委托合同范例(15篇)
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編為大家收集的委托合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

委托合同1
甲方:_______________
乙方:_______________
經甲乙雙方友好協商,本著自愿、平等、互利的原則,訂立本協議。
一、甲方委托乙方設計______________活動的戶內外廣告裝飾工程及與本廣告裝飾工程相關的戶外廣告的手續報批、制作、安裝、維護、拆除。具體內容可詳見附件。
二、戶外廣告的手續報批,包括城市綜合執法部門、工商行政管理部門、規劃部門、消防部門、氣象部門等,一切與本次戶外廣告宣傳有關的各部門申報審批手續均屬此列。乙方報批手續完成后,要將手續復印件交與甲方一份。
三、甲方將在乙方完成戶外廣告報批手續后按協議工程總金額預付乙方_______%作為訂金,其余款項,待乙方完成制作、安裝工程后,再支付_______ %,剩余款項待乙方履行維護及拆除所有廣告協議內容后,再一次性付清。
四、戶內外廣告裝飾工程因設計不合理、安裝不牢固、維護不到位等原因而引起的一切事故由乙方承擔全部責任。
五、甲乙雙方簽訂合作協議后,乙方未按協議要求時間完成,造成甲方廣告宣傳工作延誤的,每延誤一天,甲方將按本協議總款項的_______% 進行罰款。
六、甲乙雙方簽訂合作協議后,乙方制作、安裝內容,未按協議要求達到質量標準,每出現一項內容,甲方將扣減本協議總款項的'_______%.
七、本協議所指廣告裝飾工程完工后,乙方須承擔維護、維修責任。一旦出現問題需要乙方派人到現場進行維修、維護,乙方未及時到達現場維修、維護的,甲方將按每延誤_______個小時扣減本協議總款項_______% 的標準進行罰款,若因此出現一切事故,由乙方承擔全部責任。
八、因人為破壞、不可抗力等原因出現的一切事故與乙方無關。
九、本合同有效期為_______,即從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日
十、協議的變遷、終止與解除
本合同有效期內,任何一方提出變更、解除、終止協議,必須提前一個月以書面形式通知對方,經雙方協商一致,并達成書面協議方可變更、解除和終止。
十一、本合同未盡事宜由雙方協商解決。
十二、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________
乙方:______________
代表人:____________
代表人:____________
_____年_____月____日
_____年_____月____日
委托合同2
上訴人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
委托代理人:_____________________
電話:_____________________
被上訴人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案,不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決,提出上訴。
請求事項:
一、依法撤銷一審判決;
二、判令被上訴人支付代理費人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國人民銀行公布的同期貸款利率,自____年11月1日起計至還清之日止,】
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
一審判決稱:"從QQ聊天記錄、錄音音頻可知,原告并未明確向被告說明費用計算方式,被告有重大誤解,而該重大誤解足以決定雙方是否進行交易,因此,原告存在過錯,在充分考慮本案案情,平衡雙方利益的基礎上,本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"
一審判決之中所表述的案件事實認定與判決所顯示出來的司法推理,明顯錯誤,明顯違法。首先,認定事實不清;其次,司法推理邏輯混亂,導致適用法律明顯不當,判決顯失公平。具體理由如下:
第一,雙方經辦人員的QQ聊天記錄結合庭審過程之中雙方提供的其它證據,足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且,這樣的計算方式是國際通用標準和慣例,符合國際貨運代理規范。更何況,被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿易有密切關系的企業,沒有任何理由說明他們不了解相關國際慣例,和與國際貨運相關的國際標準與規范。
更何況,任何運輸,不管國內、國際,陸運、水運、海運、還是航空運輸,一概如此——泡貨按體積算,重貨按重量算。古今中外,一概如此,乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯,耍賴,撒潑,有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑,可能是被上訴人生產方式、或者與英國客戶的合作方式的調整,導致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了,因此找借口拒收貨品,企圖賴賬。
更加重要的是,如今讓案涉代理所產生的代理費很有可能成為一種損失的原因,與上訴人沒有關系——上訴人按照雙方約定已經履行應該履行的義務,被上訴人迄今不肯收貨,而不肯收貨的唯一原因是:不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規定,"受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬。"
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關系,談判過程之中拒收一切文件,自始迄今,被告謊話連篇,極端不誠信,才是導致本案發生的根本原因。
第二,錄音音頻是事發之后雙方處理爭議過程之中形成的,不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式,更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解,從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現可知,被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三,如果被上訴人確實存在重大誤解,應該主動提起訴訟,向人民法院依法申請依法撤銷委托合同,通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下,法院直接啟動重大誤解訴訟程序,并且據此作出判決,很顯然,程序根本違法。
第四,即使被告對運價確有誤解,也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規范。因為,雙方就合同的訂立的`協商、協調過程和合同履行過程長達三個月之久,被告有足夠時間對相關問題進行調查、了解、研究;更何況,原告的確在雙方的協商、協調過程和合同履行這個長達三個月之久的交易、交往過程之中,多次說明了相關問題,根本不可能發生所謂重大誤解。
特別需要注意的是,迄今而未止,被告從來沒有說過他們有誤解,即使被告對相關問題了解得不夠清楚,也未必"足以決定雙方是否進行交易"。涉案交易是否需要如此進行,主要取決于被上訴人的生產方式——按照樣板生產,還是按照客戶要求先打樣,雙方確認樣板之后,按照打樣生產;更加重要的是,委托人在發出委托指令之前和委托、配合過程之中,自身確有對所需費用進行明確的義務,上訴人作為受委托人確有告知的義務,而上訴人已經完成告知義務。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前,只是有個托詞說,他們只有五萬元的預算。即使所謂只有五萬元的預算的說法是真實可信的,那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解,生意人計算的是投入產出比例,為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優勢是時間短很多,明顯缺點就是費用高出許多。如前所述,被告作為一個長期專業從事對外加工的與國際貿易有密切關系的的企業,即使不能準確掌握相關信息,也不至于對相關問題一無所知,對航空貨運代理相關事務發生重大誤解。這,顯然過于牽強,顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過,他們不清楚運輸費用按照材積計算,可是前面已經分析,再議過程之中的這一說法顯然不成立,不足信。更加重要的是,訴訟過程之中,被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關系,在法理上相當于,企圖解除雙方的委托合同,可是,合同已經履行,不存在解除的可能。
第五,即使存在所謂"重大誤解",該判決仍然明顯不妥、不公。首先,被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴,法院不能越俎代庖,直接啟動"重大誤解"訴訟程序,直接按照"重大誤解"進行裁判;其次,從實體處理方面來看,更加明顯不公,上訴人已經依約完成委托事項,于情于理于法,被上訴人均應該如數支付代理費,絕對不可以"各打五十大板",將代理費五五對開,判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決,顯失公平。
綜上,原審判決,確屬認定事實不清,適用法律不當,判決顯失公平,依法應予撤銷。
此致
敬禮!
________市中級人民法院
上訴人:________市亞世國際貨運代理有限公司
法定代表人:_____________________
代書人:_____________________
聯絡電話:_____________________
____年____月____日
委托合同3
甲方:(委托單位):
乙方:(受托單位):
依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國會計法》及其它相關的法律法規的規定,甲方因經營管理需要,委托乙方代理記賬,為了維護當事人的合法權益,雙方本著誠信、平等、互利之原則,經雙方代表協商達成如下協議:
一、委托范圍
時間:乙方接受甲方委托對甲方20--年-月到20--年-月的經濟業務進行代理記賬。
業務范圍(請在以下事項中選擇):
(a)建賬;
(b)代理記賬(含整理原始憑證,裝訂會計憑證/賬薄)
(c)財務管理咨詢;
(d)稅務相關事項(國地稅報到);
(e)代理甲方參加各種稅務會議,協助甲方接受稅務檢查;
(f)清理亂賬;
(g)辦理一般納稅人年檢;
(h)社保:其它
二、甲方的責任和義務
建立健全的企業管理制度,依法經營,保證資產的安全完整,保證原始憑證的真實、合法、準確、完整,積極配合乙方工作。甲方在每月30日前為乙方提供完整的會計資料,包括不同發票的使用情況、銀行存款的詳細情況(出示銀行對賬單)。如果甲方提供資料不全、票據失真致使乙方無法繼續工作,從而導致工商稅務處罰,由甲方負責,甲方并對提供的會計原始憑證的真實性負責。
安排專人負責現金和銀行存款的收付,按《會計基礎工作規范》要求保管好所有的往來單據。
做好會計憑證傳遞過程中的登記和保管工作。
及時準確將收到工商、稅務部門的信件、電話等內容轉交或傳達乙方。
按本合同規定及時足額的支付代理記賬費用。
為乙方派出的代理記賬人員提供必要的工作條件及合作。
三、乙方的責任和義務
根據《中華人民共和國會計法》《企業會計制度》《小企業會計制度》及《企業會計準則》和湖南省各項稅收管理等有關規定開展代理記帳業務。
根據甲方的經營特點和管理需要,選擇相應的`會計核算制度。
設計會計憑證傳遞程序,做好憑證簽收工作,指導甲方按《會計基礎工作規范》妥善保管會計檔案并在合同終止時辦理會計工作交接手續。
按有關規定審核甲方提供的原始憑證,填制記賬憑證,登記會計賬冊,及時編制會計報表。
妥善保管甲方的所有會計資料,由乙方原因造成甲方資料丟失,應由乙方負責彌補并承擔由此引起的經濟損失。
對工作中涉及的甲方商業機密和會計資料嚴格保密,不得隨意向外透露、出示和傳遞。
稅務部門到甲方檢查工作,必要時乙方列席會議,根據需要向稅務部門匯報。
四、結算方式
每月服務費¥元 ,季付¥元,年付¥元。
(注:在辦理納稅申報及其他相關事項時,乙方辦事人員所發生的往返交通費,由乙方墊付,甲方實報實銷)
五、有效期限
本合同自雙方代表簽字并付款之日起生效。并在本合同約定的全部事項完成之前有效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
六、違約責任
任何一方如有違反合同的規定,給對乙方造成的損失的,則按《中華人民共和國合同法》的規定承擔違約責任。
合同最短委托期為一年,合同未滿六個月任何一方終止合同,都應向對方支付相當一個月服務費的違約金。
原始憑證交接時付款,過期一周不付服務費,甲方應按所欠費用的二倍賠償乙方損失,同時本合同自動失效,乙方不承擔合同違約責任。
七、其他有關事項
甲方應留給乙方詳細的聯系方式,在報稅期,需甲方提供公章及資料,如果與甲方聯系不上,其后果由甲方負責。
由于乙方原因,未能及時完成會計核算,造成一定后果的,乙方必須及時糾正并承擔相應的責任。
甲方簽章: 乙方簽章:
代表人簽字: 代表人簽字:
簽字日期: 簽字日期:
委托合同4
甲方:
乙方:
受甲方委托,乙方為甲方的消費者滿意度進行調查。雙方經充分協商,根據有關法律法規,本著公平、誠信和互利互惠的原則,就相關事宜達成以下協議:
一、委托調查項目
1、項目名稱:上海市大潤發超市消費者滿意程度調查。
2、甲方委托乙方調查上海市大潤發超市消費者滿意程度進行調查,乙方按要求設計問卷,實施調查,處理數據,生成數據資料,供甲方使用;甲方按協議規定向乙方支付調查費用,并做好相關配合工作。
二、項目概況
1、調查時間:簽訂委托合同后一個月內。
2、調查對象:年齡在18至69周歲之間,在調查地居住滿6個月的公民(不含外籍人員)。
3、調查樣本量:100個(指成功樣本,下同)。
4、調查資料最遲交付時間:20__年8月底前。(包括原始數據、分組數據資料)。
5、調查費用:經與上海市大潤發超市集團有限公司協商,每個成功樣本平均費用為30元人民幣(下同)。本次調查總費用為叁仟元整。
三、甲方的協助義務
1、甲方向乙方提供相關資料。乙方應提前五日向甲方提交所需相關資料明細,經甲方確認同意后向乙方提供,如甲方拒絕提供,乙方不能以此為由拒絕或延期向甲方提供服務。
2、乙方獨立調查有困難的,經甲方同意,可請甲方提供協助。
四、保密義務
1、乙方承諾對甲方的商業秘密負有保密義務。
2、保密內容包括但不限于:乙方需要對甲方提供給乙方的所有書面資料(但提供給乙方以前已經公開的除外)和乙方通過調查取得的全部資料及調查等(以下統稱商業秘密)進行保密。
3、保密:乙方在甲方未公開披露的情況下,不得向第三方泄露甲方的商業秘密;不得許可第三方使用甲方的商業秘密;不得以任何形式私自利用上述商業秘密;對于一項完整的商業秘密,如果甲方僅公開披露部分內容,對未披露的部分乙方仍要承擔保密義務。
4、涉密人員范圍:包括但不限于乙方項目工作組成員及乙方其他全體員工。
5、保密期限:乙方承擔保密義務的期限自甲、乙雙方簽訂本合同時起至甲方向社會公眾披露該信息時止,在此期間無論甲、乙雙方合同關系是否存在,乙方都應無條件的保守甲方的商業秘密。
6、泄密責任:乙方承擔因泄漏甲方商業秘密而給甲方造成的.全部損失。經濟損失難以計算的,賠償額應當相當于本合同總價款的十倍。
五、費用結算:
調查開始后10日內即20__年1月30日前,甲方向乙方一次性支付本次調查項目費用叁仟元整。收款人名稱:上海管理顧問有限公司。開戶行:工商銀行上海支行。賬號:
六、違約責任
1、除本合同另有約定外,非經本合同雙方協商一致,任何一方不得無故違反合同。如有違約,違約的一方應承擔另一方的全部損失。
2、乙方逾期向甲方提供合格的調查報告的,每逾期一日,乙方應當按照本合同咨詢費總額的日萬分之五支付違約金,對因此給甲方造成的損失,乙方應承擔賠償責任。
3、乙方違反本合同第五條約定,應當向甲方支付違約金人民幣萬元。對因此給甲方造成的經濟損失,乙方應承擔賠償責任。
七、合同的解除
1、乙方逾期提供合格的調查報告超過十日,甲方有權單方解除本合同。
2、乙方不得以與其他單位合作等任何方式將本合同約定的服務內容分包或轉包給第三方,否則,甲方有權解除合同。
3、乙方違反本合同任何一項其他約定義務,經甲方催告后仍未完全履行的,甲方有權解除本合同。
4、因乙方原因導致本合同解除的,乙方應返還甲方已經支付的全部咨詢費,并按照本合同咨詢費總額的20%向甲方支付違約金,對因此給甲方造成的損失,乙方應承擔賠償責任。
5、本合同履行期間,除因乙方原因合同解除的外,甲方有權隨時通知乙方解除本合同,合同解除時,對于甲方已付的款項乙方不予退還,甲方也不再承擔任何補償、賠償等違約責任。
八、違約責任
1、除本合同另有約定外,非經本合同雙方協商一致,任何一方不得無故違反合同。如有違約,違約的一方應承擔另一方的全部損失。
2、乙方逾期向甲方提供合格的調查報告的,每逾期一日,乙方應當按照本合同咨詢費總額的日萬分之五支付違約金,對因此給甲方造成的損失,乙方應承擔賠償責任。
3、乙方違反本合同第五條約定,應當向甲方支付違約金人民幣1萬元。對因此給甲方造成的經濟損失,乙方應承擔賠償責任
九、的生效
本協議一式兩份,甲方一份,乙方一份,經雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜,由雙方協商確定。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
年月日
年月日
委托合同5
為了使甲方生產的xxxx(產品名稱)擴大銷路,增加銷量,提高企業經濟效益,本著互惠互利、共謀發展的原則,經甲乙雙方友好協商,簽訂合同如下:
一、市場開發:
為了盡快使甲方的xxxx(產品名稱)占領瀘州市場,充分利用乙方在瀘州市完善的營銷網絡和卓越的銷售團隊,甲方委托乙方負責瀘州市場的開發和營銷,由乙方獨家代理甲方所生產的系列xxxx(產品名稱)在瀘州市城區市場的銷售工作,城區市場包括江陽區、龍馬潭區和納溪區。
二、市場策劃和營銷策略:
乙方負責提供市場營銷策劃書,經甲方認可同意后,由乙方按照市場營銷策劃書中的營銷策略,實施市場開發和營銷工作。費用按本合同的約定解決。
三、鋪貨:
由乙方按照市場營銷策劃書負責向KA賣場、中小超市、渠道網絡鋪貨。鋪貨總量控制在 噸以內。
四、價格:
對KA賣場、中小超市、渠道網絡的批發價格,由乙方確定。甲乙雙方的結算價格由雙方商定。市場價格發生變化,由乙方及時向甲方反饋信息。根據市場價格變化,雙方協商調整批發價格和結算價格。
五、數量:
甲方提供穩定的糧源以滿足乙方市場銷售的需求。乙方需要xxxx(產品名稱)時,應提前三天通知甲方,甲方及時組織加工以保證市場需要。
六、市場開發及費用:
市場開發是一項長期的工作,乙方應負責根據市場變化提供市場開發調整方案,經甲方同意后,組織實施。廣告費、促銷品、宣傳品、必要的.銷售用具和KA賣場費用由甲方負責。渠道促銷員的工資、補貼、差旅費,以及xxxx(產品名稱)在瀘州市場銷售過程中產生的保管費、倉租費、運費、上下車費、辦公費和給商家的聯絡費由乙方負責。
七、產品質量:
由甲方按照國家有關規定和標準生產xxxx(產品名稱),產品質量問題由甲方負責。
八、營銷手續:
甲方負責提供xxxx(產品名稱)銷售手續。
九、貨物交接手續及資金結算:
甲方商品啟運時開出商品調撥運單,乙方收到貨后在調運單上簽字。乙方憑調運單和鋪貨單建庫存表。乙方在每月的20日結帳后,將銷售表、庫存表報給甲方。甲乙雙方每月結算一次貨款,已銷售xxxx(產品名稱)的貨款結算后,乙方應在三日內支付給甲方。銷售量大的時期,也可以七天或半個月結算一次。
十、本合同一式四份,雙方各執二份。
合同執行中發現新的問題,經雙方協商可以不斷完善合同。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
日期:
委托合同6
本協議在下述雙方當事人之間簽訂:
甲方:
地址:
乙方:
地址:
鑒 于:
1. 甲乙雙方為依據中國法律設立并合法存續的企業。
2. 甲方擬轉讓其合法持有的標的企業股權。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規、規章的規定,甲乙雙方遵循自愿、公平、誠實信用的原則,就甲方轉讓其合法持有的標的企業股權的相關事務達成一致,簽訂本協議如下條款:
第一條 委托事項
1.1 甲方委托乙方轉讓甲方持有的 的 %的股權。
1.2 乙方接受甲方委托,根據對交易項目的盡職調查結果,按照交易規則為甲方提供相關服務。
第二條 股權擬轉讓價格及轉讓比例
2.1 股權擬轉讓總金額:人民幣 億元(以實際成交價格為準)。
2.2 股權轉讓比例: 的 %的股權。
第三條 服務費
3.1 甲方同意在本次股權轉讓完成時按股權轉讓實際成交總金額的 %向乙方支付委托轉讓服務費。
3.2 甲方在股權轉讓方與股權受讓方簽訂的《股權轉讓合同》生效之日起五日內,向乙方一次性支付3.1款所約定之委托轉讓服務費。
乙方收款賬號信息如下:
乙方開戶行:
開戶戶名:
賬號:
第四條 雙方的權利與義務
4.1 甲方聲明:不會因為甲方沒有履行內部審批程序、沒有經過股東會/大會決議通過,不具備相應的民事權利能力和民事行為能力而導致本協議無效。
4.2 甲方應按照乙方的交易規則及相關規定開展本項股權轉讓業務。
4.3 甲方同意依據乙方的交易規則,不直接進場交易,并接受乙方指派的'經紀會員于本項目交易過程中提供全程交易服務。
4.4 甲方同意依據乙方的交易規則,于本協議簽訂后接受前述經紀會員對其展開的盡職調查,并接受乙方依據該盡職調查結果做出接受委托或拒絕委托的決定。
4.5 甲方保證按本協議的約定及時向乙方支付全部委托轉讓服務費。
4.6 甲方有權隨時向乙方了解委托事項的進展情況,并積極配合乙方辦理有關委托事項。
4.7 乙方有權對甲方提供的有關文件材料的真實性、合法性進行審查。甲方應承擔提供虛假文件或隱瞞事實的一切法律后果。
4.8 乙方應對指定的經紀會員予以統一管理。
4.9 乙方保證將甲方提供的全部資料僅用于本項股權轉讓事宜。
4.10 乙方負責協調本次股權交易的登記、交易、結算等工作。
4.11 甲乙雙方均一致認可,本協議的簽署與生效不代表對項目最終成交給予任何保證。
第五條 不越過條款
5.1 雙方承諾,本協議簽訂后六個月內(以簽訂本協議日期為基準日),雙方本身或各自關聯人、關系人(包括但不限于關聯企業、法定代表人、公司職員及其親屬、朋友等)、推薦的其他主體之間不越過其他一方私下單獨直接或間接接觸或進行其他各項商業或投資行為,不越過某一聯系人直接或間接聯系其他聯系人或該聯系人的關聯人、關系人(包括但不限于關聯企業、法定代表人、公司職員、親屬、朋友等)進行其他各項商業或投資行為。如有越過行為,則視為違約,一方有權向違約方按本協議約定之標準取得該項服務全部收益的報酬。
第六條 甲方承諾
依照公開、公平、公正、誠信的原則,甲方作如下承諾:
6.1 本次股權轉讓是甲方真實意思表示,轉讓的股權權屬清晰,甲方對該股權擁有完全的處臵權且實施股權轉讓不存在任何限制條件。
6.2 甲方轉讓股權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準。
6.3 甲方所提交的所有材料及附件內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
6.4 甲方指定乙方作為本次股權轉讓的唯一交易場所。
第七條 違約責任
7.1 如果甲方未按本協議第三條之規定向乙方及時支
付相關費用的,每延期一天,甲方應向乙方支付延期支付費用總額萬分之五的每日罰息,直至甲方向乙方付清上述費用為止;超過五天未付,甲方還須另行承擔應支付給乙方委托轉讓服務費用總額百分之二十的違約金。
7.2 甲方如違反本協議第五條規定,繞開乙方單獨與其他第三方達成股權轉讓協議的,無論該協議具體條款是否符合本協議第一條所載之內容,均應視為乙方已完成本協議約定的所有義務,甲方同意按本協議第三條之規定向乙方支付委托轉讓服務費,并按本條第7.1款之規定承擔逾期未付的違約責任。
第八條 保密條款
8.1 協議雙方均應當對與本協議有關的全部事項、對在履行本協議過程中所知悉的對方信息承擔嚴格保密義務。
8.2 如果任何一方泄露對方秘密致使被泄密方受到經濟損失,或致使其他第三方受到損害的,泄密一方應當向被泄密方和遭受損失的其他第三方承擔賠償責任。
第九條 爭議解決及選擇管轄
9.1 因本協議引起的任何爭議均應通過友好協商解決,協商不成的,雙方同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十條 附則
10.1 本協議自雙方法定代表人或授權代表簽名并加斧章之日起生效。
10.2 本協議自乙方根據乙方指定的經紀會員對甲方開展盡職調查結果審核通過后生效。
10.3 本協議生效后,非經甲乙雙方協商一致并達成書面協議的,甲乙任何一方均不得擅自變更或解除本協議。
10.4 本協議的任何修改需經雙方同意并簽署書面文件后方可生效,并與本協議具有同等法律效力。
10.5 本協議有效期至乙方全額收到甲方應支付的服務費之日,雙方如認為有必要繼續合作的,可于本協議有效期屆滿前續簽本協議。
10.6 本協議正本壹式陸份,雙方各執叁份,具有同等法律效力。
10.7 本協議于[ ]年[ ]月[ ]日簽訂于中國北京。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托合同7
合同編號:
甲方:
乙方:上海 資信評估有限公司
簽訂時間:年 月 日
簽訂地點:上海市 區(縣)
依照《中華人民共和國合同法》、《上海市企業合同信用評價管理辦法》(滬工商合[20xx]422號)及其他有關法律法規的規定,經雙方協商一致,就20xx年度企業合同信用評價簽訂本合同。
一、評價內容
乙方受甲方委托就企業合同信用評價,采用市工商局指定的合同信用評價標準(包括數學模型和計算機軟件),對甲方提供的信息數據進行核實、抽查、分析和科學評估,出具公正、客觀、全面、完整反映企業合同信用狀況的評價報告。
二、甲方應提供給乙方的資料信息及其他應予協作的事宜
1、甲方在本合同簽署后按規定向乙方提供所需全部材料,并對其提供資料的真實性、合法性負責。如甲方不能按期提供所需資料致使評估無法正常進行,或提供虛假資料造成評估結果的失真,甲方應承擔全部責任。
2、乙方在甲方現場考核、抽查企業合同信用評價內容的過程中,甲方應安排合同管理及有關人員予以配合。
三、乙方應提供給甲方的服務及其他應予協作的事項
1、乙方對甲方的`評價結果以及甲方所提供的評估資料負有保密責任,為甲方嚴守商業機密,未經甲方同意,乙方不得將評價結果以及評估資料提供給甲方以外的第三方。
2、乙方在收到甲方報送的評估資料后對甲方合同信用等級進行客觀、公正的評價。
3、如甲方對評估結果持有異議,在收到評價報告后的10個工作日內向乙方提出復評要求,并提供必要的補充資料,乙方給予復評。
四、價款支付方式
1、本項合同信用評價費用為(人民幣大寫) 元,甲方在本合同簽署以后一周內向乙方一次付清全部評估費。
2、甲方應以銀行轉賬或支票等方式予以結算。
五、違約責任
本合同經甲乙雙方簽署后立即生效,任何一方不得違約,否則由違約方承擔全部法律責任。
六、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,提交_____仲裁委員會仲裁。
七、其他約定事項:
八、本合同一式二份,雙方各持一份。
甲方:單位(蓋章) 地址郵編:
聯系電話:
法定代表人: 開戶銀行:
委托代理人: 銀行賬號:
乙方:單位(蓋章) 地址郵編:
聯系電話:
法定代表人: 開戶銀行:
委托代理人: 銀行賬號:
委托合同8
甲方:________________________
乙方:____________
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就公司商業攝影事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行:
一、委托之事項:
商業攝影:□畫冊攝影□海報攝影□廣告攝影其他________________________________
拍攝形式:□數碼□120正片□4x5正片(正片即反轉片)拍攝數量:________________
二、乙方拍攝作品的時間:
甲方委托乙方進行商業攝影的具體時間為:
______年____月____日至______年____月____日結束。
三、拍攝費用:
總價為:人民幣___15600_____元,(預付定金:__80000__□現金支付□銀行轉帳)(注明:□含稅□不含稅)
四、備注條款:
五、付款方式:
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內將委托攝影"預付定金"以現金或銀行轉帳轉方式結給乙方,乙方收到甲方的"預付定金"后正式開拍。
2、拍攝完成后,由乙方提供小圖樣供甲方確認。甲方需在三天內確認乙方拍攝的圖片樣稿,確認后甲方應當付清攝影費用的全部余款,乙方收到余款后即將底片或光碟寄給甲方。
六、合同完結:
甲方收到乙方的底片或光碟,乙方收到甲方的所有款項,表明甲乙雙方合作成功。
七、雙方權利和義務:
1、乙方提供的攝影服務不能達到甲方的要求,這包括因技術和人為失誤造成"曝光不正確"或沖印出錯,甲方有權要求乙方進行補拍或重拍,乙方不再向甲方重復收取任何費用,直至客戶滿意為止。
2、甲方在收到底片或光碟后,即享有版權(除廣告攝影外),乙方應在七個工作日之內將甲方相關圖片資料刪除或銷毀,不得再用作商業出售。
3、乙方享有"廣告攝影"作品知識產權,甲方只有使用權。
4、乙方有義務對甲方提供的`拍攝樣品和圖片資料進行保密,乙方不得將甲方的產品資料或最后影相圖片給任何第三方。
5、以上手寫文字同印刷文字具有同等效力。
6、以上合約甲乙雙方必須相互遵守,如有任何一方沒有遵守本合約的以上相關條款則另一方可以向當地人民法院提起訴訟仲裁。
7、本合同一式兩份須加蓋公司公章,甲乙雙方簽約代表簽名,填寫簽訂日期和簽訂地點生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托合同9
委托方: (以下簡稱甲方)被委托方: (以下簡稱乙方) 甲、乙雙方在自愿基礎上,經平等協商,根據誠實信用原則,依據《中華人民共和國合同法》之規定,訂立本委托書。
一、委托事項
甲方自愿將在遠安盛世中央所購買 層 號的商鋪委托交由乙方招商。
二、委托期限
委托期限 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。委托期滿后,乙方將商鋪的使用權及經營權無條件歸還甲方。
三、委托權限
1、在本委托書第二條所約定的期限內,為市場培育期,甲方全權委托乙方進行上述商鋪的招商,并代表甲方與租賃戶簽訂《租賃合同》。甲方就 號商鋪的經營所得在上述期限內不再做任何訴求。
2、在本委托書第二條所約定之期限內,乙方有自由選擇合法承租人的權利。
3、合同期滿后,如甲方仍繼續出租商鋪,同等條件下,乙方或者原經營方擁有優先承租權。
四、甲方的權利和義務
1、本委托書約定期滿后,甲方有按時收回商鋪的權利。
2、在本委托書所約定的合作期內,甲方不得擅自解除本委托書。
3、本委托書有效期內,甲方若轉讓本委托書約定商鋪的所有權及產權,應與受讓人約定繼續履行本委托書為轉讓該商鋪所有權及產權的`附屬條件,或受讓人向乙方書面承諾繼續履行本委托書;因喪失民事行為能力者,其繼承人、法定代理人仍應繼續履行本委托書。
4、根據乙方的要求提供該商鋪有關證件和資料,并協助乙方辦理能合法經營之證照。
5、在本委托書有效期內,甲方不得干預乙方合法使用本商鋪的權利。
五、乙方的權利和義務
1、在本委托書所約定的委托期內,乙方有權選擇該商鋪自己經營、轉讓、與他方合作經營之權利。
2、本委托書所約定的商鋪在本委托書約定之期限內之物業管理費、水費、電費、治安費等由乙方負責。
六、違約責任
1、若因甲方原因致使乙方不能實施或經營方不能充分實施本委托書,其法律責任由甲方承擔。因此致使乙方受到經濟損失的,甲方應在乙方實際受損之次日按乙方實際損失額賠償乙方;若甲方延期支付賠償,則按乙方實際損失額的日千分之一計算滯納金。如造成經營方損失的,由經營方向乙方提供真實證明,一切損失由甲方按實際損失額承擔。
2、若因乙方不能按時支付物業管理費、水費、電費、治安費或不遵守商場的管理規定等原因,致使甲方受損,乙方按甲方實際損失額賠償甲方。
七、本委托書的訂立、效力、履行、終止、解釋、糾紛解決均適用中華人民共和國法律。
八、本委托書雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本委托書擬定一份,雙方簽字后由乙方持有。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代 表: 代 表:
聯 系 電 話: 聯 系 電 話: 年 月 日 年 月 日
委托合同10
甲方:__
乙方:__
__年__月
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,經雙方協商一致,達成如下協議,以資共同遵照執行。
一、合作方式
甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,并根據甲方的要求定制開發甲方所需的軟件產品,甲方向乙方支付費用。
二、合同標的
1、依據本合同約定,甲方委托乙方開發的軟件產品(以下簡稱:軟件)為:
2、乙方負責完成軟件的設計開發、交付、培訓及相關其他服務工作,并保證該軟件滿足甲方的要求,且不存在任何權利瑕疵和質量瑕疵。
3、乙方承諾,為完成本合同約定事項,乙方已取得為開發本軟件所需的其它軟件的許可使用權,并有權許可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本軟件,且該授權長期合法有效。
4、未經甲方書面同意,乙方不得將合同標的分包或轉包給第三方。在向甲方交付軟件產品之前,乙方不得自行將軟件轉讓給第三人或交第三人使用。
三、開發進度及軟件成果交付
1、自簽定本合同起30日內,乙方完成軟件的需求分析、設計、編碼、測試工作,并交付甲方使用。
2、軟件產品交付地點為,交付內容包括但不限于全部源代碼、安裝盤、技術文檔、用戶指南、操作手冊、安裝指南和測試報告等。
四、開發費用
軟件總開發費用為(人民幣) __元整,費用包括:完整的軟件交付成果、技術文件開發費用;乙方應承擔的提供技術服務及技術支持的費用;其他軟件的全部接口費用;稅費;技術培訓費用(包括教材、課程費等);以及乙方為全面履行合同義務所需支付的所有其他費用。
五、付款結算方式
1、在本合同簽訂后__元)。
2、在乙方完成軟件開發并交付甲方后,甲方在可正確使用后的15個工作日內,甲方向乙方支付進度款:計人民幣(¥:__元)。
3、軟件經甲方驗收合格后,乙方提供全額開發費用17%稅率的增值稅專用發票,甲方憑增值稅發票在7個工作日內,向乙方支付余款:計人民幣(¥:__元)。
六、知識產權條款
1、根據本合同產生的`全部研究開發成果(包括軟件產品和以此為基礎研發出的其他技術成果)的知識產權歸甲方所有。
2、雙方確定,甲方有權利用乙方按照本合同約定提供的研究開發成果,進行后續改進。由此產生的具有實質性或創造性技術進步特征的新的技術成果及其權利歸屬,由甲方享有。
3、乙方保證按照本合同約定提供的研究開發成果及其開發過程不侵犯第三方知識產權,任何第三方如果提出侵權指控時,乙方須與第三方交涉并承擔可能發生的一切法律上和經濟上的責任。
七、雙方的權利和義務
1、甲方的權利和義務
(1)甲方有權獲得乙方所提交的軟件交付成果、服務及相關知識產權。
(2)甲方有權及時了解和監督軟件開發的進展情況。
(3)甲方應向乙方提供完成軟件開發所必需的資料和工作條件。
(4)甲方應當按照合同約定向乙方支付合同價款。
2、乙方的權利和義務
(1)乙方有權按照本合同約定收取合同價款。
(2)乙方有權要求甲方提供軟件開發所必需的資料和支持。
(3)乙方保證所交付的軟件產品是完整的、全新的、技術上先進和成熟的,并在性能、質量和設計方面滿足安全、可靠和高效運行與方便維護的全部要求,能夠滿足甲方的個性化需求與接口的相關開發工作。乙方所提供的技術文件應是完整的、清晰易讀的、準確無誤的,能夠滿足軟件交付成果的檢驗、安裝、調試、測試、驗收、運行、維護和培訓的需要。
(4)乙方應派遣身體健康、有工作經驗和相應技能的技術人員到甲方現場提供開發實施、安裝、調試、測試、試運行、維護及培訓等技術服務,該技術服務費用包括在合同價格內。
(5)如果甲方發現乙方交付的軟件產品有缺陷,或性能和質量不符甲方要求時,乙方應負責無償地排除缺陷、替換或更換所交付的軟件產品。因乙方交付的軟件產品存在缺陷,或性能和質量不符合本合同約定而給甲方造成損失或者工作障礙的,乙方應承當相應的責任。
(6)在售后服務期內,乙方應負責免費向甲方提供與軟件有關新的或改進的運行經驗、技術開發和安全方面的所有資料及信息,且負責對本合同項下的軟件進行免費更新、升級。
(7)乙方保證其所交付軟件產品及服務不存在任何權利瑕疵,如任何第三方就乙方交付的軟件產品及服務向甲方提起侵權索賠,乙方應負責與第三方交涉,并承擔由此引起的一切法律責任,相關費用由乙方承擔。
(8)乙方承諾所提供的軟件產品不含有任何安全隱患,并在軟件使用期內承擔全部責任(包括但不限于消除安全隱患、退款、賠償損失等)。發生任何由于軟件產品安全引起的事故時,乙方應賠償甲方及相關用戶因此所發生的損失。
八、驗收
1、乙方向甲方交付所開發的軟件產品后進入試運行期,試運行期限為2個月,如果在試運行期間,如發現軟件產品有缺陷,或性能和質量不符甲方要求時,乙方有責任對其進行修改和更正。同時試運行期依據上述修改、更正期間進行相應順延。
2、試運行期屆滿,在甲方可正常使用乙方所交付的軟件產品,且乙方向甲方提交軟件設計文件后(包括但不限于軟件開發計劃及管理變更日志、需求規格說明書、軟件設計文檔、軟件架構文檔、軟件系統設計、軟件安裝前測試方案、測試計劃、模塊設計、模塊組織、模塊流程及模塊間接口設計等,同時應提交軟件開發各階段文件及軟件全部源代碼),甲方與乙方共同簽署兩份軟件驗收合格證書,甲、乙雙方各保存一份。
3、驗收不合格,由乙方負責更正和修改,乙方更正、修改后必須再次進行驗收。如果再次驗收仍不合格,甲方有權終止本協議。
九、售后服務支持
1、在驗收合格后,乙方對所開發的應用系統提供一年免費的售后服務。
2、在售后服務期的前兩周,乙方協同甲方使用該軟件。
3、售后服務內容包括軟件缺陷、故障等,用戶因工作需要要求對部分功能作小范圍改動時,乙方應免費給予完成。
4、在售后服務期內,乙方保證在出現應用系統故障時應及時、積極響應,遇有特殊情況雙方協商。
十、培訓
乙方在向甲方交付軟件產品后,負責為甲方的管理員提供軟件操作指導和培訓。
十一、保密責任
甲、乙雙方保證本軟件產品的所有技術信息和資料,不得透露給第三方。
十二、不可抗力
1、如合同雙方中任何一方由于不可抗力,如:地震、水災、臺風、戰爭和其他雙方都認為的不可抗力原因而無法按期履行合同。由雙方協商確定后,合同執行的時間做相應延期。
2、受影響方應盡快將所發生的不可抗力事故的情況以電話或傳真通知另一方,并在不可抗力發生14天內盡快用傳真和掛號信將有關權威機構出具的證明文件提交另一方確認。
3、當不可抗力事故終止或事故消除后,受阻方應盡快用傳真或電傳通知對方關于不可抗力形勢的解除并以掛號信加以確認,并繼續履行合同。
4、如果不可抗力阻礙合同的履行超過180天,雙方就合同的進一步履行問題進行討論并達成一致意見。
十三、爭議的解決
1、凡與本合同有關的一切爭議,甲、乙雙方應通過友好協商,如經協商后仍不能達成一致,任何一方都有權向合同簽訂地仲裁部門提請仲裁。
2、仲裁結果對雙方都有約束力,雙方應遵照執行。
3、由上述過程發生的費用,除仲裁結果另有規定外,應由敗訴方承擔。
4、仲裁地點為合同簽訂所在地。
十四、其它事項
1、合同簽訂時間: 年 月 日
2、合同簽訂地點:
3、合同由雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同一式四份,均具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執二份。
5、本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方:(公章)__住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
乙方:(公章)__住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
委托合同11
客戶________:(以下簡稱甲方)
受托人:________(以下簡稱乙方)
簽署日期:________
鑒于甲方是根據中華人民共和國法律合法成立并有效存續的房地產開發企業。鑒于乙方是具有合法拆遷資格的拆遷單位,同意接受甲方的委托,按照甲方的要求,在本合同建設用地范圍內完成拆遷工作..甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則,根據北京市相關法律政策,結合本拆遷項目的具體情況,為明確責任、配合工作、保證拆遷工作質量,經協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條拆遷范圍、委托事項:
1.1甲方委托乙方拆遷地點:項目拆遷范圍#:。
1.2.拆遷戶數量和面積:(以實測為準)
1、3:委托事項:深入調查、拆遷公示、實測、補償安置費用評估計算、拆遷補償協議協商簽訂、支付拆遷補償相關費用、產權調換安置結算、治安管理、房屋拆遷及垃圾清運、房屋安置等。
第二次拆遷安置和補償
2.1乙方代表甲方按照蚌埠市[20_________]144號文件、拆遷公告及相關法律法規與被拆遷戶簽訂《拆遷安置補償協議》,并將協議原件提交給甲方..
2.所有支付給被拆遷人的費用,由乙方列表,甲方審核簽字蓋章,并報拆遷部門批準后支付給被拆遷人。
第三條拆遷進度及乙方承諾
3.1乙方承諾拆遷進度如下:
3、1、1乙方完成本項目拆遷工作的期限為:拆遷公告發布之日起日歷天。
3、1、2乙方應在月前完成入戶調查和復檢工作。
3.1.3甲乙雙方應相互配合,提前完成拆遷的各項準備工作,并向政府主管部門辦理相關的拆遷審批手續。
3.1.4乙方應于月日前在#地完成入戶調查,并向甲方提供報告..
拆遷公告發布后天內,完成拆遷人數占拆遷戶總數的%。
拆遷公告發布后天內,完成拆遷人數占拆遷戶總數的%。
拆遷公告發布后天內,完成拆遷人數占拆遷戶總數的%。
3.在拆遷公告發布后天內完成所有拆遷工作。
3.2乙方拆遷工作的具體實施方案包括但不限于以下幾個方面:
3、2、1乙方為項目負責人,全面負責拆遷事宜,并及時將相關情況告知甲方。
3、2、2名拆遷人員兩人以上一組;
3、2、3乙方保證防止拆遷戶集體上訪或越級上訪;
第四條拆遷費、拆遷服務費及其支付方式
4.1拆遷費用由甲方根據蚌埠[20_]144號文件確定。
4.2在實施拆遷過程中,如遇特殊情況需要甲方承擔額外費用,乙方應立即提前與甲方協商,并取得甲方書面同意后方可實施。
4.3甲方應向乙方支付的拆遷服務費及支付時間:
4、3、1拆遷服務費:
4、3、2拆遷服務費支付時間:
第五條拆遷期限
5.1拆遷期限:日歷天,自拆遷公告發布之日起計算。
5.2本合同簽訂后,乙方自行勘察拆遷現場,制定拆遷方案,經雙方同意并報主管部門批準后實施。
5.3如發生裁決、訴訟等事項,乙方應與甲方協商延長拆遷期限,并以甲方名義申請延長拆遷期限..
第六條甲方的權利和義務
6.1提供拆除工作所需的所有手續文件和材料。
6、2負責審核拆遷計劃和拆遷預算。
6.3負責監督乙方拆遷工作的進展,并指派專人參與現場管理,隨時查詢拆遷事宜。
6.4按合同約定向乙方支付拆遷費用。
6.5積極配合乙方拆遷工作,協調相關事宜。
6.6乙方在搬遷過程中違反規定轉讓本協議或損害甲方利益的,甲方有權解除合同。
第七條乙方的權利和義務
7.1負責按照本合同的約定,合法實施和完成本合同拆遷范圍內的拆遷工作。乙方未依法實施拆遷的,應當承擔法律和經濟責任。
7、2測量建筑面積并確認無誤。
7、3制定分戶補償方案并填寫分戶補償方案表。
7.4協助甲方辦理待評估房屋的.拆遷許可和申報手續。
7.5、嚴格按照蚌埠[20_]144號文件為標準和上級主管部門批準的拆遷計劃,與被拆遷人簽訂拆遷安置補償協議。
7.6、在依法拆遷的基礎上,有效控制拆遷成本,嚴格按照甲方批準的拆遷預算計劃實施拆遷..
7、7負責解決拆遷過程中的拆遷糾紛。
7、8在規定期限內拆除釘子戶(困難拆遷戶)要有有效措施。
7、9拆遷結束后,根據拆遷管理部門的要求將與拆遷有關的資料整理成冊,并辦理拆遷工作。
7.拆遷工作完成后,在兩年法定時效內負責接收和處理居民拆遷善后事宜。
7.11如因甲方原因導致本合同無法履行或搬遷超過15天,乙方有權終止本合同。
7、11負責拆除過程中的其他相關工作。
第八條違約責任和報酬
8.任何一方違約,違約方應承擔相應的違約責任,并賠償對方由此造成的經濟損失。如雙方違約,雙方應根據實際情況承擔各自的違約責任。如遇不可抗力,雙方應協商解決。
8.2乙方未按本合同第三條、第一條規定的各階段拆除進度完成拆除任務的,視為乙方違約,甲方有權扣除總拆除服務費的10%作為違約金。
8.3、乙方違反本協議,未按拆遷文件規定和程序辦理,錯算、遺漏或私自簽訂拆遷補償安置協議,給甲方造成損失的,后果由乙方承擔,情節嚴重的,依法追究相關人員的刑事責任。
8.3、通過乙方的努力,甲方將獎勵乙方完成或超額完成本合同約定的拆遷任務人民幣1萬元。
第9條爭端的解決
因本合同或執行本合同而產生的一切爭議應通過友好協商解決;協商不成的,提交法院訴訟。
第十條不可抗力
10.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、洪水、臺風、地震等不可抗力因素造成的延誤和影響。
10.2甲方或乙方因不可抗力不能履行合同義務時,履行合同的時間順延,順延期限與受不可抗力影響的期限相同,但拆遷費用不變。
10.3不可抗力發生后,雙方應采取必要措施,密切配合,以減少不可抗力的影響。不可抗力影響消除后,應立即通知另一方。
10.如果甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同,應及時通知另一方不履行或延遲或部分履行本合同的原因。經對方同意后,本合同不得履行、延遲履行或部分履行,并免除違約責任。
第十一條本合同生效
11.1本合同自雙方簽字之日起生效。
11.2甲乙雙方均不得擅自變更或修改本合同規定的所有條款。
11.3在本合同執行過程中,甲乙雙方應本著相互信任和合作的原則,積極協商解決拆遷中出現的問題。本合同如有未盡事宜,甲乙雙方應協商并簽訂補充協議,作為本合同的附件。所有補充協議與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同一式五份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執兩份,區房地局拆遷科存檔一份。
第十二條:其他約定條款:
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(簽名):_______________________
在________________
委托合同12
委托人____________與___________律師事務所達成如下協議:
一、___律師事務所指派_________律師為_______案的第______審訴訟代理人,出庭代理。
二、委托律師代理權限__________________________
三、根據《律師業務收費辦法》的規定,委托人向____________律師事務所繳納委托費用____________元。
四、本委托書有效期自雙方簽訂之日起至____________止。
五、本委托書如需變更,另行協議。
委托人:________________
(簽字)
受托方:________________
律師事務所(章):______
______年______月______日
注:本協議書一式兩份,由委托人、律師事務所各持一份。
委托合同13
甲方(委托方):
乙方(承運方):
為了嚴格執行國家藥監部門相關規定,嚴格規范GPS管理,確保藥品物流安全。經過對乙方運輸資質的認定,甲乙雙方友好協商,制訂以下藥品運輸條款,以便雙方共同遵守:
1、甲方委托乙方將藥品在一定期限內送至甲方指定客戶的所在地。
2、甲方委托運輸藥品,須提供《托運明細》,寫明藥品名稱、規格、數量、價格及運輸目的地等。
3、甲方須保證藥品包裝完整,符合運輸包裝規定,提貨時,甲乙雙方應盡共同檢查藥品外觀的義務,確保甲方托運的藥品外觀包裝完整,無破損、受潮等問題。如客戶收貨后提出藥品外包裝受損等問題,視為乙方運輸途中產生的'問題,由乙方最終承擔損害賠償責任。損害賠償以所托運貨品的貨值為限,具體計算以甲方含稅開票價格為準。
4、乙方應提供加蓋公司原印章的營業執照、《組織機構代碼證》、《道路運輸許可證許可證》、《稅務登記證》、提貨人身份證的復印件以及加蓋公司印章或法定代表人印章的授權、駕駛員的駕駛證、行駛證等,供甲方備案。
5、乙方應在甲方委托后2日內,按《托運明細》赴甲方倉庫提貨,除自然災害等不可抗拒因素外,如因延時提貨而為甲方帶來經濟損失的,甲方視情節嚴重程度向乙方提出相應經濟索賠。
6、乙方應使用封閉式運輸工具運輸藥品。
7、乙方應嚴格按照藥品外包裝箱上圖示方法進行搬運、存儲、運輸,確保藥品安全送達。要求常溫或陰涼保存的藥品,在整個存儲、運輸途中應分別保持30℃或20℃以下,運輸裝卸過程中均不得將藥品置于陽光下暴曬;
8、乙方按甲方規定時間準時、安全地將藥品送達目的地。
9、藥品送達客戶后,乙方應取得有客戶真實有效簽章的送貨回單,并在送達貨物日起30日內將上述回單的第一聯交回甲方。
10、如出現下列情況,乙方不承擔責任:不可抗力;戰爭、地震、臺風;非法藥品。
11、甲方托運的貨物的運輸價格(包括提貨市內運輸費、保險費及其他各種費用)詳見附件。
12、乙方應根據甲方要求將收貨單位需要退回甲方的藥品及時運送至甲方指定的地點,本項產生的費用參照本合同第11條標準結算。
13、付款方式:月結。乙方憑每日結算清單和運輸發票向甲方結帳,甲方以現金或支票及時付款,最后付款日期不得超過次月5日,不得拖欠。
14、本合同一式兩份,如發生爭議,雙方應友好協商解決。
15、有效期: 年 月 日至 年 月 日。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
日期:年 月 日
日期: 年 月 日
委托合同14
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方進行 ,為明確雙方責任和義務,在不違反國家法律法規的前提下,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 測區范圍:
測區地點位于 ,具體測量范圍為甲方指界的范圍,面積以實際測量為準。
第二條 工作范圍內容
對____項目進行1:500地形測量,確定測區地形、地貌、坡度等。
第三條 測繪技術標準
1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形圖圖式》;
2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形圖數字化規范》;
3、GB 14912-94《大比尺地形圖機助制圖規范》;
4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形圖要素分類與代碼》;
5、CH 1002-95《測繪產品檢查驗收規定》;
6、CH 1003-95《測繪產品質量評定標準》;
7、GB/T 18316-20__《數字測繪產品檢查驗收規定和質量評定》;
第四條 測繪費用
甲乙雙方協商,測繪費用按¥: 元(大寫: )計收;合同簽訂后支付50%項目款,合計¥: 元(大寫: 元整),提交成果后5個工作日內付清尾款。甲方支付款項前,乙方應當向甲方開具合法有效的增值稅發票,乙方不開具或者開具的發票不合格的,甲方有權暫不支付款項,且不視為甲方違約。
第五條 甲方的權利義務的約定
1、自合同簽訂之日起1日內向乙方提交有關必要的資料
①甲方為乙方工作人員現場指界;
②其他必要資料。
2、按照約定支付測繪費用,以保證定界測量工作的順利進行。
第六條 乙方的權利義務的約定
1、自收到甲方的有關材料之日起,根據甲方的有關資料和本合同的技術要求開展工作;
2、自收到甲方通知進場之日開始組織測繪隊伍進場作業;
3、乙方應當根據相關規范和合同要求確保測繪項目順利完成;
4、未經甲方允許,乙方不得將本合同標的的全部或部分轉包給第三方。
5、未經甲方許可,不得將該測繪成果給他人使用,違者必究。
第七條 測繪項目完成工期及驗收
1、本合同約定工期為 天,若因天氣等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它條款約定的工期可以延期的,工程作業期限順延。
2、乙方應當在約定的期限內完成測算工作并提交測繪成果文件,每逾期交付測算成果文件1日,按照合同總額的千分之三向甲方支付違約金;逾期提交超過15日的,甲方有權解除合同,要求乙方返還已付的測算費用、并按測算費用的20%支付違約金。
3、乙方應當于工程完工之日起2日內通知甲方驗收,甲方應當自接到完工通知之日起3日內,組織有關人員,依據本合同約定使用的.技術標準和技術要求,對乙方所完工的測算工作完成驗收。經驗收合格的,應當出具驗收合格確認書;驗收不合格的,就不合格部分乙方應當免費重新進行測算,直至符合標準。
第八條 由于不可抗力,致使協議無法履行時,雙方應按有關法律規定及時協商處理。
第九條 提交資料
1、____項目1:500地形測量報告(含圖紙);
2、乙方應當對其交付的測算成果文件的真實性準確性負責,因乙方原因導致測算錯誤給甲方造成損失的,乙方應當賠償損失。
第十條 爭議的解決方式
因本合同履行發生爭議的,雙方應當友好協商解決,協商不成的,雙方同意提交由甲方所在地的人民法院訴訟,因訴訟產生的費用(包括但不限于訴訟費、保全費、執行費、律師費、交通費)由敗訴一方承擔。
第十一條 本合同執行過程中的未盡事宜,雙方應本著實事求是友好協商的態度加以解決。雙方協商一致的,簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
第十二條 附則
本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份。由雙方簽字并加蓋公章后即生效。全部成果交接完畢和費用結算完畢后,本合同終止。
甲方名稱(蓋章):
乙方名稱(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
年 月 日
年 月 日
開戶銀行:
開戶銀行:
銀行帳號:
銀行帳號:
開戶名稱:
開戶名稱:
委托合同15
委托方:___________________________(簡稱甲方)
受托方:___________________________(簡稱乙方)
根據國家有關法律、法規和本市相關規定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,就乙方接受甲方委托,為甲方出售船舶(以下簡稱“本船”)提供信息中介服務達成一致,同意簽訂如下協議,以資共同信守。
船名__________________;載重噸_________(噸);總長__________________(_________米);型寬_________(_________米);總噸__________________;凈噸_________;滿載吃水______________(_________米);主機型號/功率_________;建造時間/地點________________________;報價_________;其他___________________________________甲方委托乙方為其出售的船舶提供信息中介服務,并代辦_________等相關事宜。(①提供范本合同②代收代付船款)
1.甲方向乙方如實提供本船的基本技術資料(以船檢證書為準)和報價,作為乙方代甲方公布出售船舶信息的部分依據。最終船價由甲方與買船方商定,船舶規格以看驗船時為準。
2.如該船買賣成交,甲方應支付乙方中介費。
3.甲方應在簽訂買賣合同后,將合同副本壹份交乙方備案,以便乙方協助辦理該船的有關交易手續。
4.雙方簽訂本合同5天內,乙方應將本船有關信息在其網站或公報上予以公布;
5.應根據船舶動態與買船方聯系勘驗船事宜,將買方有效聯系方式及時告知甲方,同時安排甲乙雙方的洽談事宜。
6.甲方應當按照本船買賣合同價的_________(百分之_________),在本船買賣合同簽訂后5天內向乙方支付中介費。
7.乙方完成甲方委托和代辦的其他事項,甲方應當在這些事項完成后向乙方支付代辦費用。
(一)甲方有下列情形之一的,應當承擔違約責任,違約金為標的額的___________________________%(百分之一):
(1).甲方提供的船舶有關信息與該船真實有效的`船檢證書不符;
(2).甲方借故中介不成,中途撇開乙方再與買船方在本合同生效后就同一標的私下交易;
(3).甲方通過其他控股公司與買船方就本船簽訂買賣合同的(此時均視為乙方完成提供中介信息的服務,甲方應按本合同規定支付中介費并承擔違約責任);
(4).與他人串通損害乙方利益的;5.未能按合同約定支付中介費和代辦費的;6.其他造成乙方無法完成委托事項的行為。
(二)乙方提供虛假信息,導致甲方利益受損的,應當承擔相應的賠償責任,并盡力協助甲方向有關責任方索償。若有合同爭議或其他未盡事宜,雙方應協商解決,若協商不成,按本合同約定的第_________項進行解決:
(1).由_________仲裁委員會仲裁;
(2).依法向人民法院提起訴訟。
(3)._________________________________________________________________。
本合同經甲乙雙方簽字后生效,有效期至中介費付清之日止。合同壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
______年______月______日
【委托合同】相關文章:
07-25
10-01
10-01
04-14
11-15
03-25
11-23
12-02
10-07
05-16