勞務合同15篇[精品]
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編幫大家整理的勞務合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
![勞務合同15篇[精品]](/pic/00/l/c0cdcef1bacfcdac13_5f06f68a14bc7.jpg)
勞務合同1
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、工程項目:
1、工程范圍:乙方承包甲方的木養護
2、工程期限_____年___月___日開工,_____年___月___日歷工作天數:365日
3、為保證工程的按期完成,乙方應保證人的施工隊伍,并于年8月1日前全部到崗。
4、工程款,結算時以實際發生為準。
二、工程質量:
乙方的施工工程質量應符合園林綠化的施工要求。
適用標準:《城市園林綠化工程施工及驗收規范》(DB11/T212—20xx),《城市園林綠化養護管理標準》(DB11/T213—20xx)。
三、雙方責任:
(一)甲方責任:
1、及時將施工計劃內容及完成時間通知乙方,并對工程質量進行檢查、監督、驗收;
2、協助乙方對施工人員進行安全、技術培訓與施工中的技術指導;
3、為勞務人員提供必要的住宿和生活條件。乙方施工所用工具由甲方提供,并簽訂工具使用協議。
(二)乙方責任:
1、確保工程按甲方安排進度日期及甲方指定的項目完成日期及時完
工,并保質保量;
2、乙方有責任教育和管理工人嚴格執行操作規程,安全施工。在施工中發生的傷亡事故和由于乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度;
3、乙方施工人員應為年齡在18至55歲之間的`男性人員,必須持證上崗。并應經過醫院正式體檢,符合身體健康、無重大疾病以及潛在疾病的條件;
4、為確保工程順利進行,乙方每月提供給甲方一份乙方施工人員名單,保證施工人員變動率不超過簽訂合同時人員的5—10%;
5、每月按時向派遣人員發放工資,并負責按當地有關規定代收代繳保險費,對派往甲方人員的保險手續全部交給甲方、由甲方存檔,以備年檢。在合同期限內(除甲方原因外),出現一切事故乙方應按有關規定立即上報有關部門并報告甲方,同時按照國家有關法律、行政法規對事故進行處理,一切相關費用都由乙方承擔。
6、對甲方退回不能勝任本職工作的人員,及時更換和補充,保證甲方生產工作的正常進行
四、違約責任:
1、在施工過程中經檢驗未達到按合同約定的施工要求及數量,乙方應在合同約定期限內無償返工。經返工仍不能保證工程質量,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失,乙方應予賠償。
2、由于乙方自身原因,未能按時完成甲方安排的工程量,影響到甲方的工程進度,所造成的損失由乙方按欠缺工程量照價賠償;
3、乙方必須按合同規定的工期及質量要求完成,否則每逾期一天,應償付給甲方每日1000元的逾期違約金。
七、合同說明
1、甲乙雙方應遵守合同,如有問題協商解決,單方違約,對方有權利追訴其法律和經濟責任,并要求經濟賠償。
2、如果有客觀原因不能遵守協議,需提前一個月通知對方,雙方協商解決,若需要修改或解除合同,應做好有關善后工作。
3、未盡事宜,經雙方協商后簽訂補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
_____年___月___日
_____年___月___日
勞務合同2
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,就乙方提供中介信息服務勞務、協助甲方在 項目的工程承包合同簽訂的相關事宜達成如下協議:
第一條、服務內容
乙方提供信息中介服務勞務,協助甲方參與該項目的工程承包合同簽訂。乙方具體服務勞務內容包括但不限于:收集、了解工程相關信息并及時提供給甲方。
第二條、乙方責任和義務
1、乙方應當做好保密工作,對甲方的工程合同及其他商業秘密承擔保密義務。未經甲方書面同意,乙方不得為任何目的利用、傳播或泄漏甲方的商業秘密。
2、乙方在服務勞務過程中,應當采取合法方式、提供合法信息,不得采取任何非法或違規手段,否則一切后果由乙方承擔。
第三條、甲方責任和義務
1、甲方以自己名義簽訂工程承包合同,簽訂承包合同并負責履行,經營損益全部歸甲方所有。乙方除按本合同約定收取信息中介服務勞務費用外,不享有任何經營損益。
2、在甲方簽訂工程合同后,按本合同約定向乙方支付勞務費用。
第四條、信息中介服務勞務費
1、若甲方因乙方的協助而簽訂合同,在合同簽訂并生效后,甲方應向乙方支付信息中介服務勞務費用,具體數額按該項目工程合同總價的 %計算;具體支付方式見本條第2款約定。
若甲方未能簽訂合同,則甲方僅需向乙方支付 元差旅、電話費,其他支出費用由甲方同意并負擔。
2、在合同簽訂并生效后,甲方按四次與乙方結算信息中介服務勞務費數額。
第一次:簽訂合同當天付 萬元;第二次:甲方收到第一筆工程款時按合同總價的 %結算支付;第三次:工程主體結構結束按合同總價的 %結算支付,余款在工程竣工后一周內付清。支付時間遇法定節假日順延。
3、甲方以現款方式支付信息中介服務勞務費用。
第五條、違約責任
1、乙方未能積極協助甲方,違反本合同約定的責任或義務,甲方有權解除本合同。
2、甲方在乙方配合下,與該項目相關人員接觸后解除本合同,并在以后與該項目簽訂的.任何合同均屬于在乙方協助下簽訂的合同,甲方應按以上第四條足額向乙方支付信息中介服務勞務費用。
3、甲方若無故不按時足額向乙方支付費用,應按拖欠金額向乙方支付每日千分之三的滯納金;若甲方拒付,無論乙方采取何種方式追款,甲方均無異議并承擔一切后果。
第六條、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。如協商不成,則任何一方均可向該工程項目所在地人民法院提起訴訟。
第七條、本合同一式兩份,雙方各持壹份,經雙方簽字蓋章后自最后簽章之日起生效。
甲方(簽字或蓋章)
乙方(簽字或蓋章):
地址:
身份證號:
電 話:
傳 真:
開 戶 行:
帳 號:
年 月 日
勞務合同3
甲方:
負責人:
地址:
電話:
乙方:
負責人:
地址:
電話:
本著公平、公正、互惠的原則,甲方現將工程的所有鋼管及其架設以包工包料的形式發包給乙方施工,為明確雙方責任和義務,根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規,結合本工程的實際情況,經過雙方友好協商后達成如下協議:
風險提示:工作崗位及工作時間
雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作,如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工(因為工種不同工資差別很大);
工作時間包括聘用期限,應注明從何時起知何時止;每周工作多少天,每天工作多少小時;一般每周至少有一天的休息日;按國際慣例,在節假日,雇員應享受所在國家規定的節假日,如所在國國慶、春節等。
建議雙方在簽勞務合同的時候最好明確約定相關工作崗位,工作時間以及勞務報酬等問題,避免之后因履行合同發生糾紛。
第一條:工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
第二條:承包方式
承包方式:包工包料、包進度、工期、包質量、保安全、包文明施工,甲方項目部配電和到施工場地區。乙方必須按施工要求配備足夠的工人進場施工,以確保工期。
第三條:合同付款
1、合同形式:本合同為綜合固定包干單價合同。
2、本合同綜合固定包工單價為:每平方米建筑面積______元,總計______元。
3、以上單價包含以下費用,乙方管理人員工資,人工工資、勞保費及個人防護用品工具等。
第四條:工程變更的工程量確認
1、在施工過程中因業主及甲方工程師提出變更,如超出合同約定范圍的工作量要及時報批,以實際發生的工程量分項計價。并納入總結算。
2、在單項或局部工程完工時,乙方須及時通知甲方驗收(書面形式)甲方收到乙方驗收報告______日內進行驗收。在驗收合格后甲方給出實際工程量以及進行工程結算。
第五條:工程款結算方式和支付
風險提示:勞務費用
勞務合同雇員提供勞務服務,雇主主需要依據協議支付勞務報酬,這里要區別于勞動關系中的勞動者除獲得工資報酬外,還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等;勞務關系中的自然人,一般只獲得勞務費,雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務,是否繳納可以雙方協商約定。
另外,如果是在工作時間以外加班或上夜班,雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務費用,并據此作出詳細約定,以免給雇主一方造成不必要糾紛。
1、工程量及財務核算,乙方按施工進度匯報工程款結算交甲方項目負責人審核簽字后進行財務結算。
2、工程款總價為______元。主體工程地下室付______萬元,其后每月按已完成量的實際付______%。
3、工程量計算。按合同綜合面積計算,符合工程變更的工程量按實際工作量分項計算。
第六條:甲方權責和義務
風險提示:雇主義務
勞務關系主要由民法、經濟法調整,雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協商,任意性很強,雇主可以與雇員協商約定相關義務;
但是,雇主必須按所在國有關規定提供符合安全生產的場所和必須發放勞動保護費用或物品,如安全帽、手套、濾光墨鏡等;在所在國工作期間,如果發生疾病或工傷,雇主都應提供必要的醫療和購買必要的藥物。
另外,建議雇主應給雇員購買人生意外保險,使勞務人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償,保險費由雇主負擔。
1、甲方負責向乙方提供辦公、住宿、食堂等生活設施,乙方必須遵守規章制度。對于違反規章制度甲方有權給予相應的處罰。
2、甲方負責向乙方主管人員進行施工組織,安全及其它管理制度交底。并提供有關圖紙和資料。
3、甲方負責現場的總體協調。
4、甲方有權對乙方違規違章行為給予警告等處罰。
第七條:乙方權責利義務
l、乙方需派進場代表,該代表必須精通施工技術并善于管理,乙方應制定合理的組織管理體系書面呈報甲方。
2、乙方現場代表必須按照甲方施工組織計劃、質量標準、進度管理規定,服從甲方的監督檢查。將甲方的施工組織,技術安全及其它管理制度進行交底落實到人。
3、乙方自帶設備。須交由甲方保安隊登計備案以便出入。
4、乙方負責組織一支具有專業施工技術的能力的勞務隊伍進場施工,保證施工人員的技術水平和正常施工所需的工程數量。進場時所有施工人員的花名造冊報送甲方備案。
5、乙方所有人員必須聽從指揮,確保無蠻干的行為發生。
6、乙方負責管理好自己的材料機械器具。
7、乙方合同簽字代表人應遵守甲方有關會議方面的制度。按時參加甲方組織召開的會議和分項工程和總包工程的'生產協調會議。
8、乙方應積極參加甲方各種促進安全施工和文明施工的活動。乙方合同人不在現場應指派代表參加。
9、乙方要求其工人愛惜現場所有物料,未經同意不得擅自挪用。
10、乙方進場施工必須確保工期。
第八條:工程質量和驗收
1、本工程鋼管需達到現行國家行業驗收標準的合格等級,嚴格按設計圖紙以及甲方的技術交底進行施工。
2、質量標準以現行的國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
3、乙方必須保證施工的每個環節、每個部位質量合格。具體質量要求及標準按甲方技術交底進行。
4、鋼管的間隔必須一致、整齊、美觀。
第九條:合同工期
1、本合同必須嚴格按照甲方的編排施工進度計劃表進行分段流水作業施工,對未按時完成施工任務的,需采取相應的措施確保專業順利完成施工任務。
2、為確保工程進度,乙方必須服從現場施工管理人員指揮和工作安排,協助其它工程認真組織本專業施工。
3、對以下原因造成工程延誤,經雙方代表確認工期相應延期:
(1)重大設計變更和甲方原因。
(2)業主同意工期順延和其它原因。
(3)不可抗力的事件。
第十條:安全施工
1、施工中乙方人員應嚴格按照國家安全操作規章作業認真按受甲方有關人員的安全技術交底的安全教育。認真做好班組生產工作。并指定一名安全員接受甲方的安全管理,無條件地參與本項目的安全、文明檢查及整改。
2、對甲方所簽發的安全隱患整改通知,乙方必須嚴格執行在有限期內整改。
3、乙方人員上外架作業前有專業的檢查,發現危險,需及時要求甲方安排人員處理好,方可作業。
4、乙方所有人員嚴禁穿拖鞋,光背不穿上衣上工地。嚴禁酒后作業,一經發現核定進行______元/次罰款的經濟處罰教育。
第十一條:文明施工
1、乙方應嚴格執行甲方所有文明施工管理條例,服從甲方的各項管理工作。如有違規,甲方除要求乙方及時整改外,還將視乙方違反程度按有關規定進行嚴肅處理。
2、乙方在施工時間以外的任何工作在工地范圍內都要遵守甲方的管理制度。
3、乙方針對本分項工程施工所有的材料,應按照甲方施工平面布置圖指定位置整齊堆放。
第十二條:違約責任
1、合同雙方任何一方不能全面履行合同條款的均屬違約。違約所造成的所有責任和經濟損失由違約方負責。
2、如乙方不能按時完成施工任務屬于違約行為,每超過一天按照工程總價千分之______支付違約金。
3、如果因甲方或業主方的原因造成不能按期完工,超過工程期限,甲方必須支付乙方超期的鋼管租金,租金按______元/平方米/月計算。
第十三條:其他
1、本合同至甲乙雙方簽字生效,在工程結算尾款后本合同自動失效。
2、合同份數本合同一式______份。甲乙雙方各執______份。
甲方代表(簽字):
______年______月______日
乙方代表(簽字):
______年______月______日
勞務合同4
甲方____________________________________
地址____________________________________
法定代表人(主要負責人)_______________________________
乙方_________
性別_________
身份證號碼_______________________________
現通信地址____________________________________
聯系電話_________________
為建立勞動關系,明確權利義務,依據勞動法、勞動合同法等有關法律規定,在平等自愿、協商一致的基礎上,訂立本合同。
第一條
本合同期限自____________年______月______日起至____________年______月______日止。其中試用期為____________年______月______日起至____________年______月______日止。
第二條
甲方根據工作需要,安排乙方在____________工作崗位,乙方的工作任務為____________,工作地點為________________________。經雙方協商同意,甲方可以調換乙方的工種或崗位及工作地點。
乙方應認真履行崗位職責,遵守各項規章制度,服從管理,按時完成工作任務。
第三條
乙方按甲方規定完成工作任務的,甲方于每月_______日支付工資,支付的工資為___________元/月,其中試用期的'工資為______________元/月。或者實行計件制,計件單價為_________。
第四條
工作時間和休息休假、社會保險、勞動保護、勞動條件和職業危害防護等按照法律法規、規章等規定執行。
第五條
雙方解除或終止勞動合同應按法定程序辦理,甲方為乙方出具終止、解除勞動合同的通知書或相關證明。符合法律、法規規定的,支付乙方經濟補償。
第六條
其他未盡事項按照國家及地方現行有關規定執行。
第七條
雙方其他約定_____________________________________________
第八條
本合同雙方各執一份,涂改或未經授權代簽無效。
甲方簽字(蓋章)
乙方簽字
簽訂時間:______年______月______日
勞動者合同文本已領簽字:
勞務合同5
委托方(甲方):
服務方(乙方):
經雙方協商,甲方委托乙方提供勞務服務。協議內容如下:
第一條:工作內容:
第二條:合同價款:
人民幣大寫:_______(小寫_______)
第三條:合同的生效期限及終止:
1、本合同經雙方負責人、法定代表人或委托代理人簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
2、本合同因下列原因終止;
(1)合同期滿。
(2)雙方書面協商一致提前終止。
(3)因不可抗力導致本合同目的已無法達到或者一方已經不可能繼續履行本合同。
第四條:付款方式:
鑒于工作量較小,服務期間甲方不先期支付乙方費用,在工作完成后10日內一次性支付服務款,但也不再留扣乙方的質保金,如逾期不能支付工程款,每逾期一日按應付未付金額的.萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
第五條:
如本合同履行期間發生了爭議,雙方應當協商解決,協商不成時,任何一方均有權向合同履行地人民法院起訴。
第六條:
本合同一式兩分份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章)_______乙方(公章)
法定代表人(委托代理人):_______法定代表人(委托代理人):
日期:
勞務合同6
甲方,名稱:
注冊地址:
授權代表(委托代理人):
乙方,姓名:
性別:
年齡:
居民身份證號碼:
家庭住址:
郵政編碼:
臨居住地址:
郵政編碼:
戶口所在地 省(市)
電話:
簽訂日期:20xx年xx月xx日
(縣) 月 街道(鄉鎮) 區日
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定,甲乙雙方本著平等自愿、協商一致、合法公平、誠實信用的原則,簽訂本勞務合同,并承諾共同遵守:
第一條 合同類型和期限
甲、乙雙方選擇以下形式確定本合同期限:
(一)本合同為_____期限勞務合同,
(二)其中試用期自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止,共xx個月。
(三)乙方應在20xx年xx月xx日前開始就位。
本合同約定的履行期限屆至,雙方協商一致,協商續簽勞務合同,如雙方均無條款上的異議,本合同自動延續。合同期屆滿而雙方不再延續的,合同履行完畢后終止,如乙方所受托完成的工作、業務尚未完成,或者涉及到訴訟事宜的,甲方可以要求乙方繼續履行本合同規定的義務與責任,甲方亦需繼續支付勞務報酬,直至上述事宜完成為止。
第二條 勞務工作內容和勞務工作地點
(一)根據甲方工作需要,乙方同意提供_____崗位工作勞務, 根據甲方的工作需要,經甲乙雙方協商同意,可以變更提供工作勞務的地點。
(二)乙方應按甲方的要求,按時完成規定的工作勞務數量,達到規定的工作勞務質量標準。
第三條 勞務工作要求及勞務工作時間
(一)乙方勞務工作應達到甲方規定的本勞務工作崗位職責要求其其他有關考核勞務業績的規定。
(二)乙方提供勞務工作的時間應不少于每周40小時,乙方提供勞務工作應當符合甲方規定的工作目標及任務。
甲方因任務需要乙方超時提供勞務工作時間的,乙方應當接受,事后由甲方安排補休。
(三)乙方的勞務工作接受甲方的勞務業績考核,不斷提高勞務工作能力及工作質量。
(四)未經甲方同意,乙方不得超越本勞務工作崗位所涉及的工作范圍,不進行相互惡意競爭,不參與其他單位同類產品的銷售工作。
(五)根據本行業規范,乙方在合同期間應確保身體健康并適于本勞務工作,應定期(每年度)向甲方提供合格、有效的法定醫療單位出具的健康證明。
(六)乙方在進行勞務工作期間應當遵守甲方的規章制度及工作紀律。甲方對乙方下達的相關文件、計劃、勞務工作指令或者勞務工作安排等,除違法或違背本合同的基本原則的外,自然成為本合同的附加條款,與本合同具有同等效力。
第四條 勞務工作基本范圍及勞務工作方式
(一)乙方提供勞務工作的'基本職責范圍為:
1、 根據公司營銷計劃,制定客戶開發計劃并落實執行,
2、 對市場開發及客戶回款負責,建立良好的客戶關系,
3、 傳播公司品牌及產品知識,拓寬業務渠道,不斷擴大公司商品的市場占有率;
4、 及時處理好客戶投訴,保證客戶滿意,提高企業信譽;
5、 做好市場/客戶的信息收集工作
6、 其他。
(二)乙方提供勞務的方式為:
1、 甲方根據公司有關配發辦公用品的規定為乙方提供必要的辦公條件及用品,除已消耗的耗材外,其余用品在合同履行完畢后歸還甲方;
2、 乙方自備手機及電動車、摩托車等交通、通訊工具;
3、 交通、通訊補貼以及出差等其他公務費用,按照公司財務規定核報核銷。
第五條 勞務報酬
(一)乙方試用期為六個月,期間的勞務報酬為_____元/月,試用期間減半享受績效提成。
(二)乙方試用期滿后,乙方提供勞務工作的態度、能力和水平符合甲方的考核要求,確定對乙方實行的勞務報酬形式為:
乙方的勞務報酬由底薪和績效提成組成。底薪為_____元/月,績效提成根據乙方的業績考核情況核定。
乙方的上述勞務報酬(包括底薪及績效提成)均含稅,并已包含乙方的養老、工傷、生育、醫療等保險金及福利津貼。上述保險金等由乙方自行向相關社會保險機構及地方稅務機關辦理交納手續及自行繳納。
如乙方需甲方為其辦理社保手續,則應向甲方提出書面申請,并按每月應實發勞務報酬總額的30%由甲方代扣后,由甲方代為辦理乙方的社保申請及社保費用繳納手續。
(三)甲方(或甲方指定的單位)應以貨幣形式按月支付乙方勞務報酬,發放日為每月_____日。
(四)甲方在以下情況下有權扣減乙方相應額度的勞務報酬:
1. 因乙方的過失給甲方造成的非正常經濟損失的;
2. 乙方無正當理由拒絕接受甲方關于勞務工作的指示、工作安排、指導、命令的;
3. 本合同規定的其他情形的。
第六條 合同的變更、解除、終止
(一)有下列情形之一的,甲、乙雙方可以變更本合同:
1.在不損害國家、集體和他人利益的情況下,雙方協商一致的;
2.本合同訂立時所依據的客觀情況發生了重大變化,經與乙方協商一致的;
3.由于不可抗力的因素致使本合同無法完全履行的;
4.本合同訂立時所依據的法律、法規已修改的;
5.法律、法規規定的其他情形。
(二)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
1.在試用期間,被證明不符合履行合同勞務工作條件的;或者在合同履行期間,發現乙方提供虛假身份、資格或其他法定材料的。
2.嚴重違反本合同規定,或者嚴重違反甲方相關規定、文件、指令、勞務安排的以及較長時間業績低下,無能力完成應履行的勞務工作的;
3.嚴重失職,營私舞弊,給甲方利益造成重大損害的;
4.同時與其他單位建立與本合同相類似的勞務、雇傭關系, 對完成甲方工作任務造成嚴重影響,或者經甲方提出,拒不改正 的;
5.法律、法規或雙方認可的其他規范規定可以解除合同的其他情形。
(三)有下列情形之一的,乙方可以解除此合同:
1.甲方不能按照本合同規定,向乙方提供勞務報酬的;
2.甲方不履行本合同規定的主要義務的;
(四) 勞務合同期限未滿,除法律規定的或本合同約定的解除條件外,任何一方不得單方面解除本合同。
(五)甲、乙雙方若依照本合同規定的條件單方面解除本協議,需提前十天通知另一方。
(六)本合同依法或者依約定解除的,除本合同已做規定的外,雙方無需向對方支付其他補償。
第七條、特別約定條款
(一)乙方應當向甲方提供真實的個人身份、學歷、履歷、資格、健康、有否受過刑事或行政處罰等必要的個人信息及相關證明,如實填寫《勞務人員登記表》,如發現乙方提供虛假證明或有其他嚴重虛假陳述行為,甲方有權解除本合同。由此給甲方造成的損失,由乙方承擔。
(二) 甲方可以在本合同有效期內,根據需要對乙方的勞務工作崗位和工作范圍進行必要的調整。如屬于因乙方工作能力突出或不足而被升級或降級的,同時相應對勞務報酬等相關事項進行升級或降級調整,乙方同意接受甲方的上述安排。
(三)甲方將定期或不定期對乙方完成的勞務工作情況進行績效考核,如乙方完成勞務工作情況成績顯著,甲方予以獎勵或升級。如發現乙方在履行本勞務工作未能達標者,甲方有權降級并調整乙方的勞務報酬,直至解除本合同。
(四)本合同因履行期限屆滿、依法或依合同規定解除等情形出現,且雙方未延續訂立勞務合同的,乙方應辦理相關移交手續,乙方應在一周內將有關工作向甲方移交完畢,并附書面說明。
第八條、其他規定
(一)本合同的附件與本合同具有同等效力。但如果本合同的條款與附件內容有任何沖突或不一致之處,則以附件中的內容為準。對于新舊附件規定不一致的,從新原則。
(二)本合同履行過程中,若甲方變更名稱、法定代表人或者主要負責人、投資人等事項,不影響本合同履行;若甲方發生合并或分立等情況,本合同繼續有效,由承繼單位繼續履行。
(三)雙方簽訂本合同后,乙方不得在合同期內再受聘其他任何單位從事與甲方相同或類似或有競爭沖突的業務。
(四)乙方對在合同期間得到的有關甲方及其關聯公司的情報、信息、知識產權等商業秘密進行保密,不得將其泄露給任何第三者(亦包括無工作上需要的甲方雇員)。乙方違反保密義務則被視為嚴重違反本合同,并認為有足夠的理由被解除合同。此種保密義務在本合同終止或期滿后的任何時間對乙方仍有約束力。
(五)本合同未盡事宜,適用《中華人民共和國合同法》等法律法規規定。法律法規有規定的,按法律法規規定執行;法律法規沒有規定的,由雙方協商解決;雙方協商一致,可以變更本合同。
(六)因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,均提請甲方所在地的仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
(七) 本合同一式 份,自雙方簽字蓋章之日起生效;
(八) 雙方認為應當約定的其他條款:
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
勞務合同7
甲方:
聯系電話:
地址:
乙方:
聯系電話:
地址:
_______公司(以下簡稱甲方)和______________公司(以下簡稱乙方)雙方經友好協商,按照《中華人民共和國合同法》等的有關規定,就勞務合作一事達成一致,同意簽訂本合同。
第一條一般規定
1、本合同為勞務合作合同,乙方為甲方的______________提供B牌司機服務,并收取服務費。
2、服務期限從_____年____月___日_____時起至_____年____月____日____時止(共計________個月),但本合同規定的提前終止協議的情形除外。合同期滿后視甲方的實際需要決定是否重新簽訂合同。
4、除雙方另有約定外,甲乙雙方之間任何與本合同相關的信函以及結算,均使用并且只能使用本合同中甲、乙雙方指定的地址和銀行開戶賬號。
5、本合同中甲乙任何一方的名稱、法定地址、匯款人、收款人、開戶銀行、賬號若有變更,變更一方應至少提前十五天通知對方。該書面通知經加蓋公章并經本合同授權代表簽字確認方有效,如乙方名稱更改,還需提供新的營業執照復印件和企業名稱變更核準通知書。
第二條雙方的權利與義務
1、乙方服務司機必須是持有中華人民共和國機動車駕駛證(________牌以上)、品行端正、身體健康、年齡在______歲的司機。
2、乙方服務司機在服務過程中應該態度良好。如乙方司機在服務過程中出現服務問題,應當按照《勞務合作補充協議》承擔違約責任。甲方有權要求乙方改正,乙方再不能達到要求的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3、乙方應與所派遣的司機簽訂正式的聘用協議書,并負責所派遣司機的工資、福利、各項社會保險(含養老、醫療、工傷)、人身意外傷害保險、納稅、生活安排(如吃、住、行的安排,各類證件的辦理)等事宜,為甲方服務司機的聘用、調換或被解雇所產生的一切經濟和法律責任,均由乙方承擔。乙方司機在甲方服務期間,不能正常工作的,甲方將退回乙方處理。
4、乙方服務司機如果患病、因事不能提供服務,必須提前向甲方請假,休假期間乙方應提供相應司機代替,不能因此而影響為甲方提供服務,否則甲方有權向乙方追償損失。休假期間未能向甲方提供服務的,甲方免于支付相應天數的服務費。
5、乙方服務司機不得將車用于甲方工作之外的任何目的,車輛停放地點由甲方決定。
6、乙方服務司機駕駛甲方車輛發生交通事故,一切有關事務的處理均由甲乙雙方根據國家政府有關部門出示的責任鑒定書、保險及國家相關法律規定協調進行,負責賠償相關費用。乙方服務司機的違章責任由乙方負責處理。乙方司機在責任交通事故中傷殘或死亡的,甲方向車輛投保的保險公司理賠后,其它善后補償均全部由乙方負責辦理。重大或特大交通事故中,負主要責任或多次發生一般交通事故的乙方服務司機,甲方有權要求乙方更換。
7、甲方應對車輛投保第三者責任險(____萬元)、司乘座位險(____萬元/每座)等,且保險期限包含了合同全部服務期限。
8、甲方保證車輛技術狀況良好、并有相關的有效行駛證、附加費證、保險卡、車船使用稅證及國家規定的養路規費單等證件。如果甲方缺少前述證件,乙方有權解除合同。
9、甲方負責車輛的維修和保養,并承擔相關費用。如果發生汽車故障時,乙方司機應按甲方指定的定點維修廠,隨車跟班監督維修。維修申請必須提前報甲方車管科審核,經甲方車管科審核批準后到甲方指定的維修廠家維修,出車在外的臨時小額維修,要申報甲方車管科審批。修理期間,司機自行離崗的,甲方免于支付相應天數的服務費。如果發生乙方司機人為的汽車故障時,乙方應向甲方賠償損失,甲方有權從服務費中直接扣除賠償金額。
10、乙方服務司機為甲方提供服務期間,涉及到甲方有關工作內容及其它信息有保密義務,合作期間,服務司機要與甲方簽訂保密協議。
第三條服務費及結算方式
1、乙方服務司機每月的服務費為人民_____元整,小寫:_____元整(甲方每月安排乙方司機休息時間不低于____天,具體休息時間可由雙方商定),在本合同履行期間,如因國家工資政策發生重大變化,使雙方仍按本合同規定支付服務費對一方顯失公平的,雙方應本著公平原則協商調整服務費金額,按調整后的服務費支付合同剩余期限的服務費。合同服務費包含:
(1)司機正常工作時間的勞務費及超時勞務費。
(2)乙方的管理費。
(3)服務司機的通訊費。
2、下列費用不包含在上述服務費中,甲方根據乙方提供的合格票據另行支付:
(1)過路、過橋費。
(2)燃油費。
(3)停車費。
(4)洗車費。
(5)汽車的.保養、正常的機損維修及年審費用。
(6)車輛年度各項稅費、雜費。
(7)司機市外出差當日在外住宿的長途出差食宿補貼(住宿由司機自理的,補助標準為________元/日,公司提供住宿的,補助標準為____元/日)。
3、“五一”、“十一”及農歷春節所在月份,如果甲方需要乙方服務司機提供服務,服務費用按實際服務天數支付,服務費為____元/天。
4、每月服務費,乙方應在下月____號前將合格發票開給甲方,甲方應在收到發票之日起_____個工作日內支付上月款項。
5、每月服務費支付到下列乙方指定的賬戶,并由乙方代扣代繳服務司機因提供本合同規定的服務而發生的一切稅金:
乙方開戶行:
乙方全稱:
賬號:
第四條違約責任
1、甲方未能按時支付服務費,乙方有權要求甲方及時結清,如甲方延期付款超過____日,乙方有權停止服務,但應提前三日通知甲方;甲方逾期付款一日,每日支付欠款額萬分之________的違約金。如甲方接到乙方通知后七日內仍不履行付款義務,乙方有權解除本合同,并保留追訴合法權益的權利。
2、乙方服務司機,必須遵守交通規則,因違反交通規則、造成的罰款和責任概由乙方負責。
3、在服務期間,如車輛在甲方指定的停車場被盜,與乙方無關(司機作案或與司機聯合作案除外),如乙方司機私自用車造成車輛丟失或被盜,乙方應賠償甲方車輛損失及停車運行的一切損失。
4、在甲方廠區或辦公區域,乙方司機應尊重甲方有關規定,不得影響甲方的正常工作秩序,否則甲方有權要求賠償損失。
第五條協議的變更及終止
1、合同期滿后,甲方需要乙方繼續提供司機服務的,必須提前七天與乙方協商重新簽訂勞務合作合同,否則乙方自期滿之日起不再提供司機服務。
2、乙方提前終止合同,需提前七天向甲方提出。
3、勞務合作期間,由于甲方的原因需要提前終止合同的,需提前七天向乙方提出。
4、甲方如發生關閉、破產或喪失經濟能力等情況,乙方有權解除合同。
5、乙方服務司機發生嚴重的交通事故、嚴重擾亂甲方的工作秩序或違反國家法律、法規的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償相應的損失。
6、乙方如發生經營狀況惡化、喪失信譽或其他影響其向甲方提供司機服務的事項,包括但不限于未及時向服務司機支付薪金時,甲方有權解除合同。
第六條其他
1、有關本合同的未盡事宜及因本合同發生的一切爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不能解決時,提交深圳仲裁委員會申請仲裁。
2、凡對本合同進行修改、補充或變更,須以書面形式經雙方授權代表簽字蓋章后,作為本合同的組成部分。
3、合同附件是本合同不可分割的部分,與本合同具有同等效力。
4、本合同由雙方授權代表簽字并蓋章后生效。本合同一式____份,甲乙雙方各執___份,每份具有相同法律效力。
甲方:________
_______年_____月___日
乙方:________
_______年_____月___日
勞務合同8
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
乙方身份證號:________
乙方家庭住址:________
為了便于甲方投資經營的便利店能夠順利運營,甲方決定聘請乙方作為該店的______,根據經雙方友好協商,本著自愿,平等的原則,達成合同條款如下,以資共同遵守:
一、合同期限
合同有效期自______年______月______日至______年______月______日止。合同期滿即終止執行。因工作需要,在雙方完全同意的條件下,可續訂合同。
二、工作崗位
1、經雙方協商,乙方在合同期內于甲方經營的便利店內從事營業工作。
2、如因工作需要,乙方必須服從甲方安排,調動工作地點。
三、工作時間
每天8小時(收銀員、營業員),店長為10小時,每月休假2天(根據各門店實際情況而定,由各門店店長批準自行調整),大夜班所有員工不得無故請假。
四、勞動報酬
1、工資由底薪和提成組成:底薪為每月______。每月基本銷售任務額為______如果未完成無提成。超出任務額的部分按公司薪資架構執行。
五、勞動紀律
1、員工必須遵守國家的法律法規。
2、員工如毀損或遺失店鋪財物的,依市場價格予以賠償甲方。
3、盤點少貨的,由乙方按照丟失貨品的賣價的8折賠償給甲方。
4、員工不得私自銷售與本店無關的任何商品,每發現一次罰處500元。
5、員工不得低于標價或高于標價銷售店內產品,每發現一次罰處500元。
6、員工須做好每次銷售記錄,做到日清日結,并自覺接受甲方監督。如乙方有賬目差錯,造成損失的,由乙方負責賠償。
7、乙方與客戶結算時,注意查驗客戶錢幣真偽,一旦收到假幣,乙方須承擔100%的損失。
8、乙方必須加強防火防盜安全意識,杜絕一切安全隱患。不得使用電磁爐、電烤爐、熱得快等大功率電器,切記做到人離電關,火熄氣關,保障自身及其客戶安全。
9、乙方保證店鋪必要的經營、生活用電,杜絕浪費。
10、乙方須每日做好店鋪的.清潔整理工作,保持展柜、櫥窗、貨物、衛生間的干凈衛生。
六、獎勵
1、乙方不享受補休假政策,但可享受按職位等級最低每月______元的全勤福利。
七、法律效力
本合同正本一式二份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字后生效。簽約雙方接受上述條款的約定,現自愿簽字確認。
甲方:_________
乙方:_________
______年______月______日
______年______月______日
勞務合同9
出國勞務合同一甲方:_________國_________公司
法定地址:____________________
乙方:中國________________公司
法定地址:____________________
第一條工作意愿
根據甲方的愿望,乙方同意派遣中國工程師、技術工人、行政人員(翻譯、廚師)在_______國工作。具體人數、工種、工齡和月工資見本合同附件(略)。該附件為本合同不可分割的組成部分。
第二條簽證
乙方人員出入中國國境和過地間手續,由乙方負責辦理,并負擔其費用,乙方人員出入______國國境的簽證和在_________國境內所需辦理的居留、勞動許可證手續由甲方負責辦理并負擔其費用。
第三條工資
1.乙方人員在_________國工作期間,由甲方按本合同的規定向乙方人員支付每月的工資。
2.凡工作不滿一個月的乙方人員,按下列公式計算:不滿一個月的工資=月工資/30天×工作天數(包括周日和官方假日)。
3.上述工資應以乙方人員到達_________國之日起到離開_________國之日止計算。
4.乙方于每月末將乙方人員該月的工資,包括加班費,列具清單提交甲方,甲方于清單開出之日起三天內按清單所列金額的75%以美元支付,并按當天牌價電匯給_________銀行總行營業部中國_________公司_________帳戶,并按_________國_________銀行的規定負擔共手續費。同時書面通知中國駐_________國大使館經濟參贊處。
5.甲方將乙方人員工資和加班費的25%以_______國______貨幣支付并匯給中國駐_________國大使館經濟參贊處在_________銀行_________帳戶。
第四條旅費
甲方負責乙方人員從____________到_______________的旅費,并負責將此費用匯到上述乙方帳戶。乙方人員從_________返回_________,由甲方通過_________航空公司向乙方人員提供機票。甲方負責乙方人員只限往或返單和的行李超重費,其重量為20公斤。
第五條甲方義務
1.甲方負責乙方人員的住宿費。在工作期間和加班時間提供從居信地到工地的交通工具。負責國營醫院的醫療費。
2.乙方人員的工資和加班費不交所得稅。
3.甲方為乙方人員在_________國家保險公司投保生命保險。其保險費每人為_________(貨幣及數量)。
4.甲方向乙方人員提供工作服和工作所需的工具。
5.甲方提供的信房,包括水、電、空調和必要的家具、床和床上用品。
6.乙方人員的居住面積如下:
(1)組長、工程師、技術員、行政人員為8-10平方米;
(2)其余人員為4-5平方米。
7.甲方向乙方提供廚房所用的炊具和旨在自己用飯所需的餐具。
第六條工作時間
1.乙方人員每周工作六天,每天工作八小時。
2.根據工程需要、甲方需要乙方人員加班時,加班工資按下列比例計算:平時加班為日工資的.150%。周假日加班為日工資的200%。
第七條休假
1.乙方人員享受周日假和_________國官方規定的節假日為_________天。
2.乙方人員每年享受帶薪休假三十天。如乙方不愿享受上述假期或享受部分天數,甲方應向乙方提供報酬,其工資按下列方法計算:月工資/30×假期工作天數。
第八條甲方權利
1.根據總利益的要求,甲方有權在任何時間內終止本合同,在這種情況下乙方人員應享受三個月或本合同所余期限的工資,但以最短的時間為準。乙方人員有權享受回_________的機票。
2.在乙方愿望以外的原因而停工,如斷電、斷水、材料供應不足等,在停工期間甲方照付乙方人員的工資。但根據工作需要,甲方有權使其在其它項目上工作。
第九條緊急情況
在緊急情況下,(乙方在國內其家庭人員死亡)甲方在得到乙方書面通知后,對有事人員給予兩個月的緊急事假,并向其支付代替平時總假期的報酬。超過兩個月期限沒有工資,對此乙方負責其旅費。緊急事假,超過兩個月的時間,乙方應在兩個月結束后的一個月內予以替換,并負責替換者的旅費。
第十條意外補貼
乙方人員因工作生病或傷殘,甲方在兩個月內負責支付在_________國內的醫療費和全部工資。如在兩個月內不能痊愈,乙方應負責替換,在此情況下的一個月內甲方負責傷者回_________的旅費和替換來_________的旅費。同樣,甲方將根據_________國通告的規定對傷病者給予補償的各種措施。在_________期間,乙方人員如發生死亡,甲方應辦理一切喪葬或遺體火化以及遺體或骨灰運回_________的一切善后費用。還有行李及遺物運回的費用。如因工作而死亡,按照_________國保護法的規定向死者家屬支付撫恤金。
第十一條乙方義務
1.乙方人員在_________服務期間,應遵守_________國現行法律和規章制度,要保守機密,不泄密,在其執行任務期間或合同結束以后不作有害甲方利益的事。乙方人員應尊重_________當地的風俗習慣。
2.甲方應為乙方人員提供工作方便,不干涉其工作時間以外和住地內的社會活動自由,尊重乙方人員的生活習慣以及對推動工作的良好建議。
第十二條合同期限
1.服務期為_________年,從乙方人員到達_________地算起,其間包括乙方人員在_________國內或國外所享受的假期。
2.本合同自簽字之日起生效,有效期_________年。期滿后根據甲方要求,經乙方同意可以延長。
3.當本合同延期后,乙方人員在工作_________年后,月工資增長百分之十五。
第十三條裁員
乙方人員在工作期間,甲方有權撤換其不稱職的任何人員,乙方要在甲方通知后的一個月予以替換,不給任何費用。在合同期內,乙方人員擅自放棄工作,將不給予機票待遇,但由于執行工作而生病,且有醫療證明者除外。
在本合同簽字期內或簽字后,凡乙方已在_________的人員,不享受從_________到_________機票。但甲方按本合同規定在工作結束時,負責其從_________至_________的旅費。甲方不允許乙方人員在工作以外的時間干私活或任何方面的自行開業。
第十四條預付工資
自工作開始,甲方向乙方支付二個月的預付款,并在四個月內償還。乙方人員抵達_________后,_________國現行出差補貼規定適用于乙方人員。
第十五條不可抗力
由于地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影響合同的履行或者按約定的條件履行時,事故的一方應在十五天內電報通知另一方并提由當地公證機關出具的有效證明,經雙方協商決定后,可以免除或部分免除履行合同的責任,亦可商定補救辦法的補充協議,以付諸實施。
第十六條責任
雙方應嚴格遵守本合同的各項條款,任何一方或雙方違約都必須承擔責任,負責賠償由此產生的一切經濟損失。
第十七條擔保
為保證本合同及其附件的履行,雙方應相互提供履約合同的銀行擔保書,或協商約癥其它形式的擔保。
第十八條不得轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的權利和義務,任何一方未經另一方的書面同意,不得轉讓給第三者。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
簽字日期:______________
勞務合同10
甲方(用人單位)________________
住所:________________________
法定代表人(或負責人)__________
乙方(勞動者)__________________
住址:________________________
身份證號碼:__________________
甲乙雙方在平等自愿的基礎上,按照《中華人民共和國勞動合同法》等法律規定,就甲方招用乙方一事,經協商一致達成本合同,供雙方遵照執行:
第一條勞動合同期限
1、本勞動合同為(選擇其中一項并填寫完整):
A.有固定期限勞動合同:_____________年_____月___日至_____________年_____月___日;
B.無固定期限勞動合同,自_____________年_____月___日起。
C.以完成_________工作為期限。
2、本合同包含_____個月的試用期(自_____________年_____月___日至_____________年_____月___日)
第二條工作地點
省(自治區、直轄市)________市(縣)_______路______號.
第三條工作資料
1、乙方同意在甲方部門(或崗位)擔任___________職務,乙方具體工作資料按照甲方的崗位職責要求執行。
2、若因乙方不勝任該工作,甲方可調整乙方的崗位并按調整后的崗位確定一方的薪資待遇;如乙方不一樣意調整,甲方能夠提前______日通知乙方解除勞動合同,經濟補償金按照國家規定發放。
3、在工作過程中,因乙方存在嚴重過失或者故意造成甲方損失的,甲方有權向乙方追償。
第四條工作時間和休息休假
1、工作時間:標準工時制,甲方保證乙方每一天工作不超過______小時,每周工作不超過_____小時。具體工作時間由甲方根據生產經營需要安排,乙方應當服從。
2、休息休假:甲方按照國家的規定安排乙方休息休假。
第五條勞動報酬
1、乙方月工資標準為人民幣__________________元,其中試用期內工資為人民幣____________元;
(若實行計件工資的按照以下標準計法工資:____________)
2、因生產經營需要,甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日或者法定休假日工作的,甲方按國家規定的標準發放加班費。
3、甲方保證按月發放工資,具體發放日期為__________________.
第六條社會保險
1、甲方按照國家的規定為乙方辦理各項社會保險,繳納社會保險費;
2、依法應由乙方個人負擔的社會保險費,甲方從乙方應得工資中扣繳,乙方不得有異議。
第七條勞動保護、勞動條件和職業危害防護
甲方為乙方供給勞動所必需的工具和場所,以及其他勞動條件;保證工作場所的貼合國家規定的安全生產條件,并依法采取安全防范措施,預防職業病。
第八條甲方依法制定和完善各項規章制度,乙方應當嚴格遵守。
第九條乙方應當保守工作期間知悉甲方的各種商業秘密、知識產權、公司機密等任何不宜對外公開的事項,否則造成甲方損失的,應當承擔賠償職責。
第十條乙方承諾在簽訂本協議時,未與其他任何單位堅持勞動關系或者簽訂競業限制協議。否則,給其他單位造成損失的,由乙方單獨承擔職責,與甲方無關。
第十一條勞動合同解除或終止
1、若乙方需解除勞動合同書,應當提前_____日以書面的形式通知甲方,書面通知以送達甲方(具體部門、職務)為準;
2、有關解除或終止勞動合同的事項,按照《勞動合同法》等法律、法規有關規定執行。
3、在解除或者終止勞動合同時,乙方應當將正在負責的工作事項以及甲方交付乙方使用的`財物與甲方指定的工作人員進行交接。因乙方原因未辦理交接造成甲方損失的,由乙方賠償。
4、因解除或者終止勞動合同,乙方依法應獲得經濟補償金,但乙方未與甲方辦理工作交接前,甲方暫不支付經濟補償金。
第十二條因履行本合同發生的爭議,雙方本著合理合法、互諒互讓的原則協商處理;協商不成的,任何一方可依法向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條本合同未約定的事項,按照法律、法規、行政規章以及地方性法規等規定執行。
第十四條本合同自雙方簽字或蓋章后生效,一式_____份,雙方各執_____份,本合同的任何條款的變更,應當以書面形式經雙方簽字或者蓋章確認。
甲方(蓋章)_______________乙方(簽字)_______________
代表(簽字)________________身份證號:_______________
聯系電話:________________聯系電話:________________
_____________年_____月___日_____________年_____月___日
勞務合同11
甲方:________ 國 公司
法定地址:
電話: 電傳:
電報: 掛號:
乙方:中國__________ 公司
法定地址:
電話: 電傳:
電報: 掛號:
第一部分 協 議 書
第一條
根據甲方的愿望,乙方同意派遣中國工程師,技術工人,行政人員(翻譯,廚師)在____國工作.具體人數,工程,工齡和月工資見本合同附件(略).該附件為本合同不可分割的組成部分.
第二條
乙方人員出入中國國境和過境手續,由乙方負責辦理,并負擔其費用,乙方人員出入____國國境的簽證和在____國境內所需辦理的居留,勞動許可證手續由甲方負責辦理并負擔其費用.
第三條
1.乙方人員在____國工作期間,由甲方按本合同的規定向乙方人員支付每月的工資.
2.凡工作不滿一個月的乙方人員,按下列公式計算:月工資不滿一個月的工資=——-×工作天數(包括周日和官方假日).30天
3.上述工資應以乙方人員到達____國之日起到離開____國之日止計算.
4.乙方于每月末將乙方人員該月的工資,包括加班費,列具清單提交甲方,甲方于清單開出之日起三天內按清單所列金額的75%以美元支付,并按當天牌價電匯給北京中國銀行總行營業部中國____公司____帳戶,并按____國____銀行的規定負擔其手續費.同時書面通知中國駐____國大使館經濟參贊處.
5.甲方將乙方人員月工資和加班費的25%以____國____貨幣支付并匯給中國駐____國大使館經濟參贊處在____銀行____帳戶.第四條甲方負責乙方人員從____到____的旅費,并負責將此費用匯到上述乙方帳戶.乙方人員從____返回____,由甲方通過____航空公司向乙方人員提供機票.甲方負責乙方人員只限往或返單程的行李超重費,其重量為20公斤.
第五條
1.甲方負責乙方人員的住宿費.在工作期間和加班時間提供從居住地到工地的交通工具.負責國營醫院的醫療費.
2.乙方人員的工資和加班費不交所得稅.
3.甲方為乙方人員在____國家保險公司投保生命保險.其保險費每人為(貨幣及數量).
4.甲方向乙方人員提供工作服和工作所需的工具.
5.甲方提供的住房,包括水,電,空調和必要的家具,床和床上用品.
6.乙方人員的居住面積如下:
(1)組長,工程師,技術員,行政人員為8-10平方米;
(2)其余人員為4~5平方米.
7.甲方向乙方提供廚房所用的炊具和旨在自己用飯所需的餐具.
第六條
1.乙方人員每周工作六天,每天工作八小時.
2.根據工程需要,甲方需要乙方人員加班時,加班工資按下列比例計算:平時加班為日工資的150%.周假日加班為日工資的200%.
第七條
1.乙方人員享受周日假和____國官方規定的節假日為十七天.
2.乙方人員每年享受帶薪休假三十天.如乙方不愿享受上述假期或享受部分月工資天數,甲方應向乙方提供報酬,其工資按下列方法計算:——-×假期工作天數.30天第八條1.根據總利益的要求,甲方有權在任何時間內終止本合同,在這種情況下乙方人員應享受三個月或本合同所余期限的工資,但以最短的時間為準.乙方人員將有權享受回____的機票.
3.在乙方愿望以外的原因而停工,如斷電,斷水,材料供應不足等,在停工期間甲方照付乙方人員的工資.但根據工作需要,甲方有權使其在其它項目上工作.第九條在緊急情況下,(乙方在國內其家庭人員死亡)甲方在得到乙方書面通知后,對有事人員給予兩個月的緊急事假,并向其支付代替平時總假期的報酬.超過兩個月的期限沒有工資,對此乙方負責其旅費.緊急事假,超過兩個月的時間,乙方應在兩個月結束后的一個月內予以替換,并負責替換者的旅費.
第十條
1.乙方人員因工作生病或傷殘,甲方在兩個月內負責支付在____國內的.醫療費和全部工資.如在兩個月內不能痊愈,乙方應負責替換,在此情況下的一個月內甲方負責傷者回____的旅費和替換者來____的旅費.同樣,甲方將根據____國通行的規定對傷病者給予補償的各種措施.
2.在____期間,乙方人員如發生死亡,甲方應辦理一切喪葬或遺體火化以及遺體和骨灰運回____的一切善后費用.還有行李及遺物運回的費用.如因工作而死亡,按照____國保護法的規定向死者家屬支付撫恤金.
第十一條
1.乙方人員在____服務期間,應遵守____國現行法律和規章制度,要保守機密,不泄密,在其執行任務期間或合同結束以后不作有害甲方利益的事.乙方人員應尊重____當地的風俗習慣.
2.甲方應為乙方人員提供工作方便,不干涉其工作時間以外和住地內的社會活動自由,尊重乙方人員的生活習慣以及對推動工作的良好建議.
第十二條
1.服務期為____年,從乙方人員到達____地算起,其間包括乙方人員在____國內或國外所享受的假期.
2.本合同自簽字之日起生效,有效期____年.期滿后根據甲方要求,經乙方同意可以延長.
3.當本合同延期后,乙方人員在工作____年后,月工資增長15%.
第十三條
1.乙方人員在工作期間,甲方有權撤換其不稱職的任何人員,乙方要在甲方通知后的一個月內予以替換,不給任何費用.
2.在合同期內,乙方人員擅自放棄工作,將不給予機票待遇,但由于執行工作而生病,且有醫療證明者除外.
3.在本合同簽字期間或簽字后,凡乙方已在____的人員,不享受從____到____的機票.但甲方按本合同規定在工作結束時,負責其從____至____的旅費.4.甲方不允許乙方人員在工作以外的時間干私活或任何方面的自行開業.
第十四條
1.自工作開始,甲方向乙方支付二個月的預付款,并在四個月內償還.
2.乙方人員抵達____后,____國現行出差補貼規定適用于乙方人員.第十五條由于地震,臺風,水災,火災,戰爭以及其它不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影響合同的履行或者按約定的條件履行時,事故的一方應在十五天內電報通知另一方,并提交由當地公證機關出具的有效證明,經雙方協商決定后,可以免除或部分免除履行合同的責任,亦可商定補救辦法的補充協議,以付諸實施.
第十六條
雙方應嚴格遵守本合同的各項條款,任何一方或雙方違約都必須承擔責任,負責賠償由此產生的一切經濟損失.
第十七條
為保證本合同及其附件的履行,雙方應相互提供履約合同的銀行擔保書,或協商約定其它形式的擔保.
第十八條
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的權利和義務,任何一方未經另一方的書面同意,不得轉讓給第三者.
第十九條
雙方對合同的內容及其實施負有保密責任.
第二十條
雙方在發生重大情況變化時,可協商修改,補充乃至解除或終止本合同,但不影響當事人對于損失賠償的請求權和合同關于解決爭議條款的效力.
第二十一條
凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好方式協商解決.如果不能取得協議時,則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁.仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力.仲裁費用除非仲裁機構另有決定外,均由敗訴一方負擔.
第二十二條
甲方協助乙方在合同履行地聘請一名當地律師擔任乙方的法律顧問,以協助和指導乙方履行合同和解決爭議,其費用由甲方負擔.
第二十三條
本合同的適用法律選擇由雙方協商同意的第三國實體法,并參照有關的國際公約和國際慣例.
本合同用中文和____文寫成,兩種文字具有同等效力.合同正本兩份,雙方各執一份;副本若干份.本合同于____年____月____日由甲,乙雙方的授權代表在____國____市簽字.
甲方:____ 乙方:____
代表:____ 代表:____
職務:____ 職務:____
簽字:____ 簽字:____
見證人:____
律師事務所律師:(簽字)附件:(略)
勞務合同12
甲方(簡稱甲方):________________
乙方(簡稱乙方):________________
風險告知:承包方與勞務分包方應當嚴格簽訂勞務分包合同,避免一旦發生工期、質量問題,由于未簽訂勞務分包合同或雖然簽訂勞務分包合同但合同約定不明確,施工企業就很難維護自己的權益。勞務分包人合法運作必須包含兩種形式:一是與有勞務資質的建筑施工企業即勞務分包人(總承包企業或專業承包企業)建立勞務分包合同關系;二是與特定地區若干經過崗前培訓的自然人中的每一個工人簽訂勞動合同。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本項目工程勞務用工事項協商一致,訂立本合同。
第一條、工程概括
該工程為___________________工程,地點在___________________,主要內容是___________________。
第二條、承包方式與要求
該工程甲方采取分工種,單價組合成總價的形式,以包稅、包工、包食宿方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務承包資質,主要工種要有上崗證書,并且編制人員花名冊交甲方存檔備查。
第三條、工程承包單價與內容
經雙方協商,該_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包單價由乙方進行承包,其承包單價包括以下內容:完成建設方提供的全套施工圖紙、交底紀要、變更的有關施工的全部內容;現場規整與清理;200米范圍內地面水平運輸;制作設備的維護、保養;材料的節約;與其他隊伍配合等內容。
第四條、工程期限
用工開始日期______年______月______日,用工結束日期______年______月______日,共計______日。
第五條、文明施工、標準化管理
施工現場乙方必須達到______級文明工地要求;必須達到______級標化工地要求。
第六條、工程質量與安全
根據業主要求,該工程質量要求達到優良,因此單項承包必須確保優良,如本工程質量被評定為優良工程,甲方適當給予獎勵,如承包單項評定為不合格,由乙方進行返工修理直至合格,其返工的一切經濟損失由乙方承擔,并從乙方勞務結算中扣回。
乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排,必須嚴格遵守《安全操作規程》,為使工人增強安全意識,帶隊及班組負責人每天安排工作量,要進行安全交底教育,強調安全操作,帶好安全帽,裝好安全網系好安全帶,做好各項安全防護工作,杜絕安全事故的發生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責,甲方不承擔任何經濟、法律責任。
第七條、付款方式
該工程乙方隊伍進場后,其先期費用由乙方負責,甲方根據工程進展情況借給乙方一定數量的生活費,主體封頂付至勞務費的______%.工程竣工付至勞務費的______%.辦完工程結算付至勞務費的______%.留10%待保修期滿后一個月內付清。由于該工程工期緊,而且業主獎罰嚴勵,為確保工程按工期竣工竣工,故乙方進場須交納工期保證金_______萬元。乙方在施工現場必須按照甲方確定的工期控制點,認真組織,精心施工,保證工期目標的實現,如因乙方原因造成工期延誤。除扣工期保證金外,將根據甲方與業主簽訂的合同給予處罰。
第八條、雙方責任
(一)甲方責任
1、編制施工組織設計和施工方案,對乙方進行現場交底、施工交底和三級安全教育,并提供施工圖紙。
2、提供施工臨時設施和水、電源,提供乙方人員的住宿。
3、為乙方人員代辦暫住證、胸卡等有關證件。
(二)乙方責任
1、乙方須經甲方審核同意后進場,進場前必須向甲方提交或辦理有關證件(身份證復印件、暫住證、務工證、上崗證等),保證提供證件的真實性和有效性。
2、進場前,乙方須確定其負責人,并訂立委托書,授權委托其負責人代為與甲方結算、領取工資以及處理與其相關的事務。
3、保證向甲方填報各種資料的真實性,禁止弄虛作假,維護公司正常的經營管理秩序。
4、嚴格按照甲方的.施工組織設計、交底和方案組織施工,必須更改時應征得甲方的書面同意,否則甲方有權拒絕驗收和結算工資。
5、乙方人員進出現場、生活區必須佩戴胸卡,不得帶無關人員進出現場和生活區,非作業時間,不得進入工地。
6、乙方須嚴格按甲方認可的月節點進度計劃組織施工,確保工程進度。如乙方不能按期完成計劃,甲方可以采取相應措施以保證進度,所發生費用由乙方承擔。若乙方連續二個月未完成計劃,甲方可以單方面終止本合同,由此造成的損失由乙方承擔。
7、乙方人員在施工中須服從甲方管理和指揮,增強自我管理意識,做到安全施工,文明施工。
8、乙方進場前必須如實向甲方告知健康狀況,包括有無殘疾、傳染病等影響從事本工種施工和他人健康的各種疾病。如因乙方殘疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承擔;進場后甲方發現乙方人員中健康狀況不適于現場施工作業者,必須無條件退場。
9、乙方必須遵守甲方關于勞務用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有權辭退。
10、嚴格按照施工工序組織施工,未經甲方驗收合格不得進行下道工序的施工。
11、對甲方所提要求存在異議時,可采取協商辦法處理。
甲方:______________乙方:________________
______年________月______日______年________月______日
勞務合同13
上訴人(一審原告):_________________身份證號:_______________
住所地:_________________
被上訴人(一審被告):_________________
※※保險銷售服務(上海)有限公司
住所地:_________________
法定代表人:_________________
電話:________________
上訴人因與被上訴人勞動合同糾紛一案,不服無錫市※※區人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※號《民事判決書》,現提起上訴。
上訴請求:_________________
1、請求依法撤銷(20__)※※民初字第※※號《民事判決書》,對本案予以改判;
2、請求判決被上訴人支付拖欠的工資6萬元、支付未簽訂書面勞動合同的雙倍工資5.4萬元、支付違法解除勞動關系的賠償金1.2萬元、支付上訴人工作期間業務發展費用報銷款9107.53元,合計:_________________¥135107.53元
3、本案訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:_________________
一、關于《※※保險股份有限公司審計工作底稿》、《20__年預算表-管理營運費用》認定錯誤。
一審中查明:_________________蔡※※為被上訴人的高管,職務為市場總監兼業務管理部負責人;王※※系被上訴人工作聯系人,公司的多份文件中皆列明其身份。
被上訴人一審提交的關于與蔡※※解除勞動合同的《協議書》載明:_________________雙方勞動關系自20__年4月30日起協商解除,而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※簽署,蔡※※簽署的行為屬于職務行為,對“工作底稿”中的內容的確認系代表被上訴人的確認。
王※※于20__年11月1日轉發的電子郵件,附件為“_____20__年預算”(含《20__年預算表-管理營運費用》),郵件正文中說到:_________________“根據董事長11月1日的會議精神,20__年度的預算略有變化,以這套表式為準”,該預算表在上訴人與蔡※※的郵件往來中也進行過確認,顯然,該預算系公司行為,此后上訴人又從被上訴人處用優盤再次拷貝下這個預算表,打印后作為證據在一審時提交。
上述兩份證據原件系被上訴人持有,被上訴人對工作底稿及預算表中的內容予以否認,違背了禁反言原則及誠實信用原則,是濫用抗辯權的行為。同時,依據最高院民訴證據規則第75條規定:_________________“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供,如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人,可以推定該主張成立”。
一審法院卻認定上訴人不能提交原件,承擔舉證不能的責任,顯然是未查明事實,枉法裁判。
二、關于上訴人的工資標準認定錯誤。
一審法院直接采用無錫市最低工資標準作為上訴人的工資標準,事實未查明事實,法律適用錯誤。
一審中被上訴人提交的證據《直銷營業部負責人崗位聘任協議》及《保險營銷員合同書》,經查明因被上訴人未簽署蓋章,還未生效。而上述預算表中的“20__年度預算編制說明”第3條“管理費用中的人事費用是指從事行政管理責能人員的工資總額,包括各類社保、公積金及計提的三金”,預算“項目明細”中又列出了“員工工資”、“勞務用工費”、“負責人津貼”、“業務發展費”等一系列組成內容及標準。
但一審法院卻以兩份未生效的合同來確認上訴人的收入組成,并要求上訴人對其進行舉證,全然不顧上訴人的雙重身份——“營業部負責人”兼“保險營銷員”,并對公司作出并確認的預算表中關于上訴人的收入組成及標準不予理涉,裁判嚴重錯誤。
上訴人一審中主張了自己的工資標準,同時,上述工作底稿及預算表中明確記載了上訴人開始兩個月工資為¥6000/月,此后為¥12000/月。但被上訴人對此均不予認可。
依據最高院民訴證據規則第6條“在勞動爭議糾紛案件中,因用人單位作出開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬、計算勞動者工作年限等決定而發生勞動爭議的,由用人單位負舉證責任”,依法應當由被上訴人舉證是否發放工資及發放金額。
同時,勞動部《工資支付暫行規定》第6條規定:_________________“用人單位必須書面記錄支付勞動者工資的數額、時間、領取者的姓名以及簽字,并保存兩年以上備查。用人單位在支付工資時應向勞動者提供一份其個人的工資清單”。
因此,勞動者工資支付憑證的制作和保存是用人單位應承擔的一項法定義務,該項法定義務不因任何事由而免除,一審法院應當根據上述規定要求用人單位提供勞動者的工資支付憑證,以查明勞動者真實的工資收入及標準。
最高院民訴證據規則第75條規定:_________________“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供,如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人,可以推定該主張成立”。
綜上,一審法院依法應當推定上訴人主張的`工資標準成立。
三、被上訴人違法解除雙方的勞動關系,上訴人依法應獲得經濟賠償金。
一審法院未查明事實的情況下得出“無證據證明雙方勞動關系解除”的結論,同時也以此結論作為不支持經濟賠償金的理由。
上訴人一審訴訟中主張是被上訴人違法解除了雙方的勞動合同關系,因為被上訴人停止了設立之中的無錫營業部,同時也未向上訴人提供其他工作崗位,事實上解除了雙方的勞動關系;一審中,被上訴人的答辯時甚至認為雙方自始就沒有建立過勞動關系,并且被上訴人提交的證據之一《關于※※保險公司銷售服務(上海)有限公司停止經營的通知》也載明:_________________“各分支機構所有員工停止上班,并按有關規定辦理相關離職手續”,由此可見,被上訴人提交的證據也證明了上訴人的主張是屬實的、無爭議的。一審法院卻武斷的作出判斷。
顯然,一審法院未查明事實,適用法律錯誤。
四、被上訴人應當向上訴人支付上訴人墊付的應報銷業務費用。
一審中,上訴人要求被上訴人報銷墊付的業務費用,被上訴人不予認可。
但是,上述工作底稿中被上訴人已經明確上訴人已經將票據提交被上訴人,且對用途及發生時間進行篩選,剔除不能報銷的費用后,確認應報銷款項為¥9107.53元。同時,被上訴人一審中提交的證據之一《工作了結的說明書》中也載明了上訴人墊付的業務費用未得到報銷,說明被上訴人對此事實是認可的。
上述工作底稿審計的事項是“資產負債審計”,通俗的說就是被上訴人對外的負債,被上訴人拒絕支付報銷的款項,也就是不履行債務,則應當出示報銷款項已經支付給上訴人的證據,因為墊付業務費用發生的票據原件已經由被上訴人一方持有。
一審法院仍然以上訴人未提交業務費用的相關票據為由駁回上訴人要求獲得報銷款的請求,顯然是錯誤的裁判。
一審法院在案件事實未查清、法律適用不當的情況下,就草草駁回上訴人相關訴請,實在是有失法律之公允;為維護上訴人的合法權益,特上訴至貴院,以求得到一個公正的判決。
此致
無錫市中級人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日
勞務合同14
第一條(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)
第二條甲方聘請乙方擔任甲方根據工作經營需要,以及乙方的實際能力(專業、工作、體力)可作適當調動,包括臨時性工作。
第三條乙方根據甲方安排的工作內容和要求,按質、按量、按時地完成任務。
第四條工作時間
每周工作五天,星期六、日休息.每天工作時間為八小時.上下班時間按甲方規定執行.甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的,應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬,其報酬按甲方規章制度規定的計算基數計發加班工資。
第五條勞務報酬
〈一〉乙方在試用期間,月薪為元.試用期滿后,按乙方的技術水平、勞務態度和工作效率評定,根據所評定的級別或職務確定月薪.
〈二〉乙方享受的崗位津貼和獎金待遇,視經營情況和乙方貢獻大小向乙方發放相應數量的獎金。
(三)本合同履行期間,乙方的工資調整按照甲方的工資分配制度確定。
第六條勞務保護、政治待遇和勞務紀律要求
(一)乙方在政治上享有一定的權利,如參加民主管理企業的權利,參加黨、團組織和工會的權利等.
(二)甲方根據國家有關法律、法規,建立安全生產制度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞務安全制度,嚴禁違章作業,防止勞務過程中的事故,減少職業危害。
(三)乙方應當嚴格遵守甲方單位各項規章制度,遵守勞務紀律,服從分配,堅持出勤,保證完成規定的各項任務.乙方應嚴格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項規章制度和工作規范,嚴格遵守甲方的勞務紀律。乙方應遵守職業道德,保守甲方的商業秘密,不做有損客戶和甲方利益的事。根據工作需要和規章制度及本合同條款規定,對乙方進行管理。保護乙方合法權益,根據乙方工作表現實施獎勵和處罰。甲方有權根據業務需要、乙方能力和工作表現等安排調整乙方工作。甲方可視經濟效益和乙方的技術水平、業務熟練程度、勞務效率、工作績效等逐步提高乙方的勞務報酬。服從甲方的管理和要求,不得擅離職守。完成甲方指派的工作任務和經濟指標。乙方不得從事與甲方業務范圍相似的任何第二職業。按甲方的工作要求而加班。
第七條生活福利待遇
乙方享受節日假、婚假、產假、喪假等有關待遇。
第八條乙方患病、傷殘、生育等待遇以及養老保險辦法
甲乙雙方按國家和廣安市的規定參加社會保險。其中,乙方負擔的部分由乙方自己負責向有關社會保險部門繳納,甲方負擔的部分由甲方委托乙方向有關社會保險部門繳納,若乙方不按時或按規定繳納,造成的責任完全由乙方承擔。
第九條教育與培訓
甲方應加強對乙方進行思想政治教育,遵紀守法教育,安全生產教育,根據工作和生產的需要進行業務、職業技術培訓.甲方應根據自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業道德、業務技術、勞務安全衛生及有關規章制度的教育和培訓,提高乙方思想覺悟、職業道德水準和職業技能。乙方應認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。
第十條勞務合同變更(一)甲乙雙方在本合同有效期內經協商一致,可以變更本合同約定的內容。變更合同應采用書面形式,雙方各執一份。
(二)發生下列情況之一者,允許變更勞務合同:
1.經甲乙雙方協商同意,并不因此而損害國家和社會的利益;
2.訂立勞務合同所依據的法律規定已經修改;
3.由于甲方單位嚴重虧損或關閉,停產,轉產確實無法履行勞務合同的規定,或由于上級主管機關決定改變了工作任務,性質;
4.由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使原合同無法履行;
5.法律規定的其他情況.
第十一條勞務合同的解除
一、經甲、乙雙方當事人協商一致,本合同可以解除。
乙方提前三十日以書面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在試用期內提前三日通知甲方,可以解除本合同。
甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(一)未按照本合同約定提供勞務保護或者勞務條件的;
(二)未及時足額支付勞務報酬的;
(三)未依法為乙方繳納社會保險費的;
(四)甲方的規章制度違反法律、法規的規定,損害乙方權益的;
(五)因《勞務合同法》第二十六條第一款規定的情形致使本合同無效的;
(六)法律、行政法規規定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞務的,或者甲方違章指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴重違反甲方的規章制度的;
(三)嚴重失職,營私舞弊,給甲方造成重大損害的;
(四)乙方同時與其他用人單位建立勞務關系,對完成甲方的工作任務造成嚴重影響,或者經甲方提出,拒不改正的;
(五)因《勞務合同法》第二十六條第一款第一項規定的情形致使本合同無效的;
(六)被依法追究刑事責任的.。
有下列情形之一的,甲方提前三十日以書面形式通知乙方或者額外支付乙方一個月工資后,可以解除本合同:
(一)乙方患病或者非因工負傷,在規定的醫療期滿后不能從事原工作,也不能從事由甲方另行安排的工作的;
(二)乙方不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(三)本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化,致使本合同無法履行,經甲、乙雙方協商,未能就變更本合同內容達成協議的。解除勞務合同時,雙方應按規定辦理解除手續.
十二、勞務合同的終止
A:有下列情形之一的,本合同終止:
(一)本合同期滿的;
(二)乙方開始依法享受基本養老保險待遇的;
(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;
(四)甲方被依法宣告破產的;
(五)甲方被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者甲方決定提前解散的;
(六)法律、行政法規規定的其他情形。
B:本合同期滿后,經雙方協商一致,可續訂勞務合同,續訂期以續訂合同為準。
第十四條違約責任
〈一〉乙方擅自解除合同,應賠償甲方為其支付的職業技術培訓費,并無償付給甲方違約金____元.
〈二〉乙方違反勞務紀律或操作規程,給甲方造成經濟損失的,甲方有權按相關的規定予以處理.
第十四條其他事項
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效.甲乙雙方不得擅自修改或解除合同.合同執行中如有未盡事宜,須經雙方協商,作出補充規定.補充規定與本合同具有同等效力.合同執行中如發生糾紛,當事人應協商解決,協商不成時,任何一方均可向單位主管機關或勞務合同的管理機關等有關部門請求處理.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務合同15
甲 方
乙 方
簽訂日期
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和有關規定,甲乙雙方經平等協商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同雙方當事人基本情況
第一條 甲方:中石化工建設工程有限公司,:
施工工地地址:
第二條 乙方 性別 居民身份證號
出生日期 年 月 日 家庭住址
二、勞動合同期限
第三條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)
1、以完成一定工作為期限的合同
本合同生效日期為 年 月 日;乙方完成阜城縣佰瑞廷1#、2#樓主體本合同終止。
2、有固定期限勞動合同
本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日終止。
三、工作內容和工作地點
第四條 甲方招用乙方在
第五條 根據甲方的崗位(工種)作業特點,乙方的工作區域或工作地點為依照甲方安排而定
四、工作時間和休息休假
第六條 甲方安排乙方執行(標準、綜合計算工時、不定時)綜合計算工時制度。甲方安排乙方執行綜合計算工時工作制度或者不定時工作制勞動行政部門特殊工時制度的行政許可決定。 執行標準工時制度的,按照國家有關規定執行。
第七條 甲方對乙方實行的休假制度按照國家有關規定執行。
五、勞動保護和勞動條件
第八條 甲方必須在乙方進入施工現場當天對乙方進行入場三級安全教育,并組織對乙方學習成果的書面考試,考試結果甲方應保存在施工現場備查,考試不合格的不得在現場施工。乙方從事電氣焊、土建、水電設備安裝等特殊工種作業人員必須進行崗前培訓,取得相應的操作證書方可上崗。
第九條 甲方根據生產崗位的需要,按照國家勞動安全、衛生的有關規定為乙方配備必要的安全防護措施,發放必要的勞動保護用品。
第十條 甲方將根據國家有關法律法規,建立安全生產制度;乙方必須嚴格遵守甲方的勞動安全制度,嚴禁違章作業,防止勞動過程中的事故,減少職業危害。
六、勞動報酬
第十一條 甲乙雙方對工資的其他約定 無 。
第十二條 甲方每月30日前以貨幣形式支付乙方工資,并出具工資支付憑證。
七、保險福利待遇
第十三條 甲方應為乙方辦理社會保險。乙方因工負傷或死亡的,甲方應在事故發生后一個月內向區縣勞動保障部門提出工傷認定申請,甲方沒有提出申請的,乙方或者乙方親屬可以在事故發生之日起一年內,直接向勞動保障部門提出工傷認定申請。
八、勞動合同的解除、終止
第十四條 甲乙雙方解除、終止勞動合同應當依照《中華人民共和國勞動合同法》和國家及河北省有關規定執行。
九、當事人約定的其他內容
第十五條 乙方在履行勞動合同期間,因個人失職給甲方造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十六條 甲乙雙方約定的其他內容:
1、乙方的具體工資按每個項目的不同情況而定,其具體標準依照其委托代理人與項目部所簽訂的勞務協議為準,不同意委托代理人與項目部所簽協議或甲乙雙方存在爭議的,按每工日 元進行結算。同時乙方應按甲方及業主的施工質量要求進行施工,對于質量未達標從而造成返工的,乙方自行承擔其損失,如果造成材料損失的同時應當賠償材料損失。
2、 乙方必須遵守甲方的規章制度、安全生產管理制度,不得違章作業。如因自身違章操作造成安全事故的,甲方有權對其處以500至5000元不等的罰款或按照其委托代理人與項目部所簽協議進行處罰。
3、乙方不得無故曠工,堅執請消假制度,對于無故曠工者,每曠工一次處罰伍拾元整,
4、對于乙方不能勝任甲方工作任務的,甲方有權終止該合同,其工資支付按以上約定執行。
5、乙方在履行合同期間不得打架斗毆、酗酒鬧事、偷盜毀損公司財物。出現打架斗毆之情形者,乙方自行承擔自身及給他人造成的損失,情況嚴重者移交國家有關部門給予處理。乙方出現打架斗毆、酗酒鬧事、偷盜毀損公司財物的情況,甲方有權對其處以500元的.罰款并賠償相關損失。
6、乙方應當作好自己的施工記錄,并報甲方認可簽字,與甲方作好工程量的簽認,在辦理結算時因為自身工作面與其他工人發生交差重疊從而導致與甲方無法辦理結算時,乙方應當與其他工人理清工作面與工程量后再與甲方辦理結算,或聽從甲方對于工程量的劃分后再辦理結算。
7、乙方要終止履行合同的,應當提前15天向甲方提出書面申請并經過甲方同意,如果未提出書面申請或未經過甲方同意而單方面終止履行合同,甲方僅支付其正常工資的60%作為其勞務報酬。
8、甲方的其他管理制度是本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
9、乙方的出勤由其所在班組班長對其進行考勤,乙方每月對其考勤進行簽字確認,甲方對其進行公示,乙方對其存在異議的,公示三日內向甲方提出,否則視為其默認;未進行公示的,乙方每月月底應主動與其委托代理人進行核對,并簽字認可。乙方未進行主動核對的,視為其默認其所在班組或委托代理人的考勤。
十、勞動爭議處理及其它
第十七條 雙方因履行本合同發生爭議,當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的,可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可依法向人民法院提起訴訟,并不得聚眾鬧事或以其他方式擾亂公共秩序。
第十八條 本合同未盡事宜或與今后國家、河北省有關規定相悖的,按有關規定執行。
第十九條 本合同自雙方蓋章簽字之日起生效,乙方離開甲方工地后自動解除。
甲方(公 章)
乙方(簽字或蓋章):
簽訂日期:
代理人(簽字):
【勞務合同】相關文章:
勞務派遣勞務合同11-20
與勞務公司勞務合同11-28
與勞務公司勞務合同推薦12-11
外派勞務合作勞務合同12-14
勞務公司勞務服務合同07-29
勞務合同模板 做勞務合同模板11-27
勞務合同范文勞務合同范本11-25
勞務合同09-04
勞務的合同12-01
勞務的合同12-11