律師寫的民事上訴狀
民事上訴狀應該怎么寫呢?如果大家要了解民事上訴狀的書寫方法，可以參考以下律師寫的民事上訴狀哦!相信對大家有幫助!
律師寫的民事上訴狀格式【1】
民事上訴狀
(法人或其他組織提起上訴用)
上訴人名稱：
所在地址：
法定代表人(或主要負責人)姓名： 職務：
電話：
企業性質： 工商登記核準號：
經營范圍和方式：
開戶銀行： 賬號：
被上訴人名稱：
所在地址：
法定代表人(或代表人)姓名： 職務：
電話：
上訴人因__________一案，不服__________人民法院__________年月__________日( )字第__________號__________，現提出上訴。
上訴請求：
上訴理由：
此致
__________人民法院
上訴人：
年 月 日
附：本上訴狀副本__________份。
注：本訴狀格式亦可適用于經濟案件中的法人或其他組織提出上訴。
民事上訴狀范文【2】
上訴人：XXX苗族侗族自治州XX工程總公司
地址：貴州省XXX市XX路XX號
法定代表人：陳XX 職務：經理
被上訴人：貴州省XX民族中學
地址：貴州省XX縣XX鎮路XX號
法定代表人：潘XX 職務：校長
上訴人訴被上訴人建設工程施工合同糾紛一案，不服XX縣人民法院(2011)天民商初字第85號民事判決書，特依法提起上訴。
上訴請求
請求二審法院撤銷XX縣人民法院(2011)天民商初字第85號民事判決書，重新對本案進行審理。
事實和理由
一、一審判決以審計機關的審計結果作為工程竣工結算的依據屬適用法律錯誤，懇請二審法院予以糾正
首先，根據我國審計法，審計監督主要是對國有資產是否造成損失，國家機關和國有企事業單位是否違反了財經紀律等問題進行監督。
對于違反財政收支規定的行為，審計機關有權予以處罰、制止、責令改正，假如發現交易雙方惡意串通損害國家利益的，審計機關也有權予以處罰。
但嚴格的說，審計監督在性質上只是一種行政監督，作為行政機關的審計機關一般不能對工程款的計算、確定作出決定。
因為有關工程款問題涉及到當事人雙方的合意，應當由當事人按照協議來解決。
即使在工程款發生爭議以后，需要對工程進行鑒定的，也應當由專門的鑒定機構以及建設管理部門來確定，而不能由審計機關來解決工程款問題，否則，明顯不符合審計機關的職責。
另一方面，審計機關代表國家對政府投資和以政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，進行審計監督，但對于政府投資和以政府投資為主的建設項目的建設單位與另一方當事人所發生的民事關系，審計機關不能直接干預。
假如審計機關有權確定工程款并以其確定的意見代替當事人之間的合同規定，顯然是不妥的。
因為這種干預實際上是依審計機關確定的價格來代替當事人的定價，這不僅超越了審計機關的職權，而且和市場經濟的要求是背道而馳的。
其次，2001年4月2日，最高人民法院民一庭針對河南省高級人民法院的請示作出《關于建設工程承包合同案件中雙方當事人已確認的工程決算價款與審計部門審計的工程決算價款不一致時如何適用法律問題的電話答復意見》(2001民一他字第2號)(以下簡稱《電話答復意見》)，內容為“你院“關于建設工程承包合同案件中雙方當事人已確認的工程決算價款與審計部門審計的工程決算價款不一致時如何適用法律問題的請示”收悉。
經研究認為，審計是國家對建設單位的一種行政監督，不影響建設單位與承建單位的合同效力。
建設工程承包合同案件應以當事人的約定作為法院判決的依據。
只有在合同明確約定以審計結論作為結算依據或者合同約定不明確、合同約定無效的情況下，才能將審計結論作為判決的依據”。
而本案中，雙方當事人對工程決算價款已經達成一致，完全符合《電話答復意見》中“雙方當事人已確認工程決算價款”這一前提條件，因此本案應當以“雙方當事人已確認的工程決算價款(即301.35萬)作為法院判決的依據”。
然而，一審判決在雙方當事人對工程決算價款有明確約定的情況下，卻適用審計部門審計的工程決算價款作為判決的依據，顯然沒有法律根據，屬適用法律錯誤，依法應當予以糾正。
二、一審判決認定“被上訴人在審計決定作出前沒有與上訴人進行工程款結算并支付工程余款沒有違反合同約定”屬認定事實不清，適用法律錯誤
第一、根據上訴人與被上訴人簽訂的《建設工程施工合同》的約定以及《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律法規的規定，工程結算價款應當在發包人收到竣工結算報告及結算資料后28天內支付。
本案在一審中已查明，上訴人所承建的XX民族中學學生公寓樓工程已于2007年8月21日驗收合格，并正式投入使用。
根據合同的約定以及法律的規定，被上訴人應當在28天內(即2007年9月17日前)向上訴人支付工程結算價款。
若超出此限及構成違約，應根據合同約定承擔相應的責任。
第二，雖然審計法規定，國家建設項目必須進行審計監督，但如前所述，審計監督在性質上只是一種行政監督，作為行政機關的審計機關一般不能對工程款的計算、確定作出決定。
因此審計部門的審計結果既不能作為工程竣工結算的依據，也不能成為支付工程結算價款時間的限制條件。
因此，工程結算價款是多少，何時進行工程竣工結算不受審計決定的影響。
建設工程一但符合合同約定的交付條件，并已實際交付，被上訴人即應當支付工程決算價款，無需等審計部門作出審計決定。
一審判決認定“在審計決定作出前被上訴人沒有與上訴人進行工程價款結算并支付工程余款沒有違反合同約定”，沒有法律依據，且以審計部門的審計決定作出的時間作為工程結算及支付工程結算價款的時間屬認定事實不清，適用法律錯誤。
三、建設施工合同對逾期付款的利息和違約責任有明確的約定，被上訴人逾期付款依法應當承擔相應的責任
上訴人與被上訴人簽訂的《工程建設施工合同》已明確約定了逾期支付工程竣工結算款的利息和違約責任，本案中上訴人所承建的XX民族中學學生公寓樓工程于2007年8月21日即已驗收合格，并正式投入使用，根據合同約定，在被上訴人應當在28天內(即2007年9月17日前)向上訴人支付工程竣工結算價款。
被上訴人拖延至審計部門作出審計決定之后才向上訴人進行工程竣工結算，沒有法律依據。
其應當根據合同的約定承擔2007年9月17日至今逾期支付工程結算價款的利息其承擔違約責任。
因此懇請二審法院依法支持上訴人的上訴請求，并判令被上訴人向上訴人支付逾期支付工程結算價款的利息以及承擔違約責任。
綜上所述，懇請二審法院撤銷一審判決，重新對本案進行審理。
此致
XXX州中級人民法院
上訴人：XXX苗族侗族自治州XX工程總公司
二0XX年九月五日
【律師寫的民事上訴狀】相關文章：
民事上訴狀12-18
民事上訴狀08-09
經典的民事上訴狀05-15
民事上訴狀范本12-22
民事上訴狀范文08-03
民事刑事上訴狀11-01
民事上訴狀(15篇)11-26
民事上訴狀【精品范文】10-17
民事上訴狀15篇08-09
民事上訴狀【精選9篇】08-25