工程居間合同
隨著人們對法律的了解日益加深，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的工程居間合同，希望能夠幫助到大家。
工程居間合同1
甲方： 乙方：
針對甲方辦公樓網絡工程，甲方委托乙方進行設計及施工，雙方對工程的施工事項友好協商，達成如下協議：
一、工程內容： 三座辦公樓的局域網網絡架設工程
二、主要工程量
1、乙方按照XXX煤礦網絡工程項目采購相應的材料。
2、委托施工部分的產品應嚴格按照甲等規格進行采購，現場施工工具由乙方自備。
3、施工范圍包括本工程線路的安裝和網絡調試。
4、工程造價：以XXX網絡工程綜合布線工程預算書為依據，合同總金額：：即人民幣（大寫）：整。結算方式： 甲方須在工程完工后，向乙方支付全部工程款項。
三、工程工期 工程工期于________年____月____日前完工（若遇特殊情況工期順延）。
四、雙方責任和權利： 1甲方責任和權利
（1）甲方派同志為代表，到施工現場配合乙方工作，對工程質量進行監督檢查，做好工程變更簽證，完工后由甲、乙雙方相關人員組成進行工程 驗收。
（2）辦理工程施工中有關手續，協助乙方處理工程對外聯系、協調等問題。
2、乙方責任和權利
（1）乙方派同志為代表，到施工現場進行管理，對工程質量進行監督檢查，做好工程變更簽證。
（2）按工程施工規范、規程進行施工，所有施工人員必須做到嚴格執行安全操作規程，確保施工過程的人身及設備安全，做到安全文明施工，施工過程中出現的任何安全事故由乙方自行負責。
五、未盡事宜，由雙方友好協商解決，除協商的'問題外其它部分仍按合同執行。
六、本合同一式貳份，雙方各執壹份。 甲乙雙方的授權代表在下面簽字，表示同意本合同的所有條款及條件。本合同自簽定之日起生效。
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
________年____月____日
工程居間合同2
甲方(委托人)：__________
聯系地址：__________
聯系電話:__________
乙方(居間人)：__________
聯系地址：__________
聯系電話：__________
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就__________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、"居間成功"是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的.承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則每日按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務,負責本項目承包合同的支付，資金按時到賬順利完成本施工項目。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的%。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，按施工合同的付款期限及比例來支付報酬金額。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
1、居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用由居間人負擔。
2、甲方預付資金人民幣__________萬元，在甲方確定本次施工合同不能簽訂成功自原撤出后10日內，乙方應當全額退返給甲方。如乙方不能按時返還，甲方可采取一些合法手段來追款。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、如果居間成功，項目全部完工，本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意在該工程項目所在地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地：__________
合同簽訂日：__________
甲方：(蓋章)：__________
法定代表人或委托代理人：__________
乙方(蓋章)：__________
法定代表人或委托代理人：__________
工程居間合同3
甲方（委托人）：_______
聯系地址：______________
聯系電話：______________
乙方（居間人）：_______
聯系地址：______________
聯系電話：______________
甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依等價有償，互惠互利，平等自愿誠信合作的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就珠海機場土石方工程與業主接洽，并最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方（以實際工程量為準）。每立方保證15.5元，(以扣除居間費用)。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，并承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠，如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、資金證明，營業執照等相關資料；負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的`權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后，甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共2500萬元人民幣（稅后）。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用：
第一次：以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方_______萬元人民幣。
余款按每三個月付一次，甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方，乙方收取甲方的居間服務費不開發票，不承擔任何稅費及其它手續費。
五、居間費用的承擔
1、如乙方提供的工程信息不真實，造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔，如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁，或直接向當地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。
合同簽訂地：_______
甲方（蓋章）：_______
乙方（蓋章）：_______
法定代表人或委托代理人：______年____月____日
法定代表人或委托代理人：______年____月____日
工程居間合同4
依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規定，經當事人雙方協商一致同意訂立如下合同條款，并共同遵照執行。
委托人(工程承包方)： (簡稱：甲方)
居間人(受托人)： (簡稱：乙方)
工程名稱：
工程地點： 修文縣龍場鎮新春村 工程內容： 土石方(含地基)挖運(含爆破運輸) 工程價款： 按實際發生計算
一、委托方與建筑方或總承包所方(相關方)正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)之后，委托人同意支付居間人(委托方)勞務合作酬金等，其綜合酬金按總方量每方 提成支付。
二、居間人(受托方)的酬金在委托人與相關簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)或具有進場手續交樁點的同時，首付 萬元，以后 如第一次支付的綜合酬金逾期不能付款，按每天一千元收取滯納金。
三、其它
1、如因委托人的原因造成居間人(受托人)損失，居間人(受托人)有權追償;
2、委托人與發包方簽訂施工合同的一切經濟責任及法律責任均由受托人自行負責，與居間人(受托人)無關，但居間人(受托人)可協調期周邊關系。
四、居間人(受托人)促成委托人與建設方或總承包方(相關方)簽訂合同，協議成立，委托人應當按照約定支付其綜合酬金，如委托人在與相關簽約的前后變更人員或推薦其他人承接該工程，委托人亦應按其約定履行支付酬金的.責任(具體辦法由委托人負責，參照合同法第76條之規定辦)
五、如委托人不按時或不支付綜合酬金給居間人(受托方)，居間人(受托方)可持此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令。
六、居間人(受托方)也有權委托業主或總承包方(相關方)在委托人(承建方)承建項目工程預付款、進度款內代扣給居間人(受托方)。
七、居間人(受托人)的酬金應交納的個人所得稅由委托人承擔交納。
八、委托人繼續承建建設方或總承包方、相關方的工程均按本合同執行，并協商支付居間綜合酬金的數額。
九、無論合同名稱或工地負責人發生變化，甲方付給乙方的勞務費用必須遵約履行。
十、如果甲方不按時或不按實際工程質量支付給乙方勞務報酬，乙方可委托發包方代扣或委托有關部門負責清欠，甲方則要負責支付有關部門的清欠費用。
十一、委托人與工程發包方簽訂合同后，委托人把合同書復印件及法人身份證復印件各一份并加蓋公章交受托方。
十二、本居間合同，受托人及間人(受托方)均應嚴格保密，如任何一方將本合同內容對任何人泄密，導致不能簽訂施工合同等不利因素，所產生的一切后果均由泄密方負責，并承擔損失。
十三、委托方和受托方就該項目在項目所在地共同設立銀行賬戶，共同監管直至受托方的勞動酬金全部付清，賬戶全部移交給委托方管理。
十四、本合同一式份，委托人執份，居間人(受托人)執份，經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效，本金支付完畢后失效。
委托人簽字(或蓋章)： 居間人(受托人)簽字： 身份證號碼：
簽訂日期： 年 月 日
簽約地點：
工程居間合同5
甲方（委托人）： 乙方（居間人）：
聯系地址： 聯系地址：
法定代表人身份證： 身份證：
聯系電話： 聯系電話：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。
2、居間報酬結算方式：居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的 %）到賬后，次日將報酬總額中的 萬（大寫： 元整）以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、轉賬事宜
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的'商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：
乙方指定賬戶戶名：
乙方指定賬戶賬號及開戶行：
甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
年 月 日
工程居間合同6
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方根據規定，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目，引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的________%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的________%。
2、居間報酬結算方式：居間報酬總金額為人民幣________萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的`第一筆工程預付款到賬后，次日將報酬總額中的萬以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、轉賬事宜
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年________月________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交法院處理。
甲方：________日期：________
乙方：________日期：________
工程居間合同7
委托方：_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人：____________________________
通訊地址：______________________________
聯系方式：______________________________
銀行戶頭：______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方：________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人：____________________________
通訊地址：______________________________
聯系方式：______________________________
銀行戶頭：______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，經雙方充分協商，本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則，特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條 委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條 居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹公司的相關情況，但甲方書面確認是商業秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條 甲方義務
1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
第四條 居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為：賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用，稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間：甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元，作為居間首期款，其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付，所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條 合同的解除
1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現，乙方收到甲方按照本合同第四條約定的`酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)，因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條 違約責任
甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第七條 聲明及保證
甲方：
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書)，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方：
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。
第九條 爭議的處理
如甲乙雙方發生合同爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。
第十三條 備注
如工程量增加，則居間費用可依照增加工程量的工程款，按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章)：__________________
居間方(公章)：__________________
法定代表人(簽章)：____________
法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日
________年______月______日
工程居間合同8
甲方（委托人）：______________
聯系地址：______________
聯系電話：______________
乙方（居間人）：______________
聯系地址：______________
聯系電話：______________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的______________%（大寫：百分之______________）向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的'計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______________%（大寫：百分之______________），共計：______________元整（大寫：______________）。
2、居間成功后，在甲方正常施工的月內，應向乙方支付______________元整（大寫：______________）；在正常施工的月內，應支付______________元整（大寫：______________）；竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清剩余費用______________元整（大寫：______________）。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付______________元違約金（大寫：______________）；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年________月________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交法院解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同壹式貳份，雙方各持壹份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽字或蓋章）：______________法定代表人或委托代理人：______________
日期：______________
乙方（簽字或蓋章）：______________法定代表人或委托代理人：______________
日期：______________
工程居間合同9
甲方（委托人）：______________乙方（居間人）：______________
聯系地址：______________聯系地址：______________
聯系電話：______________聯系電話：______________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就引薦 ______________消防工程項目給甲方和 ______________單位直接洽談向甲方提供“ ______________”的重要信息，并最終促成甲方與“______________ ”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“______________ ”公司未簽訂書面的工程合同，視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。
乙方有義務協助甲方對“______________ ”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“______________ ”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“______________”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和“______________ ”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和“______________ ”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬10萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“______________”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的`賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包合同，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動；在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條；乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與____公司在本合同委托期內，未能達成股份轉讓協議，沒有征得居間方的書面同意，甲方不應再與____公司進行協商并簽訂股份轉讓協議，否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與____公司簽訂股份轉讓合同，居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期（委托期）為20個工作日（自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動____公司與甲方進行實質性洽談，并協助甲方和____公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
當事人就解除合同協商一致；
因不可抗力致使不能實現合同目的；
在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；
當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與____公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）______________乙方（蓋章）：______________
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：______________
合同簽訂日：______________
工程居間合同10
甲方（委托人）：聯系地址：
乙方（居間人）：聯系地址：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就新疆省昌吉州吉木薩爾縣工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的信息并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按報酬總金額的'每天10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為_____元。
2、居間成功后，在甲方與建設方簽訂完施工合同后當日向乙方支付的居間報酬。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，在甲方支付完乙方居間酬金后本合同自動終止。
七、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：_____年_____月_____日
工程居間合同11
甲方(委托人):身份證號碼:聯系地址:聯系電話:
乙方(居間人):身份證號碼:聯系地址:聯系電話:
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》經雙方充分協商。依平等自愿，等價有償的原則，達成如下協議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦，運輸單位和甲方洽談，向運輸單位提供該工程項目的信息，并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項，運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為運輸單位提供信息，或為甲方提供聯絡協助，撮合等服務，均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業執照等相關材料，負責和進行合同談判。
2、如果居間成功，則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業施工合同，運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬，如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元，作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車總趟數/天______車輛總數。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
五、運輸單位
在該項目提供的車輛最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的'車輛為主
六、本協議所述項目的工期
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準，如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續簽合同期限的，本合同有效期限同步延續到運輸單位與甲方徹底不再有業務關系時，該協議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密作出不利于對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發生協議爭議，雙方協商解決。協商不成，雙方同意提交協議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
________年______月______日________年______月______日
工程居間合同12
委托方：_______________
居間方：_______________
身份證號：_______________
身份證號：_______________
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。
1、合同標的物居間方向委托方提供珠江新城裝修工程，合同標的物具體情況：
2、居間方義務：
（1）居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況，并及時溝通情況；
（2）居間方協助委托方做好該項目的.前期溝通工作；
（3）居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖；
（4）居間方應協調有關矛盾，促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。
3、委托方義務：
（1）委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同，委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。
（2）委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題，委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費：
（1）居間服務費（即是中介服務費）的標準；
（2）委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額（不論何種形式）的6%，此居間費包括所有居間人的費用在內。
（3）居間服務費支付方法：
委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價____%以上時，委托方支付居間服務費____%，委托方收到工程費達到____%以上時，付居間服務費____%，委托方收到工程費達到____%，付居間服務費____%（即付清）。
5、誠信原則：
（1）委托方在本合同委托期內，沒有征得居間的書面同意，委托方不能與該人項目方進行協商中簽訂項目轉讓合同，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
（2）委托方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
（3）委托期內委托方未能與該項目達成協議時，委托方將不支付居間服務費。
（4）委托方在簽訂裝修工程，在施工期間或之后，該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意，任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份，雙方各執一份。
委托方：_______________ 居間方：_______________
代表人：_______________ 代表人：_______________
聯系地址：_______________ 聯系地址：_______________
日期：_______年_______月__日 _______年_______月__日
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：_______________
工程居間合同13
甲方（委托人）：
乙方（居間人）：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就（以下稱該工程項目）引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與該項目的建設單位簽訂該工程項目的工程設計合同。
二、乙方的義務
1、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成工程設計合同，那么在甲方的工程設計過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的`關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，協助乙方和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的工程設計合同。甲方因履行工程設計合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
4、工程合同稅費以及乙方合同報酬相關的稅費均由甲方承擔。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、甲方工程設計合同金額超出元/平方米的部分均為本項目居間費用。（工程設計總費用為單位平方價格乘總建筑面積）
2、居間成功后，在每次甲方收到建設單位撥付工程款后3個工作日內，按建設單位撥款70%比例進行計算支付乙方居間費，直至完成居間費用支付。
3、甲方以現金或轉帳的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
六、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：
工程居間合同14
委托方：______________________
居間方：______________________
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。
第一條：合同標的物
居間方向委托方提供______________土地的轉讓。
第二條：居間方義務
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業主，并及時溝通情況。
2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹，協調有關矛盾，促成委托方與項目業主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作，促成項目成功簽約。
第三條：委托方義務
委托方承諾一旦本項目業主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同，并實際支付土地款項后，委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
第四條：居間服務費
1、居間服務費的標準：
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額（不論何種形式）的____（居間方開具正式合法發票）。
2、居間服務費的支付辦法：
委托方與項目業主簽訂合資或項目轉讓合同，并實際支付土地款項后（包括定金），居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
第五條：誠信原則
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內，未能達成合作協議，沒有征得居間方的書面同意，委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與________（土地項目的業主單位）簽訂本合同標的`物的轉讓合同，居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期（委托期）為180天（自本合同簽字生效之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動本項目業主與委托方進行實質性洽談，并協助委托方和本項目業主達成實質性成交合同。
4、委托期內委托方未能與項目業主方達成協議時，委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時，委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
第六條：合同成立及修改
本合同經雙方簽字蓋章后生效，未經雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第七條：違約責任
違約責任按《_____》有關條款執行。
本協議共貳頁，一式兩份，雙方各執一份。
甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________
___________年________月_______日___________年________月_______日
工程居間合同15
甲方（委托人）：_________
聯系人：_________
聯系地址：_________
身份證號碼：_________
乙方（居間人）：_________
聯系電話：_________
身份證號碼：_________
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就_________有限公司工程（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息（該項目總造價約_________元），并最終促成甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包合同。
2、“居間成功”是指甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包完合同簽訂完成。該工程執行_________市_________計價定額及其配套文件和工程施工期間政府下發的相關配套文件，取費標準按一類工程一級取費不下浮，材料價格和未計價材料價格按工程施工期間_________工程造價信息單價執行。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目信息，內容包括合同條件、工程量及總價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考查。
三、甲方的義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和發包單位進行合同洽談。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的'權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用以甲方與_________房地產開發有限公司簽訂的工程合同金額的_________%計算。
2、居間成功后，在甲方和發包單位簽訂合同后支付居間費_________萬元（暫定價）。甲方進場時應先支付乙方_________萬元整，剩余金額從施工開始，根據甲方收到的每筆工程款比例支付；竣工結算完畢時，五日內全部結清（乙方提取的款項，稅收、管理費由乙方負責）。
3、甲方以勞務現金的方式支付。
五、乙方的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
六、其他約定
本合同一試四份甲乙雙方各留二份具有同等法律效力。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至____年____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式：
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地_________市_____區中級人民提起民事訴訟。
九、其他事項
本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：（蓋章）_________
乙方：（簽字）_________
法定代表人或代理人：_________
法定代表人或委托代理人：_________
____年____月_____日
【工程居間合同】相關文章：
10-25
12-17
10-06
06-24
12-15
09-10
01-06
01-06
05-15