建筑施工合同

時間：2023-06-13 11:46:58 合同范本我要投稿

建筑施工合同推薦度：
城市建筑施工合同推薦度：
地區建筑施工合同推薦度：
建筑施工合同協議書推薦度：
建筑施工合同補充協議書推薦度：
相關推薦

建筑施工合同【熱門】

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的建筑施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

建筑施工合同【熱門】

　　建筑施工合同1

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程范圍：

　　三、合同工期：本工程自年月日至年月日，工期日歷天，不可避免的自然災害除外。

　　四、質量標準：達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。

　　五、合同價款：本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整（￥：元）。

　　六、工程款的結算及支付：

　　本協議所涉及工程款的支付：采用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務后，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，并通過相關程序審批后，由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。

　　七、各方權利和義務：

　　（一）發包人

　　1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

　　2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，并由設計人員交待技術參數及標準。

　　3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。

　　（二）承包人

　　1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬于承包人辦理的各項手續，并承擔其稅費。

　　2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的`準備工作及其費用。

　　3、嚴格按施工圖及說明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工后清運建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。

　　4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。

　　5、工程完工后，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

　　6、承包人應按技術規范要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查，并為檢查提供便利條件。

　　7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金萬元（￥：萬元）到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

　　8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。

　　八、質量要求：參照主體工程合同條款執行。

　　九、違約責任：參照主體工程合同條款執行。

　　十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準。

　　十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。

　　十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。

　　發包人簽章：（公章）承包人（公章）

　　年月日

　　建筑施工合同2

　　甲方(發包人)：__________________

　　乙方(承包人)：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為維護雙方經濟利益，明確義務和責任，經雙方就勞務分包事項協商一致，特簽訂本合同。

　　一、勞務分包工作對象及勞務內容

　　1.1工程名稱：公共租賃住房樓

　　1.2工程地點：

　　1.3分包范圍：圖紙包含所有鋼筋工程量

　　1.4承包方式：甲方以包工不包料的形式承包給乙方。

　　二、合同價款

　　2.1工程合同價款，根據國家現行相關法律規范按建筑面積以每平方米乘以單價元(人民幣)計算，大寫元(人民幣)。

　　三、分包工作期限

　　開工日期：__________年____月____日

　　竣工日期：__________年____月____日

　　總日歷天數為天。

　　四、質量標準

　　4.1、工程質量：按國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》本工作必須達到質量評定合格等級。

　　4.2、文明施工：做到文明施工，承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款。

　　五、合同價款與支付方式

　　5.1、正負零以下按單層建筑面積的.1/2計算，閣樓按單層建筑面積的1.5倍計算。

　　5.2、合同簽訂生效，基礎驗收合格后支付該工程量價款的90%，主體部分每層封頂后支付相應層工程量價款的85%，抹灰完畢后再支付10%，其余部分價款交工后付清。

　　六、雙方義務

　　6.1、甲方提供住宿、材料，如有變更雙方協商解決。

　　6.2、乙方應該按圖紙施工，保質保量完成。

　　七、分包合同自雙方簽字蓋章后生效，并在分包工程竣工交付、雙方簽訂分包工程保修合同、發包人付清分包工程結算尾款后終止，中途離場、清場本合同自行終止。

　　八、合同份數

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效應。

　　合同簽訂時間：__________________

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　__________年____月____日

　　建筑施工合同3

　　甲方(戶主)：住址：

　　乙方(承包人)：住址：

　　甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。

　　一、承包方式：包工不包料。

　　二、承包價：按每平方米元計算，本承包價格包括工人的.務餐費、香煙費。

　　三、付款方法：工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。

　　四、工期：開工日期為農歷月日(月日)開工，施工日歷天天即年月日竣工。

　　五、質量：乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

　　六、安全管理：施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

　　七、雙方責任和義務：

　　甲方：

　　①應保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。

　　乙方：

　　①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。

　　③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

　　八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建筑施工合同4

　　發包方(簡稱甲方)

　　承包方(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條概況

　　1、甲方工程項目系合法審批。

　　2、工程施工地點：

　　3、工程承包方式：

　　4、總價款：元，大寫(人民幣)：經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

　　5、工期：天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;

　　第二條工期

　　一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

　　二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

　　五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。

　　第三條關于工程質量及驗收的約定

　　一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

　　二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的`人工費，看管費每天100元人民幣。

　　三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。

　　四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。

　　五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

　　六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。

　　七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。

　　第五條付款方式

　　1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 %，計為元整;

　　2、工程進展到 ,支付工程款總額 %，計為元整;

　　3、工程進展到 ,支付工程款總額 %，計為元整;

　　4、工程驗收合格一周內支付工程總額的 % ，計為元整;

　　5、按工程總額的 %為質保金，計為元整;

　　第六條其它

　　一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。

　　二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。

　　三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。

　　第七條保修的約定

　　一、保修期限為天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

　　二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

　　三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托

　　第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　建筑施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》結合本工程具體情況，經雙方恰商達成如下協議：

　　一、工程范圍：

　　模板工程：配合安裝工程預留洞口、預埋件的制作、現場安全文明施工項目的全部工程，所有大型機械由甲方提供。(含二次結構所有內容)

　　4.模板工程

　　模板材料計劃，現場配模制作與安裝，拆模清理，刷油，起釘及

　　按指定地點堆放，負責內外架搭設、拆除(包括零星支模、拆除)。

　　二、雙方權利義務：

　　1.甲方負責向乙方提供施工所需要的安全條件。

　　2.甲方負責編制施工進度計劃，施工組織設計。管理目標，乙方及時配合甲方完善資料的簽字，收集、實驗等工作。

　　3.甲方負責工程測量定位與大線的放線，乙方技術人員必須配合參與。

　　4.甲方及時提供現場施工用的物料。

　　5.乙方現場要有持證上崗的電工、機修人員。負責設備的接線維修和保養。

　　6.乙方要嚴格按照圖紙規范和甲方的技術交底進行施工。乙方現場施工人員必須聽從項目部管理及的工作安排，確保工程質量達標。

　　7.每天下班前要對施工現場材料、機具清理。對于已經完成的工程乙方要負責保護保養。

　　8.在施工過程中發現圖紙或技術交底不清楚，錯誤，不合理的地方，應及時提出。

　　9.乙方在施工過程中要合理的利用原材料，不能出現浪費等現象，否則將按照浪費材料的2倍進行賠償。

　　10.在施工過程中要注意個人安全，進入施工現場必須佩帶安全帽，不能穿拖鞋。文明施工，在施工現場不能進行喝酒。

　　三、付款方式：

　　按每個月進度工程量結算，月進度百分之五十，工程整體交工30天之內支付剩余款項的百分之五十。

　　四、安全文明公約：

　　1.要聽從工地管理人員的.統一調配，各工程質檢的協調合作。

　　2.嚴禁打架斗毆，群眾鬧事，如有發生每次罰款500-2000元。

　　3.注意個人衛生及公共衛生，文明用語，禮貌待人。

　　4.乙方要保證足夠的施工人數，滿足施工的進度需要。

　　5.如發生偷盜事件，按所有物品的2倍進行處罰，情節嚴重者交公安機關進行處理。

　　五、違約：

　　1.本合同隊對雙方都具有法律效力，任何一方不得單方終止和更改，否則視為違約。違約方應無條件賠對方的全部損失，重者應負法律責任。

　　2.本合同自簽字之日起生效，工程完工驗收，無遺留修補項目，結算付清款項后自動終止。

　　六、工程價格：以報價清單為準，工程量以實際面積計算。

　　七、合同未盡事宜，雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　建筑施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方共同協商，甲方將位于磚混構造民房交由乙方承建，為了使工程能按質、按量、按時完成，根據《中華人民共和國合同法》，簽訂以下協議：

　　一、工程名稱：

　　磚混構造柱一樓一底共二層民房（總面積約平方米），其中：第一層層高4米，第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米，除天井為混凝土地坪外，其它均要貼地板磚，要求平墻，內墻刮鋼化粉二道，外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。

　　二、承包性質：

　　包工不包料，按主體建設實際投影面積計算，每平方米工價元整（￥：元/平方米）。

　　三、承包范圍：

　　工程從地腳圈梁、化糞池、室內裝潢（鋪瓷磚、衛生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的）、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負責承建施工，達到平整光滑、美觀。

　　四、雙方的權利和義務：

　　工程均由甲乙雙方協商的建設方案進行施工，在施工過程中不要給甲方造成材料浪費，合理使用，如有需要更改的地方經甲方同意后方可更改。

　　1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通，提供必要的建筑材料；

　　2、施工所需的攪拌機、震動器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供；

　　3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機并且有振動器振動，澆柱必須使用插入式振動器振動；

　　4、整幢房子的施工的線條要平直，墻面要平整、光滑，瓷磚的角線及平整度必須符合建筑質量要求；

　　5、乙方要嚴格遵照甲方的要求，按國家頒布的現行有關設計施工規范行政標準施工，為確保工程質量，如發現質量達不到甲方要求，甲方有權責令乙方停工或返工，若不改正，甲方有權單方終止合同并拒付工程款。

　　6、乙方及臨時工的食宿由乙方自行解決，甲方不再提供任何費用。

　　7、在施工過程中，安全第一，閑雜人員不得進入施工現場，乙方必須按國家的安全生產規定施工，在施工過程中造成各種意外事故，一切責任由乙方負責。

　　10、乙方所需的建材，必須事先通知甲方，乙方不能以任何借口私自停工。

　　11、甲方負責把材料運到工地，其它由乙方自行解決。

　　12、雙方均有權提供建議和要求，并有義務接受對方的合理化建議，要求難以達成一致的，按甲方意見處理。

　　13、因不可抗力因素所造成的損失，由雙方共同承擔。

　　五、施工及工程質量要求：

　　按國家民用建筑標準和圖紙要求進行施工，未明確的'由雙方共同協商，必須符合質檢要求。

　　1、室內鋪地板磚，衛生間帖衛生磚，其它墻面用鋼化粉刮白抹平，達到平整光滑、美觀為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的，單項施工完畢，施工人員必須將室內的殘渣清干凈。

　　2、樓梯踩步貼地板磚，豎面貼地板磚，面積按投影面積計算，不按斜度計算。墻體右山墻和內墻為18厘米厚，衛生間及廚房門墻為12厘米，干后刮兩道鋼化粉。

　　3、乙方在施工期間不得隨意浪費材料，原則上當天的漿料必須當天用完，漿號必須符合建筑標準所需的漿號。

　　4、施工人員進入施工現場后必須嚴格施工管理，確保施工安全，對施工過程中造成的人員傷亡（包括第三者的人員傷亡），由乙方承擔，甲方概不負責。

　　5、整幢房屋的主體和附屬工程建設的質量，甲方聘請建設質量監督管理部門會同乙方共同進行質量驗收，若達不到驗收標準需返工的部分，工料全部由乙方承擔。

　　六、工期要求：

　　乙方必須按甲方測定好的時間進行澆制，施工日期從20x年月日起至20x年月日，全部工程必須在年月日前竣工驗收，交付使用。

　　七、乙方每建好一層結束后支付工價4000元，以后按工程進度付款。

　　工程完工，經驗收合格后，付清所余工價。

　　八、違約責任：

　　1、新建房保修期為二年，若出現下列情況，甲方不得以任何借口不維修，保修和維修的工料由乙方自負。

　　①板面、墻體等出現裂縫（板面細小線縫在2mm以內除外）；②房屋出現坍塌跳殼、頂板脫落；

　　③其它因建筑質量不合格而引起的損失。

　　2、雙方必須嚴格認真履行合同協議，否則甲、乙雙方有權單方解除合同，違約造成的所有損失均由違約方承擔。

　　九、如有未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，此合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方不得在合同中做任何改動（除允許對方同意外），此合同從簽字之日生效，在工程全部完工驗收合格、結賬完畢自行終止。

　　甲方（簽字蓋手印）：__________

　　乙方（簽字蓋手印）：__________

　　_____年_____月_____日

　　建筑施工合同7

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和國家的有關法律法規，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，雙方本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好協商，甲方將海口市鳳翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責，達成如下協議訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1.1承包范圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。

　　1.2承包方式：由于本裝修工程項目是合作關系，(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領其他小業主品鑒)相應為我司推介2到3位業主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工：負責施工、包工期、包質量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗收合格;依據《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。

　　1.3工程地點：海口市小區

　　1.4工程造價：本工程造價為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元小寫￥44545.00元)

　　二、工程施工期限：

　　2.1本工程合同工期日歷天數為60天，自年月日開工，于年月日竣工。

　　2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　2.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　三、甲乙雙方責任：

　　3.1 甲方責任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，并協助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。 3.2協助乙方做好現場保衛、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。

　　3.4乙方責任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現場技術交底。

　　3.5指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。

　　3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規定駐工地代表人選，在征得發包人沒有認可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發包人支付合同總價款的￥1‰違約金。

　　3.7負責施工現場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產生的責任及費用。

　　3.8工地現場要做到場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現場管理規定)。

　　3.9嚴格執行施工規范，安全操作規程、環境保護，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建筑)。

　　四、結算方式及付款方法：

　　4.1即按(4.5)合同約定預算價并結算。

　　4.2可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　4.3工程變更簽證經雙方確認才可生效，在竣工驗收結算后并一起支付。 4.51.82 付款流程：

　　第一期付款：合同簽訂后三天內，甲方支付合同總價款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預付款;

　　第二期付款：水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%，即人民幣 20_5.25 元，作為二期工程款;

　　第三期付款：工程竣工驗收合格后5日內付5%的尾款 2227.25 元。

　　五、違約條款：

　　5.1乙方在工程完工后，不能按照合同及國家規范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔，給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達到甲方施工工期的要求，甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款，并終止合同的執行，撤換施工隊，由此造成的損失由乙方承擔。

　　5.3乙方完工后應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設成品，如造成損失，應加倍賠償。

　　5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權向乙方索賠

　　5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責任費用概由甲方承擔。

　　六、工程驗收：

　　6.1工程質量達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的`質量檢驗評定標準為依據，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

　　6.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用，材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。

　　6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行下道工序施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收，承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經濟損失。

　　6.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　6.5工程竣工后，乙方并通知甲方驗收并簽字，在乙方發出通知后，5個工作日內，甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。

　　七、服務條款：

　　裝飾工程結束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現行標準執行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內全部免費，但人為部分不在保修內，所發生的材料費用概由甲方負責承擔。

　　八、附則條款：

　　本合同若有未盡事宜，經雙方協商補充并簽訂補充協議，補充協議與本合同都具備同等法律效力。

　　本合同經甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。本合同一式六份，雙方各執三份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表人(簽)章乙方代表人(簽)章

　　聯系電話：

　　開戶行：開戶行：

　　聯系電話：

　　賬號：賬號：

　　簽約地：

　　年月日

　　建筑施工合同8

　　甲方：__________________

　　身份證號碼：____________

　　乙方：__________________

　　身份證號碼：____________

　　依照《民法典》及其他相關法律、法規，遵循自愿、平等、公平和誠信的原則，雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、工程地點：_____________________________。

　　二、工程名稱：_____________________________。

　　三、工程內容：_____________________________。

　　四、合同工期

　　開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;合同總工期：_________天。合同工期日歷天數以實際乙方進場開始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規定施工工期內。

　　五、工程單項承包單價(單包工不包料)種類規格安裝費(元)備注包含由進場施工合格標準、驗收、退場等，所需要的高路堅及檔土墻按設計要求____元，全部費用甲方不再因市場變化政府政策因素，不在調整價格，此價格為全費用包干價注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。

　　六、工程質量技術要求：乙方嚴格按照現行施工規范和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設計要求，以及甲方現場施工管理人員發出的指令施工，質量達不到規范標準要求的，甲方現場管理人員一經發現，乙方應立即拆除和重新施工，其中耗材的相關費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關責任及費用，乙方不服從管理的應立刻清退出場并中止合同，產生的一切后果由乙方負責。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責任

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　七、現場管理施工現場使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉到施工現場，領出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應負責修復和照價賠償。

　　八、現場處罰制度承包必須服從發包方現場施工管理人員的管理，由于措施不當造成質量事故及原材料損耗時，甲方現場施工管理人員有權進行現場處罰處罰金(50-200元)，乙方拒不簽字時，由甲方做施工記錄為準，結算時在工程結算款中予以扣除。因乙方單方面造成工期延誤時，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。

　　九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格安全組織施工，并隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務人員所有安全責任和因此發生的費用，由承包方全部承擔，發包方不與承擔任何連帶責任。施工現場必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經發現由發包方現場施工發包方處以個人罰款50元。

　　十、工程付款方式本工程無預付款，承包方進場施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由發包方工程師組織驗收，合格后30天支付剩余款項。工程完工驗收合格。

　　十一、質量標準及驗收

　　1、工程質量：按總(分)包合同有關質量的約定、國家現行的`《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定__________等級。

　　2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

　　十二、違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　1、當發生下列情況之一時，工程承包人應承擔違約責任：

　　(1)工程承包人違反本合同約定，不按時向勞務分包人支付勞務報酬;

　　(2)工程承包人不履行或不按約定履行合同義務的其他情況。

　　2、工程承包人不按約定核實勞務分包人完成的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按勞務分包人同期向銀行貸款利率向勞務分包人支付拖欠勞務報酬的利息，并按拖欠金額向勞務分包人支付每日_____的違約金。

　　3、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向勞務分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務分包人造成的經濟損失，順延延誤的勞務分包人工作時間。

　　4、當發生下列情況之一時，勞務分包人應承擔違約責任：

　　(1)勞務分包人因自身原因延期交工的，每延誤____日，應向工程承包人支付________元的違約金;

　　(2)勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時，勞務分包人應向工程承包人支付__________的違約金;

　　(3)勞務分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向工程承包人支付違約金__________元，勞務分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經濟損失，延誤的勞務分包人工作時間不予順延。

　　5、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　十三、爭議的解決工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議：

　　(1)雙方達成仲裁協議，向_______仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向有管轄權的人民法院起訴。

　　十四、本合同未盡事宜及因施工現場額外產生的費用，雙方協商擬定不納入合同范圍內。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。

　　甲方：__________________

　　________年____月____日

　　乙方：__________________

　　________年____月____日

　　建筑施工合同9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　為了雙方責任明確，經雙方協商同意，特達成如下協議：

　　一、工程項目：樓房建筑，包工不包料，工程造價每平方米造價以實際面積為準，乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工，如有工期延誤，一切責任由乙方自負。

　　二、質量要求：乙方必須按照雙方之前商定的結構進行施工，在施工中發現小問題甲方可以提出維修，但大梁、柱子等不能出現蜂窩或變形。由建筑材料引起的質量問題，由甲方負責，乙方不承擔責任。

　　三、甲方職責：水、電、路三通及施工中外界干擾，樓房所需一切建筑材料，不能延誤施工。

　　四、樓房建筑所用的`一切工具、機械全部由乙方負責，甲方不負責提供。但甲方負責保管義務。

　　五、施工安全：乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負，甲方不承擔一切經濟和刑事連貸責任。

　　六、付款方式：工人進入工地后正常施工，出地基付款層上板完成付款元，第二層上板完成付款元，第三層上板完成付款元，工程全部完工后甲方付清全部工程款。

　　七、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。如有違約，有違約方賠償對方一切經濟損失。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　__________年____月____日

　　建筑施工合同10

　　XXXXXX公司(以下簡稱甲方)

　　XXXXXX公司(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　工程名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程工程地點： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內容： XXXXX 承包范圍：包工包料開工日期： XXXX年XX月XX日竣工日期： XXXX年XX月XX日合同工期總日歷天數： 40天質量等級：合格合同價款(大寫)：

　　第二條圖紙

　　一、圖紙提供日期： xxxx年xx月xx日

　　二、圖紙提供套數：兩套

　　第三條駐工地代表

　　一、甲方駐工地代表及委派人員名單：

　　二、實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)：無

　　三、乙方駐工地代表：

　　第四條甲方工作

　　一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進入現場前三日內清除干凈，使施工現場具備施工條件，并在開工后繼續負責解決施工現場遺留的問題。

　　二、在乙方進入現場前三日內將施工所需要的'水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場內指定地點，并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。

　　一、乙方根據甲方提供的施工圖紙進行施工。

　　二、乙方提供營業執照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產許可證、法人授權委托書。

　　三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數：乙方進入現場二日內，一份。

　　四、負責在交工前清理施工現場。

　　第六條檢查和返工

　　乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查，如因質量問題需要乙方返工、修改，乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　第七條工程質量等級:合格.

　　第八條驗收標準:

　　一、按照建筑施工質量驗收規范GB 50300-20xx驗收。

　　第九條工程價款與支付

　　一、總造價：

　　二、付款方式：

　　1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價40%預付款。

　　2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款，驗收合格再支付總造價20%工程款。

　　3、一年后支付總造價5%質保金。

　　第十條乙方采購材料設備

　　一、乙方采購材料、設備的要求：經甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。

　　二、材料要求：

　　第十一條竣工驗收

　　乙方提供驗收報告的時間：工程竣工驗收后二日內。

　　一、工程竣工后，由乙方于工程竣工驗收合格后三日內，向甲方代表提交結算報告，并由甲方代表批準。

　　第十三條保修

　　一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算，保修期為壹年。

　　二、由乙方提供的工程安裝，因產品及施工質量問題，乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。

　　第十四條爭議

　　在履行合同中，如甲乙雙方發生爭議，其解決的程序為：自行調解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應保持施工連續，同時甲乙雙方都要保護好已完工程。

　　第十五條安全施工

　　一、在施工期間，由乙方自行承擔所發生的一切安全事故責任。

　　二、乙方應遵守甲方廠規廠紀。

　　第十六條其它

　　一、本合同自協議條款約定后雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。

　　二、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　三、本合同內的未盡事宜，經甲乙雙方共同協商后另簽協議，與本合同具有同等效力。

　　甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字) 委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

　　開戶銀行名稱：開戶銀行名稱：

　　銀行帳號：銀行帳號：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

　　建筑施工合同11

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的.一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

　　建筑施工合同12

　　發包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________

　　承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________

　　根據國家有關法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的.建筑施工。經雙方協商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。

　　一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟

　　二、承包范圍及內容：_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的場內垂直運輸。

　　三、承包方式：_________________包工不包料。

　　四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、墻體的粗裝修）。

　　五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。

　　六、工程結算：_________________

　　（1）、其它項目結算：_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。

　　七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的預付工資。粗裝修完工后再預付工資。

　　八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月，裝修2個月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。

　　九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術咨詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料，按是支付承包工資。

　　十、乙方責任：_________________

　　（1）、工程質量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。

　　（2）、乙方在施工中應規范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。

　　（3）、工期：_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工，甲

　　方有權終止合同，另擇他人施工，原剩余工程款不得支付。

　　十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。

　　十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方（簽字蓋章）：_________________

　　乙方（簽字蓋章）：_________________

　　_____年_____月_____日

　　建筑施工合同13

　　包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　項目名稱：

　　工程地點：

　　建設工程專業分包合同

　　發包方(甲方)：成都市鹽道街外語學校

　　承包方(乙方)：核工業西南建設集團有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》及相關文件的`規定，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：成都市鹽道街外語學校校園風貌改造工程二標段

　　二、工程地點：成都市航空港機場路

　　三、工程范圍：對校內原美樂幼兒園前籃球場進行改造

　　四、工程價款及工程量確認：詳附簽證單(簽證中單價為綜合單價，單未含稅金，稅金按清單定額另計，工程量為實際發生量)。

　　第二條施工內容

　　1、主體工程內容：原籃球場重做EPDM塑膠透氣性面層(面層厚度為8mm厚)，畫出標準籃球和羽毛球活動區域。

　　2、附屬工程內容：

　　1)、新作前鏟除籃球場原塑膠面層;

　　2)、采用C30細石混凝土修復籃球場基層損壞的地方;

　　3)、用黑色塑膠顆粒對籃球場基層有高差的地方進行找平;

　　4)、籃球場周邊綠化增加。

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、提供現場施工用水接口、電源接頭、配合施工過程正常順利進行。

　　2、確認施工圖紙及方案，并說明使用材料和效果。

　　3、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理工程決算。

　　二、乙方責任

　　1、按甲方要求及有關施工技術規范進行施工。

　　2、使用材料需符合標準和各項要求。

　　3、工程需符合驗收標準：籃球場面層平整度達到要求，誤差因在2mm以內;籃球場面層外觀無裂痕，無明顯接頭、分層、凹凸現象，不積水。

　　4、工程竣工后清理現場，做到工完場清。

　　第四條工程結算

　　合同總價為 (大寫： ) ，于年月一次性結清。

　　第五條附件

　　1、簽證單：張。

　　2、籃球場圖紙。

　　第六條附則

　　一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可向工程所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

　　二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　三、本合同自雙方簽字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　單位住所：單位住所：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

　　建筑施工合同14

　　第一部分合同條件

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：

　　1．合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。

　　2．協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。

　　3．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。

　　4．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。

　　5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　7．社會監理：甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

　　8．總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。

　　9．設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。

　　本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　10．工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，

　　對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

　　11．工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

　　12．工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。

　　13．合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。

　　14．追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

　　16．工期：協議條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

　　17．開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

　　18．竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

　　19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　20．分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

　　21．施工場地：由甲方提供，并在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場

　　地（包括一切通道）。

　　22．施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

　　23．工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

　　24．書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

　　25．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害等。

　　第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1．協議條款；

　　2．合同條件；

　　3．洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

　　4．建設工程施工合同；

　　5．監理合同；

　　6．招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　7．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　　8．標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。

　　第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。

　　施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時，有行業標準、規范的，使用行業標準、規范；沒有國家和行業標準、規范的，使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。

　　甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規范的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。

　　第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

　　二、雙方一般責任

　　第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的'義務：

　　1．甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

　　2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　3．甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第六條委托監理。本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。

　　非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

　　合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。

　　總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　三、施工組織設計和工期

　　第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代

　　表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已

　　經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲

　　方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執行。

　　第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天

　　前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工

　　期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

　　第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按

　　甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答

　　復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲

　　方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無

　　法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1．甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；

　　2．工程量變化和設計變更；

　　3．一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　4．工程未按時支付；

　　5．不可抗力；

　　6．其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情況發生后7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天

　　內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。

　　第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批

　　準。甲方應在7天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：

　　1．提前的時間；

　　2．乙方采取的趕工措施；

　　3．甲方為趕工提供的條件；

　　4．趕工措施的追加合同價款和承擔；

　　5．提前竣工受益（如果有）的分享。

　　四、質量與檢驗

　　第十五條工程樣板。按照協議條款規定，乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。

　　第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。

　　第三十五條爭議

　　35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委

　　員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　第三十六條違約

　　36．1 違約的處理：

　　36．2 違約金的數額：

　　36．3 損失的計算方法：

　　36．4 甲方不按時付款的利息率：

　　第三十七條索賠

　　第三十八條安全施工

　　第三十九條專利技術和特殊工藝

　　第四十條不可抗力

　　40．1 不可抗力的認定標準：

　　第四十一條保險

　　第四十二條工程停建或緩建

　　第四十三條合同生效與終止

　　43．1 合同生效日期：

　　第四十四條合同份數

　　44．1 合同副本份數：

　　44．2 合同副本的分送責任：

　　44．3 合同制訂費用：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人：

　　鑒（公）證機關（蓋章）：

　　年月日

　　建筑施工合同15

　　招標編號( )

　　甲方(建設單位)：

　　乙方(施工單位)：

　　遵照《建設工程施工招標投標監督管理規定》要求，經工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經甲、乙雙方協商，特定協議如下。

　　一、工程項目的綜合說明

　　1、名稱：

　　2、地址：

　　3、規模：

　　4、結構及層數：

　　5、發包方式：

　　6、發包范圍：

　　7、年月天

　　8、質量要求：

　　二、工程造價

　　1、經甲、乙雙方共同協商定本承包協議造價為：

　　人民幣：元(大寫： )

　　2、價格計算依據：

　　(1)標定的定額為：

　　(2)標定的`取費標準：

　　(3)政策性調價文件截止日期：

　　三、材料采購供應

　　材料采購、運輸、保管的責任和計價依據：

　　對材料質量的要求：

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。

　　2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。

　　3、按XX市有關文件規定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內全部付清。

　　4、施工期允許調整的內容和依據：

　　五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取

　　1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。

　　2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內，待竣工結算時按實際發生給與調整。

　　3、結構、規模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。待竣工結算時按實際發生給予調整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建設工程質量管理規定》執行。

　　七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協商另訂補充條款，作為本合

　　同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決;協商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1、由仲裁委員會仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表人(簽字)：代表人(簽字)：電話：電話：

　　簽約日期：

　　簽約地點：

　　建筑施工合同16

　　發包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方經過協商,本著平等、自愿、公平、誠實、守信的原則，雙方就本著建筑工程施工事宜達成共同遵守的條款如下：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：凡圖紙以內的工程，乙方負責作完，凡圖紙以外的工程，甲方再加工時費。

　　4、本工程(毛墻毛地，外墻原漿勾縫，沒有瓦帽、前墻瓷磚。)

　　5、承包形式：包工不包料，只包土建其余不包。

　　二、承包價格：( )元/m2。

　　三、施工要求：乙方施工必須按照施工要求進行，凡檢查不符合要求的`部分應立即返工。

　　四、材料供應(甲方 )

　　五、工期：

　　六、付款方式：工人進入施工現場先付生活費( )元，一層主體磚砌完付整個工程款的( )，一層現澆頂打完付整個工程款的( )，二層砌完磚付工程款()，二層打完頂付工程款的( )，內粉完付整個工程款的( )，外墻及地面粉完付( )。

　　七、安全事故只負責自己工人的安全。

　　八、施工期間鐵釘、鐵絲、墨、工程線、水費、電費由甲方負責，甲方負責回填，保證不影響施工。

　　九、乙方不負責工程的水、暖、電安裝工程及門窗、欄桿等安裝和上下水地溝的挖土和填實。

　　十、甲方負責水、電、路三通。

　　十一、因下雨、停水、停電所誤工期相應順延，因工程款不按時到位，造成停工責任由甲方負責。

　　十二、甲方負責看管好乙方的工程設備及住宿，生活燒煤、澆磚。

　　十三、建筑面積計算長×寬，雨罩0.8米以內算一半，0.8米以外算全面積。

　　十四、其它：如果甲方沒有辦理手續，或鄰家沒有協商造成停工，由甲方負責誤工費。甲方負責澆磚、看場、拉送設備。

　　以上協議雙方各自遵守，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，本合同工程完款付完自行作廢。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

　　建筑施工合同17

　　包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

　　(一)工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程范圍：

　　4、承包造價：_________元(大寫：_________)

　　(二)工程期限

　　根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期為______年__月__日至______年__月__日，總工期_________天。

　　(三)本工程竣工質量為一次性合格工程

　　乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工。

　　(四)工程價款支付及結算

　　本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。

　　(五)其它約定

　　1、甲方承擔的安全責任、權利

　　(1)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;

　　(2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;

　　(3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰;

　　(4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

　　2、乙方的'責任、權利

　　(1)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;

　　(2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;

　　(3)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作;

　　(4)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。

　　(六)其它

　　其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年__月__日

　　建筑施工合同18

　　甲方：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　為加強合作意識，明確責任，本著“安全第一，預防為主”的目的，讓安全隱患消滅在萌芽中，經甲、乙雙方協商，簽訂如下合同：

　　一、工程項目期限：

　　自_____年____月_____日起開工至_____年____月_____日止完工。

　　二、甲方安全責任

　　1、甲方不得對從事建設活動的勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規的要求。

　　2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規要求的機械設備、設施等。

　　3、進場施工作業前對乙方項目負責人進行安全事項交底。

　　4、指定專人負責監管該項目的安全工作，并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。

　　5、在易燃易爆、帶電運行、機械運作的危險區域內作業，事先要求和協助乙方制訂安全措施并監督實施。

　　6、監督檢查乙方的安全施工作業情況，對違法亂紀現象按甲方單位安全檢查考核細則規定進行違規執罰。因乙方嚴重違規施工作業而影響甲方正常生產時，有權停止其施工作業至整改驗收合格為止。

　　三、乙方安全責任

　　1、乙方要根據《施工現場安全管理制度》做好各項安全工作。

　　2、乙方的特種作業人員要依照《特種作業人員持證上崗管理制度》做好安全工作。

　　3、施工中，乙方因操作不當人為造成的事故，由乙方負全責。甲方有權制止乙方的違章指揮和違章作業。乙方如不依照甲方提出的.各項安全管理制度具體操作，甲方有權終止合同。

　　4、施工中，如因不可預知或自然災害發生，乙方負責對現場的緊急救險和處理，保護好現場，并立即啟動應急預案。

　　5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。

　　6、乙方的施工管理干部，工程技術人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術規程》，凡不了解“規程”的技術人員和未受過安全教育的人員，都不許參加施工。

　　7、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

　　8、在出現安全隱患時，乙方要及時予以排除。

　　9、乙方對工程施工對象的質量安全終身負責，除不可預知或自然災害發生，乙方要保證建筑不發生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質量安全事故發生。

　　四、施工安全保證金

　　甲方預留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、電網和設備及以上事故，于工程竣工驗收后將該保證金全額退還；若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故，扣除相應數額的安全保證金：

　　1、發生人身死亡事故、電網和設備重大事故，扣除全部安全保證金；

　　2、發生人身重傷事故、電網和設備事故，扣除50%安全保證金；

　　3、乙方人員發生違章行為的經濟處罰，按處罰規定從安全保證金內扣除。

　　五、違約責任

　　1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

　　2、合同履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　3、發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。

　　4、乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

　　5、乙方人員安全工作規程抽考不合格，乙方應承擔50元/人次的違約責任；特種人員無證上崗乙方應承擔100元/人次的違約責任。

　　六、該合同一式____份，甲乙雙方各持____份。簽字之日起生效，工程終止后本協議即告終止。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　______年_____月_____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　______年_____月_____日

　　建筑施工合同19

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條：工程概況

　　1.1、工程名稱：裝修工程

　　1.2、工程地點：承包范圍：等工程

　　1.3、承包方式：包工包料

　　1.4、工期：本工程擬定于年月日開工，年月日竣工。

　　1.5、工程質量：一次驗收合格

　　1.6、合同價款(人民幣大寫)：。

　　第二條：甲方工作

　　2.1、開工前7天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明二份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物，向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續和其他事宜。

　　第三條：乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。擬定施工方案和進度計劃。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或甲方指令進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛、安全等工作，處理好由于施工帶來的`擾民問題及周邊單位(住戶)的關系。

　　第四條：工期約定

　　4.1、因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.2、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第五條：關于工程質量及驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、甲方指令、設計變更和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　5.3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　5.4由于乙方原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。

　　第六條：關于工程價款及結算的約定

　　6.1、雙方商定本合同價款采用第(2)種：

　　(1)固定價格。

　　(2)可調價格：按照國家工程規定和工程建筑計價規定計算總造價，并按實際工作內容、工作量進行調整和總價結算。

　　6.2、本合同生效后，甲方分三次支付工程款：

　　(1)工程進場后，支付合同總價40%的工程款元整;

　　(2)工程工作量完成80%后，支付合同總價40%的工程款元整;

　　(3)工程竣工驗收合格并且工作量經審計審核確認后支付至工程審核總價的95%，5%的余款為質量保證金，半年質保期滿后一次付清。

　　6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方，甲方自接到上述資料10天內審定完畢，到期未提出異議，視為同意。

　　第七條：有關安全生產沒和防火的約定

　　7.1、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他的相關法規、規范。

　　7.2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第八條：獎勵和違約責任

　　8.1、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　8.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　8.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　8.4、因甲方原因造成乙方連續停工7天以上，甲方應按照國家及上海市建筑工程的有關規定向乙方怠工費。

　　8.5、因乙方原因不能按時竣工的，乙方應按規定向甲方支付延期交付賠償金。

　　8.6、因一方原因。合同無法繼續履行時，應通知對對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第九條：爭議或糾紛處理

　　9.1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　9.2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由/仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成仲裁協議的、可向工程所在地人民法院起訴)。

　　第十條：其他約定

　　10.1、工程竣工結算

　　執行上海市20xx定額;費率參照上海市發布的費率參考標準并考慮到夜晚加班施工、民工漲價因素，土建裝修執行9%(記取基數為直接費)、安裝執行48%(記取基數為直接費)，措施費按5%執行，抹灰油漆工98元/工日、木工106元/工日、磚瓦工90元/工日、其余工種80元/工日，加班費不再另計;材料按合同工期內市場綜合信息的有關價格并結合實際情況進行結算，其規格、式樣、主材價格須經甲方認可。總工程款按總隊審計部門審定金額結算。

　　10.2、工程承包范圍內的材料原則上由乙方自行采購，但所購材料必須符合國家及上海市有關技術及質量標準。

　　10.3、工程施工中所需的場地及水電費由甲方提供，所產生的水電費由乙方按實結算。

　　10.4、其他相關事宜，甲乙雙方協商解決。

　　第十一條：附則

　　11.1、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，蓋章后生效。

　　11.2、本合同履行完后自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日