- 相關推薦
家用窗簾買賣協議書
在學習、工作生活中，協議與我們的生活息息相關，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。想寫協議卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的家用窗簾買賣協議書，歡迎大家分享。
家用窗簾買賣協議書1
甲方：____________酒店(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號(8)，幅________米，實際窗寬尺寸_______米，實際窗高尺寸為________米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加________元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(8)，幅高________米，實際窗寬尺寸________米，實際窗高________米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加________元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(18)，幅高________米，紗編號(18)幅高
2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，(一周內甲方未驗收視為驗收合格);
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：____________酒店管理有限責任公司
代表人：________________________
乙方：________________________
代表人：________________________
開戶銀行：________________市商業銀行
帳號：____________________________
地址：________________________
電話：________________________
________年____月____日
家用窗簾買賣協議書2
甲方：
乙方：
為確保產品質量，維護甲乙雙方的合法利益，本著對產品質量負責和實事求是的態度，經雙方友好協商達成以下共識，作為甲乙雙方之間的買賣交易的基本事項，適用于甲乙雙方之間簽訂的每個交易合同(訂單形式，以下簡稱“個別合同”)，甲乙雙方應遵守并誠實履行基本合同和個別合同。
1、甲方向乙方購買產品時，由甲方以傳真件的.方式或郵件形式傳給乙方，乙方收到后在三天內確認并回傳給甲方，作為個別合同。
2、甲方根據次月的生產計劃編制次月的加工送貨排程，并提前三十天發出下一個月的訂單，提前四十五天發預告給乙方，乙方按照甲方的計劃如期納入到甲方，確保甲方的正常生產。
3、產品外觀品質及內在質量按圖紙和封樣件為準，甲方將嚴格按品質要求和封樣件為標準來進行驗收，如檢驗結果不良率超過%時，甲方將以書面形式或電話通知乙方，乙方根據實際情況選別或退貨。乙方必須積極對應，確保甲方的按時出貨。
4、產品包裝：乙方提供的產品，除內在質量必須達標外，外觀包裝必須統一，以便甲方在用完產品后統一堆放屬乙方的空包裝，使其正常回收。
5、乙方在加工過程中應嚴格按照有關不含有害化學物質的要求去做，乙方必須每年將加工產品送到SGS進行檢測，其結果(報告)提交甲方，由甲方存檔備案，同時向甲方保證其加工的'產品，有害化學物質的含量不會超標，假如超標由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。
6、產品付款：在每個月25日交貨結束后，經雙方對賬確認無誤后簽字，并開具貨款發票，按訂單月月結60天付款(電匯或轉帳)。
7、爭議的解決：雙方履行合同中發生爭議時，首先應協商解決，協商不成時，任何一方均可按《民法典》的程序向法院起訴。
8、合同有效期為一年，即：。以上協議自雙方簽字后生效，有效期為一年，未盡事宜，雙方協商成文，同具法律效力。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
家用窗簾買賣協議書3
甲方：____________
乙方：___________
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號，幅高2.8米，紗編號幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，;
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題乙方24小時內做出處理意見。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：____________乙方：___________
日期：____________日期：___________
家用窗簾買賣協議書4
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 __元整(小寫__ 元__ )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 __元整(小寫 __元 __) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的'窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊 、臺布 、應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。 補充條款
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
家用窗簾買賣協議書5
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的'未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
【家用窗簾買賣協議書】相關文章：
06-29
11-23
12-28
02-25
03-28
03-31
03-25
03-13
02-19