翻煤裝置1套，40G刮板機1臺，隔離開關4臺，照明系統及30kg軌道100m。
二、協議適用范圍
本協議適用于乙方從事施工的建設場所，即乙方施工區、辦公生活區及在建設項目工廣內分屬乙方的責任區。
三、甲方權利及義務
1、依據有關法律、法規，結合工程施工組織設計及工程承包合同相關條款，對乙方的安全施工活動進行全方位的監督、檢查和管理。
2、監督乙方建立、健全安全管理體系、安全施工管理制度、施工現場安全事故應急救援預案，完善安全施工條件，確保安全設施及條件“三同時”。
3、定期和不定期對乙方涉及安全的施工用料質量、施工方案和措施及責任區內的安全設施進行全面檢查，對檢查發現的安全隱患，要求乙方限期解決，并有文字記錄。
4、定期組織召開現場安全辦公會議，對乙方在施工過程中發現的安全問題及時督導、解決，并有文字記錄。
5、對乙方施工現場存在的重大安全隱患有權責令乙方停工整改，由此造成的工期拖延和經濟損失由乙方承擔。
6、對乙方施工、生活等臨時設施、設備，在檢查中發現的安全隱患有權責令乙方整改或停工整頓。
7、積極為乙方施工活動提供必要的安全條件，并在乙方發生安全事故時提供及時的救援支持。
8、有權要求乙方建立健全應急救援體系，落實救援措施。
9、對檢查中發現的各類安全隱患，乙方未能按照要求及時整改的，將有權按照國家及公司的相關規定予以經濟處罰。
四、乙方的權利及義務
1、乙方作為施工工程的安全責任主體，應具備相應的安全施工資質，有義務貫徹落實國家有關安全法律、法規及甲方安全管理制度，建立健全工程施工安全管理體系，對責任區范圍內的安全生產活動進行有效管理。
2、乙方的工程施工主要負責人、項目負責人應依法取得安全資格證書;從業人員必須按有關規定進行崗前培訓，經考試合格后，方可上崗作業;專職安全生產管理人員和特殊工種要做到持證上崗。
3、建立、健全安全生產責任制并認真落實;要按照國家規定、規范、施工技術等要求編制、審批施工組織設計和措施，并配備必要的安全施工材料、工器具、設備及人員。
4、在施工條件或工藝變化時及時補充完善安全技術措施;及時編制對危險性較大的分部分項工程及施工現場容易發生重大事故的環節、部位的.預防性措施和應急預案。
5、建立、健全安全施工的自我監督檢查管理體系，加強自主保安管理。
6、對甲方在檢查工程中發現的安全生產方面的問題、隱患要及時整改、解決，不能及時解決處理的，必須限期整改，并有文字記錄。
7、乙方的要害場所以及危及他人人身安全的場所應按規定設置醒目的警示牌或制定防護措施，嚴禁非工作人員進入。
8、加強對所轄范圍內的施工用電安全管理。永久變電所以下自備配電設備設施必須符合國家有關安全標準，不符合安全標準的用電設備不得進場。
9、為現場作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝。
10、依法為從業人員參加工傷社會保險，為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，足額繳納保險費用。
11、施工現場的辦公、生活區及作業場所的安全防護用具、機械設備、施工工器具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求;責任區內的安全防護設施必須符合國家有關安全標準和甲方對施工現場整體安全防護要求。
12、按時參加甲方召開的安全建設平衡會和安全辦公會議，對會議確定的有關安全方面的問題及時解決;為甲方進入乙方責任區進行安全檢查無條件提供方便。
13、有權對施工現場安全工作向甲方提出意見和建議;有權拒絕執行甲方管理人員違反法律、法規的違章指令，對造成后果的違章指令有檢舉、上報的權利。
14、發生安全事故后，項目安全第一責任人有義務迅速采取措施進行救援，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失;并在事故發生12小時內報告甲方，不得遲報、瞞報。
15、安全事故善后處理工作由乙方全面負責。
五、違約責任
1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，并賠償甲方或第三方因此造成的全部損失。
2、合同履行中，發現乙方提供的有關施工資質等重要材料無效或私自將工程轉包、分包，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3、乙方有意隱瞞事故或對查出安全隱患不按規定時間整改，每條(次)處罰500～1000元。
4、有以下情形之一者，處罰乙方一人(件)次50～1000元。
(1)發生違章作業或不按規定配備防護用品的;
(2)不按時參加甲方組織的安全辦公會議或建設平衡會的;
(3)不依法參加工傷保險的;
(4)不按規定設置醒目安全標志的;
(5)制度不健全或不認真落實安全責任制的;
(6)其它不利于工程安全質量的行為或事件。
5、甲方發生違章指揮或有不正當安全行為者，每人次處罰50～1000元，由此造成的損失由甲方承擔。
6、預留乙方工程總造價的1%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身死亡、一級非傷亡事故，工程竣工驗收合格后30天以內將該保證金全額退還;若施工過程中發生安全事故，扣除相應數額的安全保證金：
(1)因乙方責任發生人身死亡事故或一級非傷亡事故，扣除全部安全保證金;
(2)因乙方責任發生人身重傷事故或二級非傷亡事故，扣除50%安全保證金;
(3)因乙方責任而發生的其它各項經濟處罰，從安全保證金內扣除。
六、其他
本協議一式四份，正本二份，雙方各執一份，具有同等效力，副本二份，分交甲、乙雙方安監部門;本協議自簽訂之日起生效，工程竣工后自行終止。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
項目負責人：
項目負責人：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
變電所設備安裝合同5
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
身份證號碼：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，現甲方委托乙方完成演藝設備搭建拆卸等相關承攬工作，經雙方協商一致，簽訂一下承攬合同：
一、工作內容：
1.乙方負責將甲方運送至指定地點的演藝設備安裝及拆卸工作。
2.工作地點：
3.乙方包工包料。
二、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限：
1.乙方應于 年 月 日 前進入活動現場開始安裝搭建，在活動時間開始前確保設備安裝搭建完成并經甲方驗收合格。于活動結束后及時對演藝設備進行拆卸并撤離活動現場。
2.乙方應依技術規范和要求的質量，按時完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時，乙方應在甲方通知當日內采取措施糾正。
三、驗收標準和期限：
1.驗收標準：按照合同地約定作為驗收標準；
2.驗收期限：活動開始前在活動現場驗收。
四、勞務報酬及付款期限
合同總價款為人民幣： 元（大寫： 整）。合同簽訂當日內甲方向乙方支付預付款 元，活動結束后，設備拆卸完畢，甲方應在當日內向乙方支付剩余尾款 元。
五、雙方職責
1.乙方應愛護甲方設備，若因過失將設備損壞給甲方造成經濟損失的，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。
2.乙方在工作期間給自己或第三方造成損害的，由乙方自行承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。
3.乙方工作中禁止私自亂接電源，亂動電氣設備，對自己的`行為負責，如由此造成設備損毀的乙方應賠償甲方損失，因自己故意違反操作流程而引起傷害的，乙方自行承擔全部責任。
4.乙方應按照職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理，遵守和執行安全、文明承攬工作規定。
六、其他
1.本協議未盡事宜，甲乙雙方可通過協商解決。協商不成可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2.本合同自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。
3.本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（簽名）：
年 月 日
年 月 日
變電所設備安裝合同6
甲方：(以下簡稱為甲方)
乙方：
甲方將攀枝花瑞云工貿有限公司臨時市場整個消防工程委托給乙方施工，為明確雙方職責，保證工程順利完成，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守執行。
一、工程項目及承包方式
1、工程項目：攀枝花瑞云工貿有限公司臨時市場整個消防工程(消防主管Φ80 3估算160米，室外消火栓2個，管溝開挖等)，由甲方指定接入點接入。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3、工程造價：
二、工程工期
1、乙方應年日至年日對本合同所列工程項目進行消防工程建設，乙方安裝好消防設備設施后，應立即完成設備設施的調試開通，并經甲乙雙方驗收確認。
2、施工過程中如發生下列情況之一的，經雙方現場代表簽字確認后，工期順延。
(1)因受水、電原因影響安裝及調試的;
(2)遇到人力不可抗拒的災害而引起的'延誤工期的。
三、甲方職責
1、對工程進度、工程質量進行監督，協助乙方搞好施工現場保衛工作。
2、提供施工所需之水電。
3、本工程竣工三天內，配合乙方辦理交工驗收手續，并協助安排整體驗收工作。
四、乙方職責
1、根據甲方確認后的工程設計圖紙組織施工，保質保量按時完成。
2、在施工過程中，根據現場實際情況認為需要改變施工方案的，應及時通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，應加強對本單位職工的安全教育，做好現場安全和保衛工作，確保按安全操作規程規范施工，消防施工的安全責任由乙方自負。
4、調試期間乙方通知甲方派專人到場跟班熟悉操作規程并上報消防監督部門備案。
5、乙方在工程竣工時應及時通知甲方辦理工程實際工程量驗收及相關手續。
五、驗收方法及標準
1、工程驗收：符合國家標準。
2、電氣設備及線路和氣體管道按國家標準及消防規范進行驗收。
3、所有消防設備、材料均應有明確產品品牌、質量要求、管厚，且符合設計和消防技術標準要求，材料進場須經甲方驗收合格后方可使用，并提供產品品牌證書、質保資料、內業資料。
六、工程款支付方式
本合同簽訂之日至主管材料進場后1天，完工后一次性支付給乙方。
七、工程保修期從驗收合格后實際投入使用開始算起，免費維修壹年，保修期內非質量原因造成的損失，其修理費由甲方負責。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
年 月 日
年 月 日
【變電所設備安裝合同】相關文章：
供水設備安裝合同11-17
設備安裝拆卸合同12-01
設備安裝合同【精】10-05
設備安裝合同【熱】09-06
設備安裝合同【薦】12-06
【推薦】設備安裝合同09-27
監控設備安裝合同12-07
【薦】設備安裝合同12-13
【精】設備安裝合同06-20
- 相關推薦