服裝廠加工合同

時間：2023-11-30 07:04:40 其他合同范本我要投稿

服裝廠加工合同推薦度：
相關推薦

服裝廠加工合同范本

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的服裝廠加工合同范本，歡迎大家分享。

服裝廠加工合同范本

服裝廠加工合同范本1

　　甲方(供應方)：_____________ 合同編號：_____________

　　乙方(加工方)：_____________ 簽定地點：_____________

　　現經雙方友好協商，特制定以下協議：

　　一、簽定時間：_____ 年__月__日

　　交貨地點：_____________

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的.供應商：______線價：_______________

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼________元/粒，鈕門________元/粒，打棗________元/粒，剪線________元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方(供應方)：_____________乙方(加工方)：_____________

　　地址：_____________________地址：______________________

　　授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________

　　日期：______________________ 日期：_____________________

服裝廠加工合同范本2

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的.比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方（簽字）：_________

　　乙方（簽字）：_________

　　_____年_____月_____日

服裝廠加工合同范本3

　　訂做方（甲方）：_______

　　承攬方（乙方）：_______

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　（一）品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表；

　　（二）本合同采用乙方包工包料（FOB），甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　（一）產品前期檢驗標準；必須達到國家（FZ/T73005—20__）標準。

　　（二）乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”（單款單色各兩件）以最快方式寄給甲方確認；甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　（一）乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　（二）乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求（產前樣、確認顏色及工藝要求）甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　（三）乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　（一）產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　（二）甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　（三）規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　（四）大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　（五）成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　（六）質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　（一）發貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單（應按甲方的裝箱要求填寫）。

　　（二）發貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　（三）運輸：乙方發貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的'短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　（一）本次訂貨（不含稅）總金額為人民幣__￥元

　　（二）交貨日期：見合同附件。

　　（三）付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的_______%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　（四）結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：_______

　　七、違約責任：

　　（一）如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件（包括質量、規格數量等），甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款（以甲方匯款時間為準），則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　（二）乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份（含產品附表），雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　地址：_______地址：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　電話：_______電話：_______

　　____年____月____日____年____月____日

服裝廠加工合同范本4

　　定作方：

　　承攬方：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式。

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的'款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　定作方：

　　承攬方：

　　_____年_____月_____日

服裝廠加工合同范本5

　　定作方：(以下簡稱甲方)____________________________

　　承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：________________ 貨號：_______________

　　面料：________________ 顏色：_______________

　　尺碼：________________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：套(上衣、褲子)

　　2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。

　　第三條原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：

　　質量：

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條服裝款式和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條報酬

　　1、加工單價：_______元/套

　　2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________

　　第七條包裝方式

　　內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2：運輸費用由甲方負擔。

　　3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：________年____月____日之前。

　　2、驗收地點：__________________________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的'違約責任

　　(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：________________ 乙方(章)： ______________ 電話：____________________ 電話：____________________ ________年____月____日 ________年____月____日

【服裝廠加工合同】相關文章：

服裝廠加工合同12-01