實用的承包合同模板集合六篇
隨著人們法律意識的建立，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編整理的承包合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承包合同 篇1
發包方(以下簡稱：甲方)：
承包方(以下簡稱：乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律規定，甲乙雙方本著誠實信用原則就餐館承包事宜經共同協商，訂立以下條款共同遵守：
一、承包事項、合同期限
1、 承包事項
(1)、甲方提供商鋪供乙方承包、提供飲食服務;
(2)、日常經營由乙方自主安排、全面負責、自負盈虧;
2.、合同期限
本合約有效期為【 】年，從 年 月 日至 年 月 日止;在本合約終止前一個月由雙方商定下一個合同期事宜。
二、承包費用
1、乙方每年上繳甲方費用。
2、水、電、燃氣、房租及物業等其他費用明細。
三、權利和義務
1：乙方在承包期間從事飲食經營服務不得從事其它方面經營活動。
2：乙方在承包期間甲方不參與其經營服務。乙方在經營服務中所產生的任何事務包括法律上的'責任
四、違約責任
在本合約規定的期限內，不得單方解除本合同，如單方解除合同，則違約的一方需支付守約方的違約金，支付違約金按合同簽訂金額的30%支付。
五、爭議解決
1、 在本合同期內發生的爭議由甲乙雙方友好協商解決，如甲乙雙方不能友好協商解決的，也可致當地法院起訴。
2、 合同期內，若發生非本合同規定的問題，由雙方協商解決;如有未盡事宜，雙方可協商補充條款。
六、 其它
本合約經雙方簽字及蓋章即生效，合同一式四份，甲乙雙方各持二份，每份具有同等法律效力。
甲方(手印)： 乙方(手印)：
簽約代表簽名： 簽約代表簽名：
簽約日期： 年 月 日 由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
承包合同 篇2
原告：XXX，女，漢族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，電話：XXX。
被告：XXX，男，漢族，XXX年X月14日出生，住XX，電話：XXX。
請求事項：
1、判令解除原被告之間的《承包出租車協議》；
2、判令被告返回原告交付的'包車押金8萬元；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
XX年X月X日，原實行簽訂《承包出租車協議》，約定被告將皖XXX號出租車交由原告承包經營，雙方對相應的權利義務進行了約定。現因為原告身體原因導致無法實際履行承包出租車協議，因與被告協商未果，根據合同法第九十四條的規定，特訴至貴院，請求法院查明事實，依法支持原告的訴訟請求。 此致
合肥市瑤海區法院
具狀人：
年 月 日
承包合同 篇3
甲方：(車主) 身份證號碼：(以下簡稱甲方) 乙方：(白班司機)身份證號碼：(以下簡稱乙方)
為了明確甲、乙雙方責任，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方共同協商達成以下協議：
一：甲方將牌照為 的出租汽車承包給乙方經營白班，租金元/白班，因為甲方的出租汽車為天然氣式出租車，加氣費應按每公里0.50元繳納（如期間特殊原因改為燃油式出租車，燃油費則按每公里0.80元繳納）乙方行車期間必須將各種有關出租汽車行業規定的資格證和相關手續攜帶齊全。如因特殊原因，乙方需要經營一整天，則大班租金為 元/每天
二：協議期限為一年（自 年 月 日至 年 月 日止）。乙方應每日向甲方交納費用，乙方不得拖欠，超過一個星期未交班費的按違約實行，如因特殊原因甲乙雙方共同達成另一條協議，可優先參考此新協議。
三：因甲方車輛只有交強險，在沒有油補的情況下乙方同意承租。
四：在乙方承租經營期間，乙方所發生的`一切交通事故，刑事、民事責任、公司的處罰和交通違法違章，以及客運管理處的處罰、乘客的投訴等各種違法行為，產生的一切后果全部由乙方負責承擔，甲方不予以承擔。因乙方需要修車等一切影響甲方汽車正常經營的期間內，乙方還應承擔甲方所損失的每日經營費用，日費按 元/每天計算。由于甲方汽車全部為原廠配件，修車一定要去4S店。乙方不得酒后駕車，如有違反甲方有權收回車并按違約實行。
五：協議期間，乙方向甲方交納抵押金 元整，協議期限滿一個月后如數退還。乙方在協議期間（協議期限未滿）停止履行協議，抵押金不予以退還。 六：乙方在承包經營期間必須愛護車輛，保持車內衛生，如甲方發現乙方不愛護車輛，情節嚴重，甲方有權終止合同。協議期間，乙方不準做有損甲方利益的行為，不得隨意更換車上任意零配件。乙方不得私自將該車轉租或轉承包給其他人經營，違者甲方有權終止合同，收回該車并不退還乙方抵押金。如遇特殊原因，可與甲方協商，達成協議后，可在特殊事由期間，找人帶班。
七：甲乙雙方車輛交接時間為早5：00與晚17：00。如乙方在19:00前未交班，按30元/小時計算誤工費(誤工費從17: 00開始計算)，超過22：00甲方可選擇不接班，晚班班費120元由乙方負責補償給甲方。甲方在7：00前未交班，按30元/小時計算誤工費(誤工費從5：00開始計算)，超過12：00乙方可選擇不接班，白班班費200元由甲方負責補償給乙方。
八：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。由雙方協商確定其它事由，與本合同具有同等法律效力。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
年 月 日
承包合同 篇4
甲方：____________________
乙方：____________________
身份證號碼：______________
甲、乙雙方在經友好協商的基礎上，就關于乙方__________承包__________號游艇商場事項，達成以下協議：
1、乙方每月應當向甲方支付承包金____________________元整（￥__________元）；承包期間經營風險由乙方自行承擔。
2、乙方須預付甲方六個月的'承包金，其中__________個月作為經營風險保證金，該__________個月的經營風險保證金在合同期滿后經雙方結算后退還乙方。以后每三個月向甲方交納一次，每次在__________日以前付清。
3、乙方自行安排住宿；
4、乙方應嚴格把關商場內所進商品質量，杜絕過期、變質食品、假貨，如有此類事件發生，甲方有權追究乙方責任。
如果因為乙方產品出現質量問題，而導致____________________
5、乙方需嚴格執行甲方的各項規章制度（如衛生、海事、紀律等），如有違反，將根據制度處罰（制度另附），處罰直至退場，并不退還押金；
6、甲方免費提供乙方的一位員工餐、工作服、水、電；并在躉船一樓樓梯左側下方免費提供一間房間作為倉庫；
7、甲方負責乙方在商場及倉庫所有商品的安全，如發生損壞或丟失，將由甲方負責。
8、甲方在乙方簽單消費將給予__________折優惠。
9、酒店客人在商場簽單消費，甲方為其代收其款項，甲方將扣__________%做為手續費及稅金，每月結清。
10、酒店部分需給乙方代銷（如酒店紀念品等），酒店給予一定折扣（__________折），每月結清。
本合同有效期為一年，如雙方愿意續簽，應期滿前一個月商定，任何一方提出解除合同，需向對方支付一個月的承包金。
本協議一式二份，甲乙雙方各持一份，乙方附身份證復印件兩份，雙方簽字生效，本協議簽訂之日起，甲乙雙方于______年_______月__________日簽訂合同。
甲方：____________________
負責人：__________________
日期：____________________
電話：____________________
乙方：____________________
負責人：__________________
日期：____________________
電話：____________________
承包合同 篇5
甲方(借款單位)：________________________________
法定代表人：________ 職務：____
地 址：________ 郵碼：____ 電話：________
乙方(貸款行)____________________________________
法定代表人：________ 職務：____
地 址：________ 郵碼：____ 電話：________
丙方 擔保方：________________________________
甲方為承包____ 國(地區)____ 工程項目所需人民幣周轉資金，經乙方審查，同意在核定的貸款范圍發放貸款。雙方經協商同意下列各項內容，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 乙方同意根據批準的`貸款申請書，貸給甲方人民幣(大寫)________________ 元。
第二條 乙方憑甲方提送的詳細用款計劃和具體用途清單，作為付款時審核依據，并作為本合同的附件。
第三條 乙方提供的貸款，期限為____ 年____ 個月。甲方保證從簽證合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，還清全部本息。并附分次還款具體計劃為本合同的附件(略)。
第四條 貸款利息在合同規定還款期內，按年息____ %計算——超過還款期限，逾期部分加收20%利息;貸款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。貸款利息每季計收一次。
第五條 乙方提供本貸款的項目，如果甲方中止對外施工合同，應即通知乙方并還清貸款本息。
第六條 甲方應按期歸還貸款。到期不能如數歸還時，應由甲方的擔保單位負責從____ (單位)____ 資金中清償。
第七條 本合同經甲乙雙方和甲方擔保單位三方簽章后生效，至全部貸款本息還清后失效。合同一式三份，上述三方各執一份。
甲 方：單位名稱________(公章) 乙 方：單位名稱________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
日期____________________ 日期____________________
開戶銀行及賬號____________ 開戶銀行及賬號____________
甲方的擔保單位名稱____________(公章)
代 表 人____________________
日期____________________
開戶銀行及賬號____________________
承包合同 篇6
發包人(甲方)： 天津聯發精密鋼鐵有限公司
承包人(乙方)： 江蘇省建工集團天津公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于天津聯發精(以下簡稱為“承包人” )雙方就天津聯發精密鋼鐵有限公司一期主廠房設備基礎工程事項經協商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：天津聯發精密鋼鐵有限公司一期主廠房設備基礎工程
工程地點：天津經濟技術開發區西區
工程內容：依據工程圖紙內容，包括冷軋分條、冷軋裁剪、熱軋2-7mm裁剪、熱軋6-14mm裁剪、涂層分條、涂層裁剪等六條設備基礎(詳見工程預算表標單)
二、承包合同價款 金額：大寫：人民幣柒佰肆拾陸萬伍千肆佰柒拾伍元整。
小寫：
三、 工期
開工日期：本承包工程自本合同簽定日起7天后開始計算工期。竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11 月 17 日竣工; 合同工期總日歷天數為： 135 天。
四、 工程質量標準
本承包工程質量標準雙方約定為： 合格
五、 組成承包合同的文件包括：
1、 本合同協議書;
2、 中標通知書(如有時);
1 密鋼鐵有限公司(以下簡稱為“發包人” )與 江蘇省建工集團天津公司
3、 工程預算表標單;
4、 本合同專用條款;
5、 合同履行過程中，發包人和承包人協商一致的.其它書面文件。
六、承包人向發包人承諾，按照合同約定的工期和質量標準，完成本協議書第一條約定的承包工程內容(以下簡稱為“工程”)，并在質量保修期內承擔保修責任。
七、發包人向承包人承諾，按照合同約定的期限和方式，支付本協議書第二條約定的合同價款(以下簡稱“承包合同價”)，以及其他應當支付的款項。
八、承包人向發包人承諾，履行所承包工程有關的承包人的所有義務。
九、合同的生效
合同訂立時間： 20xx 年 月 日
合同訂立地點： 天津市
本合同雙方約定 簽字、蓋章后生效。
發包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
【實用的承包合同】相關文章：
實用承包合同 承包合同范文07-05
實用的承包合同12-16
實用承包合同12-21
承包合同[實用]06-22
實用的承包合同11-08
實用承包合同11-18
實用承包合同10-16
實用荒山承包合同10-23
實用施工承包合同12-02
荒山承包合同（實用）09-22