個人承攬合同

時間：2025-09-25 12:30:13 合同大全我要投稿

個人承攬合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，我們用到合同的地方越來越多，它可以保護民事法律關系。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的個人承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

個人承攬合同

個人承攬合同1

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

　　建設單位：

　　工程名稱：

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

　　二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔；同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

　　三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的.管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

　　七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任；由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

　　十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

　　十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　簽定日期：__________________

個人承攬合同2

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：____________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

個人承攬合同3

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名：___

　　規格（長，寬，高cm）___單位：

　　數量：___

　　備注：___

　　玻璃柜臺：130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺：180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺：180x100x95件20

　　棉布貨架：180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的'損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：_____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：___（簽名）

　　地址：___

　　電話：______

　　開戶銀行：___縣支行七都鎮營業所

　　帳號：___

　　乙方：___縣百貨公司

　　代表人：___

　　地址：___