提供勞務合同

時間：2024-10-01 09:50:29 合同范本我要投稿

提供勞務的合同推薦度：
相關推薦

提供勞務合同

　　在不斷進步的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家收集的提供勞務合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

提供勞務合同

提供勞務合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、分包名稱：_________________

　　二、工程施工范圍：_________________

　　三、工程質量標準：_________________

　　四、項目造價：_________________

　　五、工期：_________________

　　六、工程價款人民幣大寫：_________________,小寫：_________________元

　　七、支付方式：_________________

　　1、工程按進度付款：_________________每月25日前報本月完成工程量,經甲方驗收合格后,按合同單價付至工程量的70%工程款。工程竣工驗收合格后,付至工程量的95%工程款。剩余5%留作質保金。保修期為二年,保修期結束后,工程無質量問題,一次性清。

　　2、最終結算按雙方確認后的實際工作量結算。

　　八、乙方守則：_________________

　　1、節約甲方水、電,文明施工,按雙方協商的工程標準定時、定量完成工作。工作人員施工時,應遵守安全操作規程,做到防患于未然,未按安全操作規程施工所造成的.安全事故,乙方承擔全部責任。

　　2、工作中接受甲方的監督與檢查。

　　九、甲、乙方的權利及義務：_________________

　　1、甲方指派專人與乙方聯系、協商各項事宜,為乙方免費提供水、電及物品存

　　1放室。

　　2、乙方授權承包人行使以下職責權限：_________________

　　十、違約責任：_________________

　　在合同期內,任何一方未經對方同意不得隨意終止合同,否則將按違約處以違約罰款。

　　十一、乙方施工時,如遇不可抗拒力則工期順延。

　　十二、本合同未經事宜,雙方另行協商。

　　甲方(簽章)乙方(簽章)

　　負責人：_________________負責人：_________________

　　代理人：_________________代理人：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　日期：______________日期：______________

提供勞務合同2

　　原告：_________________性別：_________________男民族：_________________漢出生日期：_________________19xx年xx月xx日身份證號碼：_________________電話：_________________135地址：_________________北京市海淀區

　　被告：_________________性別：_________________男民族：_________________漢，出生日期：_________________19xx年xx月xx日身份證號碼：_________________電話：_________________130地址：_________________北京市海淀區

　　案由：_________________糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　一、判令被告向原告支付違約金共計32200元; 二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元; 三、判令被告賠償原告經營損失3573元;

　　四、判令被告承擔本案的訴訟費用

　　事實與理由：_________________

　　原告與被告于__年__月__日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區xx莊園8#樓的房出租給原告，合同約定房屋租賃期自__年__月__日至__年__月__日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為__年__月__日、__年__月__日、__年__月__日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。

　　__年__月__日，原告向被告交付__年__月__日至__年__月__日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業，裝修共花費10060.80元。__年__月__日，在原告忙于其他業務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的`業務無法開展。

　　在此期間原告多次要求被告繼續履行租賃合同，但對方拒不繼續履行，對原告的要求置之不理。

　　原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。

此致

　　北京市海淀區人民法院

　　具狀人：_________________

　　年月日

提供勞務合同3

　　上訴人(一審原告)：_________________張__________，女，苗族，系__________省_______________二組，身份證號_____________，暫住__________市__________區_________________，電話：_____________。

　　被上訴人(一審被告)：_________________寧波__________州_________________廠，地址：_________________市__________區_____________

　　負責人：______________，138066_______________6

　　上訴人因提供勞務者受害責任糾紛一案，不服__________市__________區人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________號民事判決書，現提起上訴。

　　上訴請求

　　1、一審判決認定事實錯誤，證據不足，且適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求二審法院依法判決被上訴人賠償上訴人_________________元;

　　3、一、二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。

　　事實及理由

此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　代理律師__________