- 相關推薦
勞務承包合同承包人版本
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的勞務承包合同承包人版本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
勞務發包方：______(以下簡稱甲方)
勞務承包方：______(以下簡稱乙方)
根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同，雙方自愿接受合同條款的約束。
一、工程名稱：______；
二、工程地點：______；
三、承包方式：承包方式按照以下第種方式：
（1）包死價總價合計______元（大寫：______元整），增加工程量和超出本合同約定范圍工程量按照合同履行地工程定額計價標準計算工程款；
（2）按照施工面積計算每平方元，實際面積按照竣工驗收實際測量的面積計算；
（3）其他方式：
______；
四、承包范圍：包括但不限于以下內容的勞務部分：
（1）______；
（2）______；
（3）______；
（4）______；
五、合同價款
合同價款為以下第種：
（1）包工包料
（2）單包工
（3）______；
六、工期
（1）本工程______年______月______日開工，______年______月______日前完成，總工期______天（含各類國定假期、雨天）；
（2）因甲方原因，或者發包方原因導致停工和無法施工的，工期相應順延；
（3）因甲方和發包方原因導致停工的，甲方應當按照停工之日工人數量每延期或者停工一天甲方應當向乙方支付______元/人的停窩工損失；
（4）因甲方原因導致工期延誤或者停工超過天的，乙方有權單方解除合同，且不免除第（3）項的賠償義務；
七、勞務款支付
勞務款的支付按照以下第____種方式：
（1）按照工程進度付款：
a、施工至支付勞務款元；
b、施工至支付勞務款元；
c、施工至支付勞務款元；
d、施工至支付勞務款元；
（2）按照時間付款：
a、______年月日支付勞務款元；
b、______年月日支付勞務款元；
c、______年月日支付勞務款元；
d、______年月日支付勞務款元；
（3）其他方式：
（4）如若甲方未按照約定的期限向乙方支付工程款的，沒延期一天應當按照欠付金額的0.1%向乙方支付延期履行利息。
八、竣工驗收及質量維修
1、本工程約定質量標準為達到國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》的合格標準。
2、發生質量事故，甲方應當書面通知乙方。
3、如是因為甲方施工工程其他部分質量不合格或者甲方自身材料不合格，導致乙方返工的，甲方應當按照標準向乙方支付返工費；
4、乙方施工完畢后，甲方應當及時驗收，經乙方書面或者口頭通知后15內甲方不予驗收的，視為工程驗收合格；
5、本工程保修貳年，從工程竣工驗收合格之日起計算，合同未履行完畢即解除合同的乙方無質量保修責任。
九、安全文明施工
1、乙方必須遵守當地政府主管部門文明施工有關規定，按甲方要求對工人實行標準化管理，做到室內、外整潔、統一規范；
2、乙方必須保持施工現場及宿舍區整潔，無垃圾和污水，并搞好保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作；
3、乙方必須在施工過程中做到工完場清，料具工具堆放整齊，按甲方文施工有關規定組織施工，使施工現場達到文明施工的要求；
4、甲方應當做到“三通一平”為乙方提供必要的工作條件。
十、人員要求及管理
1、甲方現場負責人：______，聯系方式：______, 除甲方本公司及現場負責人外，甲方其他工作人員無權進行工程結算、質量驗收、工程變更等事項；
2、乙方現場負責人：______，聯系方式：______。
3、甲方應當為乙方提供必要的勞動條件，提供必須的安全保障器材和措施，因此造成乙方人員傷亡的，甲方應當承擔賠償責任。
十一、爭議解決
雙方在合同履行中發生爭議的，可協商解決，協商不成的，雙方均可向人民法院提起訴訟。
十二、其他
本合同自雙方簽章之日起生效，發生變更的必須以書面變更合同進行，本合同一式份，甲乙雙方執壹份。
甲方（蓋章）：_______乙方（簽字蓋章）：______
負責人（簽字）：______負責人（簽字）：______
日期：_________________年______月______日 日期：_________________年______月______日
【勞務承包合同承包人版本】相關文章：
鋼筋工程勞務合同標準版本12-09
勞務承包合同10-20
勞務承包合同01-26
勞務承包合同10-19
勞務承包合同11-02
[精選]勞務承包合同07-25
勞務承包合同(精選)08-14
勞務承包合同[經典]08-11
勞務承包合同12-11