房產買賣合同

時間：2025-10-28 22:54:48 買賣合同我要投稿

房產買賣合同

　　在不斷進步的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的房產買賣合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

房產買賣合同

房產買賣合同1

　　甲方：___________(以下簡稱甲方)

　　乙方：___________(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《商品房銷售管理辦法》及相關法律法規之規定，買賣雙方本著自愿、平等、協商一致的原則，現就下列房產買賣，訂立本合同，以茲各方共同遵守：

　　第一條房產基本情況

　　乙方購買甲方合法擁有的位于的房產，房屋所有(共有)權證書號為_______，房屋所有權人為_______。房屋建筑面積為_______平方米，房屋現用途：

　　(以上內容以《房屋所有權證》登記為準)。乙方自愿購買甲方上述房產。

　　第二條房屋價款

　　甲、乙雙方經協商一致，同意本合同項目下房產及其配套設施的總價款為：人民幣(大寫)元整(小寫￥元)，此價格下包含該房屋的相關配套設施有：

　　第三條付款方式

　　1、乙方于_______年_______月_______日支付甲方定金___________元整(小寫￥ _______元)，甲方待乙方申請的.貸款批準后，即可為乙方準備辦理過戶手續。甲方需積極配合乙方辦理貸款手續。(以收據收條為準)

　　2、辦理過戶手續當日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收據收條為準)

　　3、余款_____________元整(小寫￥_______元)，由銀行直接劃撥給甲方。

　　4、買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

　　第四條甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定，并保證產權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。

　　第五條交付房產

　　1、甲方應在交清房款之日起日內向乙方交付本合同項目下的房產及相關配套附屬設施。

　　2、本條款內所有房屋的設施及水電、氣、暖、物業費等交付情況由乙方在交付前驗明，交付之前發生的費用由甲方結清。自交付的次日起，房屋及其配套設施物品損壞或發生費用由乙方自行承擔。

　　第六條違約責任

　　本合同簽訂后，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方定金，如乙方違約，定金不退。

　　第七條合同爭議的解決

　　本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向房屋所在地人民法院起訴。

　　第八條本合同如有內容變更或其他未盡事宜，經雙方協商一致后，可簽定補充協議，補充協議應當采取書面形式，并且與本合同具有同等法律效力。

　　第九條本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份，兩份合同具有同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________

　　身份證號：________身份證號：________

　　電話：________電話：________

　　現住址：________現住址：________

　　簽約日期：________簽約日期：________

房產買賣合同2

　　出賣人：_______________

　　身份證號碼：____________

　　買受人：_______________

　　身份證號碼：___________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條、房屋的基本情況：甲方房屋座落在_______________位于號樓第____層戶，共______，房屋結構為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為_______。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。

　　第二條、本合同中所述房屋為_____________________________，是_______的家庭共同財產。原建房售房單位允許轉賣，該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　第三條、上述房產的交易價格：成交價格為：人民幣___________元整。

　　第四條、付款時間與辦法：甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款，并已在_20___年____月___日將全款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付全款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。

　　房屋交付：甲方應在開發商交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續和該房有關的文件及票據交付乙方，。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。

　　第五條、甲方逾期交付房屋及逾期的違約責任：除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房價款金額的__%向乙方支付違約金，合同繼續履行；逾期超過30天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第____種約定，追究甲方的違約責任。

　　1、甲方按乙方累計已付款的__%向乙方支付違約金，合同繼續履行，并在本合同第五條約定的實際交付之日起__天內交付房屋。

　　2、終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方。賠償損失等同于乙方全額的房款。再按10%利率付給乙方利息。

　　第六條、關于產權登記的約定：本房屋以后遇到需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下約定進行。

　　1、面積。因房屋是期房。先以圖紙上的標注面積進行結算。待實際交房后，以實測，面積為準。開發商、甲方、乙方三方相互結算。長退短補。

　　2、交房后至未過戶期間。因此房是拆遷安置房，此房證是甲方姓名、甲方應給與乙方，保留在乙方手中。因甲方私藏、隱匿、或抵押、借貸、轉讓等行為均屬于違法無效。由此所造成的一切后果均由甲方負責。

　　3、過戶條件成熟后，甲方應積極協助乙方辦理過戶手續，并提供所需全套資料。過戶的所有費用由乙方負責。

　　第七條、本合同辦理公證，經國家公證機關____公證處公證；但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。公正費由乙方負責。本合同在雙方簽字之日起生效。本合同中空格部分填寫的`文字與印刷文字具有同等法律效力。

　　第八條、本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，見證方____________一份，留存備查。

　　第九條、本合同發生爭議的解決方式：雙方本著友好協商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應嚴格遵守執行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商解決。協商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。

　　1、提交______仲裁委員會仲裁。

　　2、任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協商解決，與本合同同具法律效力。

　　第十一、條雙方約定的其他事項：

　　出賣方：

　　購買方：

　　見證人：

　　日期：

房產買賣合同3

　　出賣方(甲方)：___________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：_______________電話：_______________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　購買方(乙方)：___________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：_______________電話：_______________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　協議書：

　　根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋棟間，建筑面積為____平方米。

　　第三條付款時間與辦法：

　　第四條甲方應于____年__月__日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

　　第五條稅費分擔

　　1.甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費、協議公證費。

　　2.乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的.交易額的____%的交易費，承擔房產交易中國家征收的一切其他稅費。

　　第六條違約責任

　　1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款____%的違約金。

　　2.甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款____%的違約金。

　　第七條本合同主體

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________單位，代表人是____________.

　　第八條本合同經國家公證機關____公證處公證。

　　第九條本合同一式份。甲方產權人各一份。乙方一份，________房產管理局、________公證處各一份。

　　第十條本合同發生爭議的解決方式：

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表：____________代表：____________

　　____年____月____日____年____月____日

房產買賣合同4

　　賣方：

　　買方：

　　經過友好協商，在公平、平等、互利的基礎上，甲方自愿將其位于馬蹄鎮石壁莊村大林組原“326”國道旁購買的房屋地基以總額元(大寫： )的價款賣給馬蹄鎮平海村乙方，具體內容如下：

　　一、房屋地基概況：

　　該地基位于馬蹄鎮石壁莊村大林組原“326”國道旁, 前面抵原“326”國道邊緣，后面抵陳小應房屋地基;左面與原陳光福房屋地基為界,右面與趙承遠房屋地基相鄰。

　　二、買賣具體相關事項及要求：

　　1、乙方購買過后修建房屋，與左面原陳光福房屋地基共同一根基礎，且第一層與陳光福房屋無償共壁(共同一堵墻壁)，不補償陳光福地基和墻壁造價;二樓及二樓以上必須與陳光福房屋共壁，乙方需修建房屋則按修建房屋時的市場經濟價值付給陳光福共壁一半的造價。

　　2、乙方購買過后修建房屋與右面原趙承遠現在房屋地基共同一根基礎，且與趙承遠現在房屋的第一層和第二層共壁，不補償趙承遠地基和墻壁造價。

　　三、款項支付

　　本合同正式簽訂后，乙方以現金方式，一次性支付人民幣元(大寫： )給甲方，以收據為憑。

　　四、雙方權利義務

　　1.在本合同簽訂之前，由該土地產生的所有債權債務由甲方負責，與乙方無關;

　　2. 在本合同簽訂以后，如國家或集體需要占用時與甲方無關，發生的`產權經濟補償歸乙方所有，只能由乙方商談和決定;

　　3.除上述約定意外，甲方不得再要求乙方支付其他費用;

　　五、違約責任

　　任何一方未履行本協議約定的任何一項條款均被視為違約;違約方應向守約方支付違約金為人民幣元(大寫：整);

　　六、附則

　　1.本協議經甲乙雙方和各在證人簽字后生效，一式二份,均具有同等法律效力;

　　2.本協議如有未盡事宜，可經各方協商作出補充規定，補充規定與協議具有同等效力。如補充規定與本協議有條款不一致，則以補充規定為準。

　　3. 對于因本協議履行而發生的爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向土地房屋所在地法院提起訴訟。

　　甲方：(簽字)

　　乙方：(簽字)

　　證人：(簽字)

　　年月日

房產買賣合同5

　　出賣人(甲方)：

　　(個人)姓名：

　　國籍：

　　身份證(護照)號碼：

　　(法人或其他組織)名稱：

　　法定代表人：

　　地址：

　　營業執照號碼：

　　郵政編碼：

　　聯系電話：

　　委托代理人：

　　(個人)姓名：

　　國籍：身份證(護照)號碼：

　　(法人或其他組織)名稱：

　　法定代表人：

　　地址：

　　營業執照號碼：

　　郵政編碼：

　　聯系電話：

　　買受人(乙方)：

　　(個人)姓名：

　　國籍：身份證(護照)號碼：

　　(法人或其他組織)名稱：

　　法定代表人：

　　地址：

　　營業執照號碼：

　　郵政編碼：

　　聯系電話：

　　委托代理人：

　　(個人)姓名：

　　國籍：

　　身份證(護照)號碼：

　　(法人或其他組織)名稱：

　　法定代表人：

　　地址：

　　營業執照號碼：

　　郵政編碼：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《天津市房地產交易管理條例》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：

　　第一條房產情況

　　房屋坐落，位于外環線以，產別，結構，用途，建筑面積平方米，建筑層數為，所在層。

　　經雙方實地查勘，房產實物狀況及相關設施，符合雙方約定。房屋相關設施及平面圖(附件一)，房屋抵押、租賃情況(附件二)。

　　房屋所有權證號，所有權人 ;房屋為共有的，其他共有權人，共有權證號，共有方式，共有權人同意出售證明(附件三)。

　　土地使用權證號，土地使用人，土地使用面積平方米，土地來源，土地級別，以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為年，自年月日至年月日止。

　　房地產權證號，權利人，權利為共有的，其他共有權人，共有權證號，共有方式，共有權人同意出售證明(附件三)。土地使用面積平方米，土地來源，土地級別，以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為年，自年月日至年月日止。

　　第二條房產價款、相關稅費及交付

　　房產價款為元，(大寫) 。

　　貸款種類為。

　　甲乙雙方同意由房地產交易資金監管中心對以下房產價款、相關稅費實施監管：乙方首付款元，申請銀行貸款元，契稅元，轉讓手續費元，土地出讓金元，圖紙資料費元，登記費元，印花稅元，登記費(抵押) 元，其他元，合計元，(大寫) 。

　　甲方提供收取交易資金的.個人一般結算賬戶如下：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　賬號：

　　扣除轉讓手續費元，印花稅元，非住房所有權登記費元，甲方應收交易價款為元，(大寫) 。

　　第三條價款交付

　　乙方應自訂立本協議之日起5個工作日內，將首付款、契稅、轉讓手續費、土地出讓金、圖紙資料費、登記費、印花稅、登記費(抵押)等，合計元，(大寫) ，一次性存入房地產交易資金監管中心在銀行設立的專用賬戶。

　　貸款銀行核定的貸款額度降低的，乙方應調增首付款數額，并一次性補齊，交易資金總額不變。乙方訂立借款合同時，應委托貸款銀行將貸款資金全部劃入房地產交易資金監管中心在銀行設立的專用賬戶。

　　第四條房產交付

　　房產實物狀況、權利狀況，符合有關規定和雙方約定的，方可交付;不符合有關規定和雙方約定的，不得交付。

　　甲方須于年月日前，將該房產及相關證明交付乙方。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：

　　上述相關證明包括：

　　第五條產權轉移登記及其他相關設施登記

　　協議訂立后，甲乙雙方應在30日內，到房屋權屬登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。按照有關規定，其他相關設施應辦理登記的，應在規定期限內辦理。

　　如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的，應依法承擔違約責任。

　　第六條違約責任

　　1、甲方逾期交付房產的，應承擔違約責任如下:

　　2、乙方逾期付款或不符合付款形式的，應承擔違約責任如下:

　　3、因司法機關對交易房屋進行查封，導致甲乙雙方不能如約辦理房屋所有權轉移登記的，雙方約定如下：

　　4、其他約定:

　　第七條產權糾紛和債權債務糾紛的約定

　　甲方保證在該房產交付時，無產權糾紛和債權債務糾紛。如存在產權糾紛和債權債務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第八條爭議處理

　　本協議發生爭議，甲乙雙方協商解決。協商不成時，按下列第種方式處理：

　　1、向仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向人民法院提起訴訟。

　　第九條協議解除

　　甲乙雙方約定，發生下列情況時，本協議解除：

　　第十條協議附件

　　本協議未盡事宜，甲乙雙方另行訂立補充協議(見附件四)。

　　附件一至附件四均為本合同不可分割的部分，具有同等效力。

　　第十一條協議份數

　　本協議連同附件共頁，一式份。

　　第十二條協議生效

　　本協議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的，按照其約定。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日年月日

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

房產買賣合同6

　　原告：_________________性別：_________________男民族：_________________漢出生日期：_________________19xx年*月*日身份證號碼：_________________電話：_________________135地址：_________________北京市海淀區

　　被告：_________________性別：_________________男民族：_________________漢，出生日期：_________________19xx年*月*日身份證號碼：_________________電話：_________________130地址：_________________北京市海淀區

　　案由：_________________租賃合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　一、判令被告向原告支付違約金共計32200元;

　　二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元;

　　三、判令被告賠償原告經營損失3573元;

　　四、判令被告承擔本案的訴訟費用

　　事實與理由：_________________

　　原告與被告于__年__月__日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區**莊園8#樓的房出租給原告，合同約定房屋租賃期自__年__月__日至__年__月__日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為__年__月__日、__年__月__日、__年__月__日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。

　　__年__月__日，原告向被告交付__年__月__日至__年__月__日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業，裝修共花費10060.80元。__年__月__日，在原告忙于其他業務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的業務無法開展。

　　在此期間原告多次要求被告繼續履行租賃合同，但對方拒不繼續履行，對原告的`要求置之不理。

　　原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。

此致

　　北京市海淀區人民法院

　　具狀人：_________________

　　年月日

房產買賣合同7

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　甲、乙雙方于____年___月___日簽訂了《房屋買賣合同》。甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守：

　　一、付款時間、方式約定

　　乙方分三次向甲方用銀行卡轉賬方式支付購房款壹佰萬元整(即___元)。

　　第一次：乙方于《房屋買賣合同》簽訂之日支付房款陸萬元整(即60000元);

　　第二次：支付甲方用于償還其在中信銀行雨花亭支行購買該房屋所借住房按揭貸款本息;

　　第三次：待甲方執行完《房屋買賣合同》及本協議相關條款當日付清全部余款。

　　二、甲、乙雙方在望城辦理房屋登記機構房屋產權轉移登記手續，所需稅費由乙方全額繳納。

　　三、甲方轉讓房屋后，該房屋之附屬從權利(如開發商贈與的'陽臺、花園等)相應轉讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權利，并在全部購房款付清之日，交接鑰匙。

　　四、甲方保證所轉讓的房屋無任何糾紛，如物業管理費已交清至xx年x月等。

　　五、本協議經甲乙雙方簽字之日起生效。

　　六、本合同生效后，甲、乙雙方任何一方無正當理由要解除合同的，責任方須按《房屋買賣合同》及本協議的有關條款之規定承擔違約責任，并按實際已付款(已收款)的 0%賠償對方損失。

　　七、本協議一式四份，甲、乙雙方各執二份，均具有同等效力。

　　甲方(簽字): 乙方(簽字):

　　____年___月___日____年___月___日

房產買賣合同8

　　賣方：___________ (簡稱甲方)

　　身份證號碼：_____________________

　　買方：_______________(簡稱乙方)

　　身份證號碼：_____________________

　　第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在縣_________區_________________擁有的房產，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

　　第二條上述房產的`交易價格為：總價：人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日，乙方向甲方一次性付清人民幣__________元整。

　　第三條付款時間與辦法：

　　甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

　　第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

　　第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，代辦產權過戶手續費由______方承擔。

　　第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條本合同主體

　　第八條本合同一式兩份。甲方產權人一份，乙方一份。

　　第九條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十一條雙方約定的其他事項;

　　出賣方(甲方)_______________ 身份證號碼：__________________地址：

　　電話：___________________

　　購買方(乙方) __________________ 身份證號碼：___________________地址：

　　電話：___________________

　　日期：年月日

房產買賣合同9

　　甲方(賣房人)：張惠，女，身份號：21010x。

　　乙方(購房人)：李華，女，身份證號：2104x。

　　丙方(房產中介)：沈陽市于洪區某房產中介

　　甲乙丙三方于x年5月1日簽定了一份房屋買賣協議書，約定由乙方購買甲方的位于沈陽市于洪區某某街55-7號331房產。原協議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：

　　1、甲乙丙三方在簽訂本協議時明知沈陽市于洪區某某街55-7號331房產已經發生區域變更，由于洪區變更為皇姑區的事實，具體地址以變更后的地址為準。

　　2、甲方的保證義務。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“沈陽市房產管理局”頒發的沈房權證，保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費(包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等)。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時，乙方有權隨時提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。

　　3、在甲方和該房產都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時，甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續，甲方保證沒有兩套售房的稅，若有甲方承擔該稅，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過戶手續辦理完畢后日內，乙方一次性支付甲方剩余房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。

　　4、在乙方更名過戶后如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的'(包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等)乙方必須無條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的損失。

　　5、在本協議簽訂后個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的，房屋買賣合同關系將自動解除，甲方應于和同解除后日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。

　　6、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策咨詢和相關代辦事項，具體中介費的收取方式為;辦理更名過戶手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元，如是因本協議所定的甲方的原因導致的房屋買賣合同無效、解除的，丙方的中介費由甲方在合同無效、解除當日一次性支付。

　　以上協議三方自愿訂立，認真遵守執行，此協議一式3份，甲乙丙各執一份。

　　簽約地點：

　　甲方：乙方：丙方：

　　年月日年月日年月日

房產買賣合同10

　　甲方(賣房人)：身份證號：

　　乙方(購房人)：身份證號：

　　丙方(房產中介)：沈陽市于洪區某房產中介

　　甲乙丙三方于x年5月1日簽定了一份房屋買賣協議書，約定由乙方購買甲方的位于。原協議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：

　　1、甲乙丙三方在簽訂本協議時房產已經發生區域變更，由于洪區變更為皇姑區的事實，具體地址以變更后的地址為準。

　　2、甲方的保證義務。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“沈陽市房產管理局”頒發的沈房權證，保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費(包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等)。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時，乙方有權隨時提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金x元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。

　　3、在甲方和該房產都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時，甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續，甲方保證沒有兩套售房的'稅，若有甲方承擔該稅，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過戶手續辦理完畢后日內，乙方一次性支付甲方剩余房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金x元整。

　　4、在乙方更名過戶后如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的(包括但不限于采暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等)乙方必須無條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的損失。

　　5、在本協議簽訂后個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的，房屋買賣合同關系將自動解除，甲方應于和同解除后日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金x元整。

　　以上協議三方自愿訂立，認真遵守執行，此協議一式3份，甲乙丙各執一份。

　　簽約地點：

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

房產買賣合同11

　　訂立合同雙方：

　　出賣方：＿＿＿＿＿＿，以下簡稱甲方；

　　購買方：＿＿＿＿＿＿，以下簡稱乙方。

　　根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條乙方購買甲方座落在＿＿＿＿市＿＿＿＿街＿＿＿＿巷＿＿＿＿號的房屋＿＿＿＿棟＿＿＿＿間，建筑面積為＿＿＿＿平方米。

　　第二條上述房產的交易價格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條付款時間與辦法：

　　１．乙方應于＿＿年＿＿月＿＿日前向甲方付清房產款項（交款日期以匯款時間為準）。

　　２．乙方面交給甲方現金＿＿＿＿元；其余＿＿＿＿＿＿＿＿＿元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。

　　第四條甲方應于＿＿年＿＿月＿＿日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

　　第五條稅費分擔

　　１．甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額的＿＿＿％的交易費；承擔公證費、協議公證費。

　　２．乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額的＿＿＿＿％的.交易費，承擔房產交易中國家征收的一切其它稅費。

　　第六條違約責任

　　１．乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款＿＿＿＿％的違約金。

　　２．甲方必須按期將房產交付甲方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款＿＿＿＿％的違約金。

　　第七條本合同主體

　　１．甲方是＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿，共＿＿＿＿人，委托代理人＿＿＿＿即甲方代表人。

　　２．乙方是＿＿＿＿單位，代表人是＿＿＿＿。

　　第八條本合同經國家公證機關＿＿＿＿公證處公證。

　　第九條本合同一式＿＿份。甲方產權人各一份。乙方一份。＿＿＿＿房產管

　　理局、＿＿＿＿公證處各一份。

　　甲方：＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿

　　代表：＿＿＿＿（簽名）代表：＿＿＿＿（簽名）

　　地址：＿＿＿＿地址：＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿電話：＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日

房產買賣合同12

　　甲方：(賣方)___________________

　　乙方：(買方)___________________

　　甲、乙雙方經經紀方介紹，就甲方向乙方出售私人房產事項達成以下條款：第一條買賣事項甲方自愿將坐落于市區產權證號碼產權人產權面積㎡的房產(房屋)出售給乙方，國土證號碼，使用性質，該房產所占用的國土所有權和車庫(雜屋)㎡也同時轉讓給乙方，乙方對該房產情況已經充分了解并自愿購買該房屋。

　　雙方協定該房產成交價格為人民幣元(RMB元);第二條付款事宜

　　1、本協議簽訂時乙方即以現金方式支付給甲方人民幣元(RMB元)作為定金，甲方將該物業的產權證及相關權屬證書原件存放于經紀方，用于產權過戶。

　　2、甲乙雙方具體付款方式(選擇一種)一次性付款①、甲、乙雙方于年月日前同時到房產管理局辦理過戶簽字手續，乙方支付房款人民幣元(RMB元)到房產管理局資金監管賬戶。

　　②、年月日前過戶簽字手續辦理完畢時，乙方以現金或轉賬方式支付房款人民幣元(RMB元)給甲方，甲方出具相等額收據。

　　銀行按揭貸款貸款形式：□商業貸款□公積金貸款①乙方于簽定本協議同時，委托經紀方向銀行申請辦理人民幣元(RMB元)銀行按揭貸款。

　　②按揭首付款：乙方于銀行審批后天內將該房屋的按揭首付款人民幣元(RMB元)，交付于房地局二手房資金監管中心，并于當天辦理房產過戶手續。

　　③房地局二手房資金監管中心于房管部門發出《房屋所有權證》并于房管部門辦理《他項權證》完畢后將監管的首付款及銀行按揭房款一次性無息交付甲方。

　　④若按揭申請未獲銀行批準，甲方收到銀行書面通知兩天內將全額房款和定金一次性無息退還乙方。

　　3、過戶手續全部辦理完畢，乙方領取到《房產證》且物業交割完畢后，乙方付清余款人民幣元(RMB元)。

　　4、過戶稅費全部由方承擔，簽署本協議后，如遇政府及有關部門調整稅費，稅費承擔方應按其新規定執行。

　　5、基于經紀方在促成甲、乙雙方交易中已提供居間服務，簽訂本協議同時，由方向經紀方一次性支付服務費人民幣元(RMB元)。

　　第三條物業交付時間

　　1、甲方應于年月

　　日前將房屋交付給乙方，并將與房屋有關的單據證件同時交付給乙方。

　　每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的'4‰向乙方支付滯納金;逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。

　　2、甲方應于年月日之前辦理該物業戶口遷出手續。

　　第四條雙方權利義務

　　1、甲方保證該房產權屬清楚，無產權和債務糾紛、稅項及清還抵押事宜或在出售前已清理完畢，并保證對該房產有依法出售權利，符合國家房產上市的有關規定及政策法規;同時甲方承諾已取得共有權人同意，有權簽訂本協議，可依約配合乙方過戶和交付該房產。

　　甲方保證該房產共有人或承租人已放棄優先購買權，如有不符，給乙方和經紀方造成損失的由甲方負責賠償。

　　2、該房產是以現狀售予乙方，乙方已被邀查驗或已授權代表查驗該房產，乙方確定無異議后不得借此拒絕交易。

　　3、該房產交付給乙方使用前，甲方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、煤氣、物管費、衛生費、有線電視費、電話費等)，相關過戶費用由乙方支付。

　　第五條違約責任

　　1、甲、乙雙方協議簽訂后，乙方違約，不得向甲方索還定金;甲方違約悔約，應雙倍返還定金。

　　經紀方服務費用由違約方支付。

　　2、乙方已交付全額房款或交付部分房款后，若甲方違約，甲方須將已交付的房款全額退還乙方，并按總房款的30%作為賠償標準對乙方作出賠償，經紀方服務費用由甲方支付。

　　3、乙方已交付全額房款或交付部分房款后，若乙方違約，乙方須按總房款的30%作為賠償標準對甲方作出賠償，甲方獲得賠償金后須將所收到的房款全額退還給乙方。

　　乙方仍須支付經紀方服務費用。

　　4、簽署本協議后，甲乙雙方協議取消、解除、終止本協議，則仍須承擔本協議規定之服務費數額支付給經紀方。

　　5、本協議中未盡事宜，按照國家相關法律、法規辦理。

　　第六條約定的補充事項(隨附相關證件復印件作為本協議附件)本協議一式三份，甲、乙雙方及經紀方各持壹份，三方簽章之日起生效，本協議發生糾紛時，由甲、乙雙方協商解決，協商解決不成的，提交房屋所在地人民法院訴訟解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　經紀方：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　簽訂日期:20__年__月__日

房產買賣合同13

　　合同編號：

　　第一部分：合同說明

　　第二部分：雙方的基本情況

　　第三部分：房屋土地情況概述

　　第四部分：房屋出售價格及手續

　　第五部分：爭議的'解決

　　第六部分：合同附件

　　第七部分：合同簽署

　　第一部分：合同說明

　　1.1根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定，在平等、自愿協商一致的基礎上，甲、乙雙方經協商后簽字(蓋章)生效。

　　1.2本合同一式四份，雙方各持二份，且具有同等法律效力。

　　1.3本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行約定并簽訂補充協議。

　　第二部分：雙方的基本情況

　　甲方(出售方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　乙方(購買方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　第三部分：房屋土地情況概述

　　3.1甲方自愿將座落于__________轉讓給乙方。乙方對甲方所要出售的房地產已做了充分了解，自愿購買該房地產。

　　3.2 上述房產全部以現況為準，雙方簽訂合同房產及土地交付乙方后，雙方永無爭議。

　　第四部分：房屋出售價格及手續

　　4.1經雙方協商同意房產及土地出售價格為人民幣_________萬元(大寫：_________)。

　　4.2本合同簽訂時乙方應將購房款一次性交付甲方，甲方同時向乙方交付房屋產權證、土地使用證及相關手續。

　　4.3甲方保證上述房產及土地產權清楚無任何糾紛，如發生產權方面的糾紛由甲方負責解決。

　　4.4合同簽訂后乙方自行辦理房地產過戶手續，并承擔相應的過戶費用。

　　第五部分爭議的解決

　　5.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好合作的精神協商解決。

　　5.2如爭議未能于前述方式解決，在開始協商后三十(30)日內，則任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

　　第六部分：合同附件

　　6.1乙方身份證復印件

　　6.2 房屋產權證

　　6.3 土地使用證

　　6.4裁定及其他附件

　　6.5 房地產現狀錄像光盤

　　第七部分：合同簽署

　　甲方：

　　委托代理人簽字：

　　日期：年月日

　　乙方：

　　委托代理人簽字：

　　日期：年月日

房產買賣合同14

　　賣方：__________(以下簡稱甲方)身份證號：__________

　　買方：__________(以下簡稱乙方)身份證號：__________

　　根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買合法所有的.住房，達成如下協議，以茲共同遵守：

　　第一條：甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施及承諾：甲方承諾對該房產擁有合法的所有權，并已經全額支付取得該房產合法所有權的購房款項。甲方確認該房產屬夫妻共同財產，甲方夫妻雙方均同意出售該房產給乙方。

　　第二條：房屋及附屬設施總價格：

　　經甲、乙雙方協商，甲方所售上述房屋及附屬設施總金額為人民幣大寫：(__________萬元整)。

　　第三條：付款方式：

　　本合同簽訂之日后，乙方一次性支付甲方全部金額元(大寫萬元整)。乙方支付價款后，甲方給乙方出具收款收條。

　　第四條：甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任，包括給乙方造成的經濟損失。

　　第五條：甲乙雙方確認該房產目前尚無法辦理房屋產權登記手續，在辦理乙方房屋產權登記證書時，甲方應給予協助。

　　第六條：甲乙雙方應秉承誠實信用，認真履行協議。任何一方違約，應向守約方返還價款(或房產)和損失并支付合同價款每日百分之一的違約金。

　　第七條：本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　第八條：本合同自甲(夫妻雙方)、乙雙方簽字之日起生效。第九條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執兩份。

　　甲方：__________乙方(代理人)：__________

　　聯系電話：__________聯系電話：__________

　　簽訂時間:__________

　　公證人：__________聯系電話：__________

　　______年______月______日

房產買賣合同15

　　出賣人(甲方)：

　　(個人)姓名：____________國籍：____________身份證(護照)號碼：____________

　　(法人或其他組織)名稱：____________法定代表人：____________

　　地址：____________營業執照號碼：____________

　　郵政編碼：____________聯系電話：____________

　　委托代理人：

　　(個人)姓名：____________國籍：____________身份證(護照)號碼：____________

　　(法人或其他組織)名稱：____________法定代表人：____________

　　地址：____________營業執照號碼：____________

　　郵政編碼：____________聯系電話：____________

　　買受人(乙方)：

　　(個人)姓名：____________國籍：____________身份證(護照)號碼：____________

　　(法人或其他組織)名稱：____________法定代表人：____________

　　地址：____________營業執照號碼：____________

　　郵政編碼：____________聯系電話：____________

　　委托代理人：

　　(個人)姓名：____________國籍：____________身份證(護照)號碼：____________

　　(法人或其他組織)名稱：____________法定代表人：____________

　　地址：____________營業執照號碼：____________

　　郵政編碼：____________聯系電話：____________

　　根據、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規的規定，甲方雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：

　　第一條房產情況

　　該房屋坐落____________ 。產別____________，結構____________，建筑面積____________平方米。房屋所有權證號____________，所有權人____________ ;房屋為共有的，其他共有權人____________，共有權證號____________，共有方式____________，共有權人同意出售證明見附件三。

　　該房屋土地使用權證號____________，土地使用面積____________平方米，土地來源____________ 。以出讓方式取得土地使用權的`，土地使用年限為____________年，自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日止。

　　經雙方實地查勘，房產實物狀況及相關設施，符合雙方約定。

　　房屋相關設施及平面圖見附件一，房屋抵押、租賃情況見附件二。

　　第二條房產價款、其他價款及交付

　　房產價款為____________ (幣種：____________ )，計____________ (大寫)，其他價款為____________ (幣種：____________ )，計____________ (大寫)。

　　乙方付款形式、付款時間為：

　　________________________

　　第三條房產交付

　　房產實物狀況、權利狀況、符合有關規定和雙方約定的，方可交付;不符合有關規定和雙方約定的，不得交付。

　　甲方須于____________年____________月____________日前，將該房產及相關證明交付乙方。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：____________

　　____________ 。

　　上述相關證明包括____________ 。

　　第四條產權轉移登記及其他相關設施登記