按份共有房屋協議書
在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到協議，協議協調著人與人，人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬協議感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的按份共有房屋協議書，希望對大家有所幫助。
按份共有房屋協議書1
甲方：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方根據《_____》關于承攬合同的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：
一、承攬方式：乙方承攬甲方 住房（具體工種）。
二、施工地點：
三、住房結構、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。
六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至 年 月 日止。
八、甲方的權利義務
（一）甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
（二）甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的.權利義務
（一）乙方的權利
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
（二）乙方的義務
1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由于乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
按份共有房屋協議書2
根據《法院訴訟文書樣式》的規定，對于不同內容的一審裁定，格式寫法有所不同，下面介紹幾種常用的裁定寫作格式：_________________
⒈不予受理起訴民事裁定書寫為：_________________
“_____________年_____月_____日，本院收到_______________起訴狀(或口頭起訴)，……(寫明起訴理由)
經審查，本院認為，……(寫明不符合起訴條件而不予受理的理由)。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第112條的.規定，裁定如下：_________________
對_______________的起訴，本院不予受理。”
⒉管轄權異議民事裁定書寫為：_________________
“本院受理……(寫明當事人姓名或名稱和案由)一案后，被告_______________在提交答辯狀期間對管轄權提出異議，認為……(寫明異議的內容與理由)
經審查，本院認為，……(寫明異議成立或不成立的根據與理由)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第__________條的規定，裁定如下：_________________
被告_______________對管轄權提出的異議成立，本案移送_____________人民法院處理(若異議不成立的則寫：_________________駁回被告_______________對本案管轄權提出的異議)。”
【按份共有房屋協議書】相關文章：
房屋按份共有協議書12-13
按份共有房屋協議書4篇12-15
按份共有房屋分割起訴狀09-11
房屋共有協議書11-10
房屋共有協議書12-10
房屋共有協議書九篇08-23
房屋共有協議書四篇08-21
房屋共有產權協議書10-22
精選房屋共有協議書4篇12-18