- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同(匯編2篇)
隨著法律觀念的日漸普及,合同的地位越來越不容忽視,它也是實現專業化合作的紐帶。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編精心整理的承攬加工合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

承攬加工合同 1
訂立合同雙方:
承攬方:________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,為了保證木制品的質量,必須嚴格掌握木材的干燥程度,并確保榫縫和肩角結構緊密牢固、表面平整光滑,同時避免木材出現變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。對于塑料面,要求表面平直整齊,四周不得有翹起或脫膠現象。在安裝玻璃時,應按照圖紙標示位置,確保方正、平直,便于安裝。
四,根據甲方要求和圖紙,乙方制作了規格樣品。縣物價局核定價格后,雙方代表在現場封存樣品,并將其作為驗收的依據。樣品的質量需符合雙方約定的標準。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應在規定期限前提交圖紙給甲方。如果甲方在按照乙方要求工作的過程中發現圖紙有問題,應及時通知乙方。乙方應在規定期限內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內回復,則甲方有權停止工作并告知乙方。若由此造成了損失,乙方應承擔賠償責任。
第五條工程價款:按核定價格單計算款___元。
第六條驗收標準和方法:本合同規定的加工成品全部完成后,甲方應及時通知乙方到廠進行驗收。乙方接到通知后,在三天內必須到達廠房進行驗收。驗收標準以合同中規定的質量要求、圖紙和樣品為依據,數量以合同規定為準。如在檢驗過程中發生爭議,雙方應向當地縣物價局提供檢驗證明,以解決爭議。
第七條交貨的時間和地點:__年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按___元計算,共計___元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計___元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條雙方簽署本合同之日起,乙方應向甲方支付預付款人民幣___元。如甲方未能履行合同義務,除承擔違約責任外,還應當及時無條件地返還預付款項。如乙方未能履行合同義務,甲方有權將預付款用于抵扣違約金和賠償金,并應當及時退還其余款項。以上約定,雙方均應嚴格遵守。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的`違約責任
一,如果甲方未按照合同規定的質量交付定制物品,乙方同意使用,則應根據質量進行價格結算。如果乙方不同意使用,則甲方應負責修理或更換,并承擔延遲交付的責任。如果經過修理或更換后仍無法符合合同規定,則乙方有權拒收,并由甲方賠償所造成的損失。
二,如果甲方交付的定制物數量少于合同規定,乙方需要的部分甲方應該及時補足,并按照延遲交貨處理。如果乙方不再需要,有權解除合同,且甲方需承擔因此而造成的損失。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如發生爭議,應當及時協商解決;若無法達成一致意見,任何一方可向已辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向有權管理該合同的機關申請仲裁、調解,也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同于___年__月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:________(蓋章)
代表人:________(簽名)
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
乙方:________
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
________年________月________日
承攬加工合同 2
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,應立即通知定作方調換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承包方完成工作后,應按照合同規定的時限提交技術資料和質量證明文件,并等待定制方驗收。對于難以在短期內檢驗出質量問題的定制品或項目,雙方應該在合同中約定保證期限。如果在保證期限內發現問題,除非是由于定制方使用或保管不當等原因造成的質量問題,否則承包方有責任修復或更換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、雙方應當按照合同規定履行交(提)定作物期限。如有任何一方需要提前或延期交(提)定作物,應在事先與對方達成協議并且按照協議執行。
2、確定定作物交付日期的計算方法為:若承攬方自行安排運輸工具送交定作物,則以定作方接收物品的時間戳記為準;若委托運輸部門運輸,則以承運部門發放時間戳記的日期為準;若由定作方親自提取,則以承攬方通知提取日期為準,但承攬方必須在通知中留出適當的途中時間。雙方如有其他約定,則按照雙方協商的方式計算。
第八條包裝要求及費用負擔________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔________________________________________________
第十條轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規定的。
2、如果承攬方在交付定制物品或完成工作時未能滿足合同規定數量,但定制方仍需要這些物品或工作,那么承攬方應按照少數補齊,并且逾期部分應視為遲延交付。對于定制方不再需要的部分,承攬方應賠償因此造成的損失。
3、如果承攬方未按照合同規定對定制物品進行包裝,需要進行返修或重新包裝的,承攬方應該負責返修或重新包裝,并承擔由此產生的費用。如果定制方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,承攬方應該支付低于合格包裝物價值的不合格包裝物部分的費用。如果由于包裝不符合合同規定導致定制物品毀損或丟失,承攬方應該賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、如若無法交付定制物品或未能完成工作,違約方需支付無法交付定制物品或未能完成工作價值總和的________%(請自行填寫具體數值,建議在10%~30%之間),或者酬金總額的________%(請自行填寫具體數值,建議在20%~60%之間)作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的.,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
3、如未能按照合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同。此時,定作方應當賠償因違約行為而給承攬方造成的損失。如果承攬方不要求解除合同,那么除交付定作物的日期延后外,定作方還需要承擔停工待料所帶來的經濟損失。
4、若定作方未在合同規定的期限內領取定作物,則需承擔承攬方的保管、保養費用,并按照合同約定支付違約金。如果超過6個月仍未領取定作物,則承攬方有權變賣該物品,所得價款扣除報酬、保管、保養費后應退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬及相關費用,則定作方需要賠償差額;如果無法變賣,則定作方需賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向_________機關申請_________;
2、向人民法院起訴。
本協議自______年______月______日起開始生效,有效期為______年/月/日至______年/月/日止。在合同有效期內,除非經雙方協商一致并以書面形式確認變更或解除,否則任何一方不得擅自變更或解除本協議。如有未盡事宜,雙方應及時進行協商,并簽訂補充協議,補充協議應與本協議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_______份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
【承攬加工合同】相關文章:
11-12
07-17
03-07
02-22
12-10
10-07
11-23
09-10
10-05
11-26