- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同經典
在人們越來越相信法律的社會中,合同出現的次數越來越多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的加工承攬合同經典,僅供參考,歡迎大家閱讀。

加工承攬合同經典1
簽定日期:_________年_________月_________日
定作方(甲方):_________
電話:_________
承攬方(乙方):_________
電話:_________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價金額
定作方供應原材料:____________
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:_________。
2.產品檢驗標準和方法:_________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
加工承攬合同經典2
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的`,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
____年___月___日訂
加工承攬合同經典3
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的.,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________ 定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:___________________ 簽訂地點:___________________
加工承攬合同經典4
委托單位:(以下簡稱甲方)
加工單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,經雙方協商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產的.所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致后,免予承擔違約責任。
第八條:本合同在執行中,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
加工承攬合同經典5
定作方:___________(以下簡稱甲方)
承攬方:___________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產家具產品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規格:(詳見附件1)
第二條產品技術、質量要求:產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質密度為,環保等級為
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后___________日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產品完工后,付至合同總金額_____%,計:___________萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質保金_____,質保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。
第六條驗收:
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質量合格(注:安裝完畢七日內驗收)。
4.如乙方生產的產品不符合要求,甲方有權終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產品安裝由方負責;
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的`因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場安裝作業時,所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品,直至甲方支付應付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決,如協商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。
甲方:___________
乙方:______________________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
委托代理人:___________
委托代理人:___________
地址:___________
地址:___________
開戶行:___________
開戶行:___________
賬號:___________
賬號:___________
電話:______________________
電話:______________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
加工承攬合同經典6
訂做方(以下簡稱需方):__________
承攬方(以下簡稱供方):__________
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國民法典》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:
需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質量要求:
供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點:
供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:
合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、 計量方式:
需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:
合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍____元,需方在提取標的`物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:
合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:
由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:__________ 承攬方:__________
單位:__________ 單位:__________
法定代理人:__________ 法定代理人:__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________
電話:__________ 電話:__________
開戶行:__________ 戶名:__________
帳號:__________ 卡號:__________
郵編:__________ 郵編:__________
簽訂時間:__________
加工承攬合同經典7
合同編號:______________
發包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以______縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣______元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的'合同標的額______%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交______委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經辦人:______________經辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
加工承攬合同經典8
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根據《_____》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的`圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同經典9
定作單位:_______項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:_______海陸模壓有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本補充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的`構件。
二、加工總價:捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
五、加工期限:暫定_______日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態:按甲方提供的加工制作圖圖示狀態交付。
七、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
八、本補充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿后自動失效。
定作單位:_______項目經理部
承攬單位:_______海陸模壓有限公司
單位地址:_______省_______市錦豐鎮
單位地址:_______省_______市楊舍鎮
委托代理人:_______委托代理人:_______
執行人:_______執行人:_______
電話號碼:_______電話號碼:_______
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同經典10
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯系電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營業執照:
生產報刊亭許可證明:
承攬人機構地址:
聯系人:聯系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的`額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
簽約人:
簽約人:
簽約地點:
簽約日期:
加工承攬合同經典11
工 程 名 稱: 安徽三建pC構件生產基地
工程發包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協議書
發包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機械有限責任公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產業化基地1#廠房鋼結構及維護工程。
2、工程地點:安徽肥東縣撮鎮循環經濟園區經一路與緯三路交口。
3、工作內容:圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產車間鋼構件的采購、加工等(不含預埋螺栓)。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗及焊縫檢測)等,本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分,結算時合同價款不再調整。
(1)根據發包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術
資料、有關文件及現場安裝分段要求,完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發包人現場安裝分段分節要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現場(按圖紙編號統一標注)、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續。鋼構件必須滿足現場安裝的分段要求。
(2)制作之前編寫構件制作方案,并得到發包人、設計單位及施工監理的認可。按發包人的要求,提供本工程中鋼結構加工及運輸的相關計劃、資料。并于簽訂合同一周內,提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
(3)按發包人確認的分段分節要求和構件進場計劃配套供應鋼構件,負責進行鋼構件必要的預拼裝。
(4)承包人按發包人要求將構件資料準備齊全,隨車發至現場。按發包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸,發車前需將構件進場清單傳至發包人,并通知發包人代表相關負責人。
(5)提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數檢驗、焊接試驗用的試板等,配合設計及現場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
(6)提供出廠標識、標志和編號,提供構件測量基準線和監測基準點的標識等。
(7)負責鋼結構制作的現場技術支持及與設計人的技術配合,按規定完成本工程所需的各種技術和安全措施。
(8)鋼材進加工廠后,在下料之前必須按有關規定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時,提交給發包人的資料(一式四份):原材料檢驗報告(原件一份、復印件加蓋公章三份)、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質量驗收記錄、鋼結構制作相關質量保證贄料以及發包人要求的相關資料等。
(9)承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發包人要求及時整改,發包人可代為整改或委托第三方整改,相關費用由承包人承擔。
(10)未按發包人規定的時間、質量標準、構件配套順序交付構件,發包人有權拒收,承包人應承擔質量缺陷、整改和不按時供貨、發貨順序錯亂的責任,并承擔由此導致的返工、整改及影響發包人施工的經濟損失。
(11)任何工程聯系函件必須經發包人認可,并以發包人的名義轉發。承包人不得與監理、設計院等相關方面獨自聯系,否則一切責任和損失由承包人承擔。
(12)在合同規定的保修期內,凡屬于承包人質量問題,承包人要負責免費維修,并承擔相關責任。
(13)本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進行處理。
(14)將構件運輸到發包人現場構件指定堆放場地,并自行負責所有材料設備的保管和安全。
(15)承包人負責按照發包人要求提供竣工資料給發包人,并配合項目質量驗收工作。
(16)承包人必須服從發包人的管理,發包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。
(17)合同中規定的其它工作。
4、合同價款
(1)總價合同:鋼結構構件材料、制作造價¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規格、材質等相關要求依據甲方提供圖紙進行采購、加工,必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時,除設計變更外,在施工圖范圍內總價固定不變,圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算,計算規則明確構件按矩形理算,且投標報價重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規范,施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查,如若鋼結構重量負偏差超過國家規范,甲方將對負偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進行處罰。
合同總價包括:
(1)由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作:
(2)按照國家稅法規定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規定的各種費用。其中稅金包括營業稅、城市維護建設費、教育費附加及企業和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納;
(3)按照規范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費;
(4)現場施工人員及材料、設備的保險;
(5)因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤;
(6)根據本合同其他條款由乙方承擔的其他費用:
5、工程款支付和工程結算
(1)本項目甲方提供合同造價 20% 預付款(合同簽訂后7個工作日內支付);
(2)本項目工程款支付方式按下述規定執行:
a.工程付款方式:以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結構運至項目現場內安裝,支付合同造價20%的工程款;
c.主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款;
d.圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款;e.工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價95%;
g.剩余5%工程款作為質保金,待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
(3)簽訂合同之日起7個日歷天內,乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
(4)支付規定:
a.乙方在收取工程款時,必須同時提供等額的稅務發票,乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據;
b.乙方在收取工程款時,必須按照甲方要求履行工程款申請手續;
(5)缺陷責任期:從竣工驗收合格之日起計算,至合同規定的缺陷責任期。
(6)竣工結算:
竣工驗收達到本合同規定的質量標準并且資料全部交齊并經甲方驗收合格后,乙方向甲方報送結算資料,甲方在收到足夠的資料后一個月內審核完畢,經甲乙雙方及監理單位確認后一個月內向乙方支付到結算總價的95%,其余5%作為質保金。如果質量標準及工期中任何項達不到業主合格要求,結算時甲方將扣除其相應部分的保證金;
(7)現場簽證及變更:
發生合同外的費用時,乙方應注意收集和保留證據并在3個日歷天內讓甲方現場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請,則視為乙方自動放棄該部分費用,以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
(8)竣工結算:
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規則和價格計算方法編制,不得高估冒算。一經發現有高估冒算現象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款,并直接從工程款中扣除。
(9)免責條款:
乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規定并協助辦理有關稅務事宜,在規定的付款期限截止日后,由于乙方未及時開具足額合法稅務發票,從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款,此項延誤不構成甲方延期付款責任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
(1)構件到場日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進場節點要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結構主體材料進場;
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場;
c.20xx年5月10日,鋼結構主體結構必須全部到場(具體進場日期必須符合甲方的進度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結構工程的所有材料必須進場。(維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求)
(2)進度:乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現場,接受甲方對構件進場時間的檢查、監督。材料進場計劃與經確認的計劃不符時,乙方應按甲方的要求提出改進措施,經甲方確認后執行。因乙方的原因導致實際材料進場計劃與材料進場計劃不符,乙方無權就改進措施提出追加合同價款。
(4)暫停施工:因乙方材料質量嚴重與質量要求不符時,甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負責,相關的賠償按照本合同第9條相關規定執行
7、質量驗收
(1)質量要求:本工程質量應符合現行的國家工程質量驗收規范,國家、行業、地方和甲方的施工技術標準規范,施工圖及相關技術文件的要求,達到合格標準;
(2)質量等級:乙方提供的構件必須按照國家驗收規范的合格等級標準,由于乙方原因造成的`不合格,乙方負責整改,整改仍達不到要求,乙方應無條件退出,由此發生的一切費用由乙方承擔。
(3)試驗與檢驗:乙方應按相關規定進行試件的取樣、檢驗。
(4)分項工程質量檢查:上道工序施工完成,必須經監理工程師、甲方驗收合格簽字認可后,乙方才能進行下道工序的施工。
(5)、乙方應協助配合甲方、監理人員進行檢查和驗收。
(6)、用于主體結構的鋼構件,為設計文件規定的該工程的合理使用年限
8、權利和義務
1、甲方的權利和義務
(1)、甲方有義務按合同的規定期限及時向乙方支付工程款,否則甲方違約。
(2)、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
(3)、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗,對檢驗不符合要求的貨物,甲方有權要求乙方退換。
(4)、如因產品質量問題造成甲方損失的,乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權利和義務
(1)、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產品,否則乙方違約。
(2)、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物,否則,乙方違約,并應承擔由此給甲方造成的損失。
(3)、乙方有權按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
(1)乙方承包的工程項目,未經甲方許可,不得進行轉包或分包。否則,甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時,需經甲方書面批準,各項管理程序按甲方的有關規定執行。
(2)若因乙方原因造成材料進場延誤,每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
(3)本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用,如實際工作需更換材料,必須得到甲方書面認可,并且甲方不補償因此產生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價 10% 的工程質量罰款,并承擔此項違約導致甲方的損失。
(4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經濟損失由違約方負責。
(5)合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔給對方所造成的全部損失外,還需向對方支付工程款總價 10% 的違約金。
(6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。
(7)因乙方自動退出,甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算,由此發生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。
(8)未經甲方書面授權,乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經營及合同協議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執行,并由乙方向甲方承擔相應的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
(1)如甲乙雙方發生爭議,應本著實事求是、平等互利、協商一致的原則進行協商解決。如協商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
(2)發生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行合同,保護好已進場材料:
a.單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議停止施工;
b.調解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機構要求停止時;
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結算
(1)甲乙雙方協商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續履行本合同時,本合同終止,按已進場材料結算,乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作;
(3)未經甲方同意,乙方將本工程轉包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進場材料的 60% 結算
(4)乙方單方要求終止合同,結算單價按合同單價的 80% 計算,另賠償合同總價10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
13、本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責任導致合同中期解除情況下,工程經竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。
14、本合約附件:⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份,具有同等法律效力。
(以下無正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
加工承攬合同經典12
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標識牌,發包給承攬方,有關事宜,經雙方協商一致,達成如下協議: 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經驗收合格提供有效發票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內,定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為:
1) 制造的內容:"";
2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年,自交付之日起計算。質保期內,承攬方應經常性查看是否有安全隱患,應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示,承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時,承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質保期滿后,承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的'任何物體、建筑等,如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效,該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜,雙方可協商解決。如協商不成,雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執兩份,
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同經典13
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條 加工費結算辦法與時間_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的,無權請求返還定金。
甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密予以保密。
未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。
但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的.客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;
協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執 _________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工承攬合同經典14
定作方:______(簡稱甲方)
營業執照號碼:______x
承攬方:______(簡稱乙方)
營業執照號碼:______x
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:_______
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:_______仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:______x
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:______x
三、履行的期限、地點和方式:______x
四、驗收標準和方法:______x
五、結算方式:______x
六、違約責任:_______除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:_______不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:_______中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:______x
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:______年xx月xx日
定作方:______x
代表:______
開戶銀行:______
帳號:______
承攬方:______x
代表:______
開戶銀行:______
帳號:______
xx年xx月xx日
加工承攬合同經典15
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____________,如發生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付________________萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
【加工承攬合同經典】相關文章:
09-10
12-10
07-15
07-21
11-23
07-18
07-17
11-12
10-07
10-05