承攬的合同

時間：2025-11-27 11:40:52 合同大全

承攬的合同【熱】

　　隨著人們對法律的了解日益加深，關于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的承攬的合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬的合同【熱】

承攬的合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方將濱江花園小區15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發包給乙方，雙方就相關權利與業務協議如下，以共同遵守。

　　一、承包范圍與單價

　　1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。（注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。）

　　2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。

　　3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)

　　4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。

　　5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。 (注：消防、暖通不在承包范圍內。)

　　6、垂直運輸：現場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價(建筑面積)。

　　二、甲方職責：

　　1、甲方按時支付進度款。

　　2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。

　　3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

　　4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線

　　三、乙方職責：

　　1、嚴格按規范和設計要求進行施工，確保工程質量。

　　2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。

　　3、按甲方要求的進度節點完成施工內容，確保工程工期。

　　4、嚴格按甲方安全科（安全員）的`要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

　　四、付款方式：

　　1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣45萬（以借條為準），待工程結算時從總價中扣除。

　　2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。）

　　3、春節前支付完成工程量的90%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金100000元，以資鼓勵。

　　4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%余款于_________________年_________________月_________________日前一次性付清。

　　五、其它：

　　補充事項：_________________

　　六、本協議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

　　本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，協商不成可向地方法院提起訴訟。

　　七、簽證

　　發包人：_________________承包人：_________________

　　簽章：_________________簽章：_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

承攬的合同2

　　甲方（裝修方）：____________

　　乙方（承攬方）：____________

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

　　一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期）。

　　二、裝飾施工地點：

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90m2，室內面積84m2。

　　2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

　　3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

　　工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的.安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

　　四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

　　五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

　　六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

　　七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

　　甲方：_________乙方：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______

　　簽約日期：______簽約日期：______

承攬的合同3

　　委托方(甲方)：______________

　　法定代表人：______________

　　單位地址：______________

　　郵編：______________

　　承攬方(乙方)：______________

　　法定代表人：______________

　　單位地址：______________

　　郵編：______________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定。經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1.項目(媒介)：___________

　　2.廣告內容及有關證件的名稱、編號：___________

　　3.發布時間：_________________

　　4.顏色：________________

　　5.規格或材料：____________

　　6.刊播次數、起訖時間、日期：______________

　　7.其他要求：______________

　　第二條廣告費及支付方法

　　1.廣告費

　　類別：________________________

　　單價：________________________

　　數量：________________________

　　金額：________________________

　　合計金額：________________________

　　發布費：______________

　　代理費：______________

　　設計、制作費：______________

　　備注：______________

　　2.結算方式和期限：______________

　　第三條驗收方式及時間

　　第四條違約責任

　　1.委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費用的_______________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________賠付違約金。

　　2.承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的______________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的______________賠付違約金。

　　3.其他違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第______________項規定辦理。

　　1.向________________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

　　2.向________________________地人民法院起訴。

　　第六條雙方商定的'其他事項

　　第七條附則

　　1.本合同附件________________________，名稱______________

　　2.本合同有限期限：自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日終止。

　　委托方：______________

　　法定代表人：______________

　　日期：______________

　　承攬方：______________

　　法定代表人：______________

　　日期：______________

承攬的合同4

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）

　　本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

　　第一條、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　1、1乙方帶料

　　第二條、質量要求、技術標準

　　執行。

　　第三條、乙方對質量負責期限

　　驗收合格后免費保修月。

　　第四條、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　4、2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　4、3甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條、驗收標準、方式

　　5、1按照合同規定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　5、2甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第六條、履行的期限

　　年月日至年月日。

　　第七條、結算方式

　　驗收合格后日內支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

　　第八條、違約責任

　　8、1乙方違約責任

　　8、1、1未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　8、1、2交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　8、1、3未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　8、1、4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的'0、3%償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

　　8、1、6異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　8、1、7實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。

　　8、1、9未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

　　8、1、10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　8、1、11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。

　　8、2甲方違約責任

　　8、2、1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　8、2、2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

　　8、2、3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　第九條、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十條、糾紛的處理

　　本合同履行過程中甲、乙雙方發生爭議時，雙方應協商解決。若協商不成，按以下1種方式解決：

　　1、向東營市人民法院提起訴訟。

　　2、向仲裁委員會申請仲裁。

　　3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

　　第十一條、廉潔條款

　　雙方嚴格按照廉潔從業的有關規定，認真履行廉潔從業義務。

　　第十二條、其他

　　12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經甲方同意的，甲方可以解除合同。

　　12、2本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　12、3本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。具有同等法律效力。

　　甲方

　　乙方

　　單位名稱（章）：

　　住所：

　　法定代表人（負責人）：

　　委托代理人：

　　聯系人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　簽訂時間：

　　年月日

　　簽訂地點：

承攬的合同5

　　合同編號：

　　委托方：（以下稱甲方）

　　承接方：（以下稱乙方）

　　簽約地點：

　　施工地點：

　　簽約時間：年月日

　　1、合同內容

　　本合同項所指的項目是：

　　（系統配件參考“附件一：物料清單”）

　　2、合同金額

　　合同總金額為人民幣：（rmb：）

　　合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3、付款方式

　　付款：

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。

　　設備進度款：

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。

　　工程結算付款：

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。

　　最終驗收付款：

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。

　　其它事項

　　4、合同雙方責任

　　（1）甲方責任：

　　按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

　　（2）乙方責任：

　　按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　確保所提供的`設備材料與質量相符。

　　向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5、安裝及調試

　　（1）安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　（2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽約代表：簽約代表：

　　指定聯絡人員：指定聯絡人員：

　　簽定日期：___________

承攬的合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　為了搞好本村(社區)環境衛生清掃保潔事務，實現全村(社區)環境衛生明顯改善，村(居)民文明衛生素質明顯提升，建設秀美、文明、和諧新農村(社區)，根據上級有關精神，結合本村(社區)實際，甲乙雙方協商同意，訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條清掃保潔范圍：

　　1、公路自至段路面及兩側;

　　2、世紀大道自至段人行道、綠化帶及硬化渠;

　　3、灣組道路路面及兩側。

　　第二條清掃保潔基本要求：

　　1、乙方自行安排清掃保潔時間，一般每周三次，保持清掃保潔范圍內無廢棄塑料制品、紙張、一次性餐盒等各種垃圾，常年保持清潔。

　　2、收集的垃圾就近在垃圾焚燒池焚燒或者倒入垃圾收集屋并定期轉運。

　　3、保持垃圾焚燒池、垃圾收集屋四周清潔。

　　4、發現清掃保潔范圍內有居民亂堆、亂放、亂倒現象的，應給予勸導，并要求該居民改正;該居民不改正的，乙方應及時向甲方報告。

　　第三條乙方進行清掃保潔事務時，應當注意安全，發生事故或者因其他原因造成乙方的損失，由責任方承擔，與甲方無關。

　　第四條乙方清掃保潔工具由甲方提供，乙方使用并保管。

　　第五條乙方報酬：甲方每年向乙方支付報酬元，分兩次支付，第一次在半年時支付40%，第二次在年終時支付60%。

　　第六條乙方的.清掃保潔高標準地達到第二條規定的要求的，甲方可以酌情增加乙方的報酬200至500元，在年終時支付;乙方的清掃保潔沒有達到第二條規定的要求的，甲方可以酌情減少乙方的報酬100至200元，在年終時從支付給乙方的報酬中扣除。

　　第七條本合同有效期年，自年月日起至年月日止。

　　第八條本合同經甲方蓋章、負責人簽名，乙方簽名后生效，本合同一式兩份，甲方、乙方各保存一份。

　　甲方(蓋章)

　　負責人(簽名)：

　　乙方(簽名)：

　　簽合同時間：年月日

承攬的合同7

　　甲方：

　　法定代表人：

　　職務：

　　聯系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　職務：

　　聯系方式：

　　身份證件：

　　經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積____：，每平方米價款____元，工程總價款計____元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的.物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米，每平方米____元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、其他

　　1、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

　　2、本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　____年___月___日____年___月___日

承攬的合同8

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的`，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______

　　授權代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯系電話：_________________

　　聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________

　　開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________

　　賬號：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：__________________

承攬的合同9

　　甲方：__________（以下簡稱甲方）

　　乙方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況：

　　1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價：_________________

　　3、仿瓷：_________________元每平方米（含材料及人工）。

　　4、乳膠漆：_________________元每平方米（含基層膩子及人工）。

　　5、墻紙粘貼：_________________元每平方米。

　　6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。

　　7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

　　9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。

　　三、甲方責任：

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰；

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責任：

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；

　　2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質量要求：

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的.，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　五、安全施工與檢查：

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用；

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責任：

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除：

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：__________乙方（手印）：__________

　　地址：________________地址：________________

　　法定代表人：_________身份證號：_________

承攬的合同10

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的'損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

　　代表人：代表人：

　　簽約日期：簽約日期：

承攬的合同11

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：

　　甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：

　　質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　　（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　　（2）合格模具定義：

　　①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；

　　②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　　③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

　　2、驗收方法（標準）：

　　①按甲方的圖紙和技術要求執行。

　　②模具結構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：

　　原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：

　　交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：

　　本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：

　　技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的.《技術秘密協議》執行。

　　第七條：

　　質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：

　　其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：

　　雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：

　　合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：

　　本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　賬號：_______________________

　　_________年____月____日

　　乙方：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　賬號：_______________________

　　_________年____月____日

承攬的合同12

　　簽訂日期：__________年____月____日

　　承攬方（全稱）：__________________

　　定作方（全稱）：__________________

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　品名：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　單價：

　　金額分期：

　　交（收）貨數量：

　　超欠幅度：____________%

　　月總金額：（大寫）____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角____分

　　2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

　　3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

　　4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

　　5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

　　6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

　　7．違約責任：__________________________________________________________

　　8．其他：______________________________________________________________

　　9．不可抗力：____________________________________________________________

　　10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

　　13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

　　承攬人：（蓋章）

　　法人委托書號碼：

　　營業執照號碼定作人：

　　法人委托書號碼：

　　營業執照號碼承攬人：

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話號碼：

　　電掛：

　　住址：

　　定作人：（蓋章）

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話號碼：

　　電掛：

　　住址：

　　20xx年x月x日

承攬的合同13

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　乙方接受甲方的委托，就公司產品設計加工事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

　　一、制作內容與要求：上海漢沃展示設計有限公司為的設計與制作，詳見報價單及圖紙。

　　二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。

　　三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

　　四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

　　五、乙方在合約簽字生效后，負責在月日前完成產品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。

　　六、制作費結算方法：

　　1、雙方協定的價格為人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計50%人民幣___。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到增值稅發票后向乙方結清制作余款合計整_______人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以（現金,支票、匯款）形式匯入乙方帳戶。

　　2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權安排專人要回。

　　3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的`，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

　　4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用（包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、_____費）及后續相關費用（包括但不限于保修、技術服務）。

　　七、糾紛的處理：

　　甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，經雙方同意可向機關申請，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照_____及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　八、質量的保證：

　　乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為――電器保質半年，其他保質一年。（注：除人為以外）本合同一式二份，甲方與乙方各執一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

承攬的合同14

　　承攬合同（供加工承攬用）

　　訂立合同雙方：

　　承攬人______________________，以下簡稱甲方；

　　定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

　　第六條加工費結算辦法與時間；

　　第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；

　　第八條甲方的違約責任：

　　1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、甲方交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的'價款總額的________‰償付違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任：

　　1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

　　定作人：__________承攬人：_______________

　　代表人：__________代表人：____________________

　　開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

　　帳號：_________________帳號：_____________________

　　簽訂日期：_____年____月____日